工程设计合同书汇总.docx

《工程设计合同书汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程设计合同书汇总.docx（28页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑工程设计合同书汇总 现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。 最新工程设计合同书汇总一 身份证号码： 现住址： 工程地址： 乙方： 深圳装饰工程有限公司 联系电话： 营业执照号： 资质证号： 地址： 法人代表： 兹有甲方委托乙方承担 装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款： 第一条：设计工作概况 1.1设计工作流程 1.2 设计收费标准及工作范围表 第二条 设计内容 本设计分为两个

2、阶段进行： 第一阶段：方案设计 2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等)，乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括： 效果图 壹张 平面结构图 壹张 天花平面图 壹张 平面布置图 壹张 地面材质图 壹张 主要材料的确认 2.1.2 乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作; 2.1.3 若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可; 2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可; 2.1.5设计周期： 天(日历天)。即 年 月 日至 年 月 日 第二阶段：施工图绘制

3、2.2.1 在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方提供全套图纸; 2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期; 2.2.3 施工图绘制周期，签订施工合同后 天。 第三条 设计费支付方式： 3.1 乙方按套内面积 平方米，每平方米 元收取设计费，总设计费人民币大写 元，小写￥ 元。 3.2 付款方式： 3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即： 元;(注：若总设计费的60%总金额少于xx元的，则该订金为xx元，且则须一次性付清) 3.2.2 签定施工合同时即结清设计费尾款。 第四条 双方的权利与责任： 4.1 甲方： 4.1.1 确定

4、一名甲方代表 ，在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认; 4.1.2 若甲方在已签字确定设计方案的情况下，需另外重新出方案的，甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意，有权要求乙方重新做，若多次重做仍不满意，甲方有权终止设计合同，并要求乙方退还已收订金的一半，但不得带走任何形式的图文资料纸;(注：乙方不予返还的订金数额最少为xx元) 4.1.3 配合施工图交底; 4.1.4 配合材料的确定; 4.1.5 参与竣工验收。 4.2 乙方： 4.2.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、投资计划、个人喜好等)进行方案设计; 4.2.2 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的

5、资料; 4.2.3 根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制; 4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决; 4.2.5 参与施工交底; 4.2.6 根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。 第五条 违约责任 5.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费，每拖延一日，按本合同总价款的 1% 向乙方支付违约金。 5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的，每拖延一日按本合同总价款

6、的1% 向甲方支付违约金。 5.4合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，则视为违约，将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时，订金不予返还。5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有，同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失 5.6由于乙方设计的原因，遭成工程不能及时开工或者拖延工期，工期每延误一天，乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。 第七条 附则 7.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效; 7.2 本合同一式二份，双方各

7、执一份，具有同等法律效力;本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力， 7.3 本合同履行完后自动终止; 7.4 双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。 甲方(签字)： 乙方(盖章)： 签约代理人： 年 月 日 年 月 日 最新工程设计合同书汇总二 甲方：_ 乙方：_ 发包人委托勘察人承担_工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条?本合同依据下列文件签订 1.1?_、中华人民共和国建筑法。 1.2?建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。 1.3?深

8、圳市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书。 1.4?国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.5?建设工程批准文件。 第二条?本合同设计项目的内容 2.1?工程名称：_。 2.2?设计指标 建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率 第三条?发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜 1用地方案图 2建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书 3_。 第四条?设计人应向发包人交付的设计资料及文件 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜。 第五条?本合同设计_估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序

9、占总设计费_%付费额（元） 付费时间（由交付设计文件所决定） 第一次付费_%定金 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条?双方责任 6.1?发包人责任： 6.1.1?发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书的有关规定及国家有关标准进行

10、设计。 6.1.3?发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按_标准，相应支付设计费。 6.1.4?发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 6.1.5?发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。 6.1.6?发包人应保护设计人

11、的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6.2?设计人责任：_。 6.2.1?设计人应严格按照建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合_市建筑技术经济指标计算规定，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2?设计人采用的主要技术标准是：_。 6.2.3?设计合理使用

12、年限为_年。 6.2.4?设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.6?设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条?违约责任 7.1?在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 7.2?发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应

13、承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.l条规定支付设计费。 7.3?设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_%. 7.4?由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 7.5?合同

14、生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条?其他 8.1?发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 8.2?设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计_标准规定的份数，设计人另收工本费。 8.3?本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 8.4?发包人委托设计配合引进项目的设计

15、任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。 8.5?发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.6?由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.7?本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_委员会_。双方当事人未在合同中约定_机构，事后又未达成_书面协议的，可向人民法院起诉。 8.8?本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。 8.9?本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。 8.10?

16、本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.11?本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 甲方（签章）：_乙方（签章）：_ _年_月_日_年_月_日 最新工程设计合同书汇总三 建筑工程设计合同 建设单位：_，以下简称甲方； 设计单位：_，以下简称乙方。 根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_工程的设计项目，建

17、筑安装面积为_平方米，建设地点在_。 二、甲方义务 1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。 3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年_月_日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。 2.乙方编

18、制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。 3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四、设计费 五、违约责任 1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 2.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_的违约金（甲方可在设计费中扣除）。 3.因乙方设计质量低劣引起返工

19、，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。 六、其它 本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。 建设单位（甲方）（盖章）：_ 设计单位（乙方）（盖章）：_ 代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 最新工程设计合同书汇总四 发包人： 设计人： 签订日期： 经发包人和设计人协商一致，发包人委托设计人

20、承担唐山市x区域改造项目电力工程施工图纸的设计以及天津设计院电气图纸的对接和补充设计工作。 第一条 本合同签订依据 1.1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2、国家及地方有关工程勘察设计管理的法规和规章。 1.3、唐山市x区域改造项目的批准文件。 第二条 设计依据 2.1、发包人提交的文件、图纸等基础资料 2.2、设计人采用的主要技术标准： 、项目所在地电力部门相关的规定和要求。 、现行的供配电系统设计规范。 、现行的电力工程电缆设计规范。 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下

21、优先次序来判断：1、合同书;2、其它有关文件。 第四条 本合同承发包主要内容和涵盖范围 4. 1、该项目建筑红线范围内商业配电室电气设计、住宅变配电室的基础提资设计、室外电缆管线土建设计。 4.2、该项目范围内的变配电室低压动力供电系统设计。 4.3、制冷机组10kv动力配电系统设计。 4.4、对天津设计院电气专业变配电系统的设计图纸中未完善的或缺项的部分进行对接和补充设计。 4.5、因为各建筑的各功能分区的低压配电系统设计院已经做出设计，因此，已有设计院的设计可做为变配电室低压出线的依据。变配电低压系统应根据所需为各个单体建筑选择出线开关和出线电缆的型号规格及参数。 4.6、因该项目总体施工

22、图审查的需要，设计院对变配电室照明、变配电室接地、变配电室火灾报警系统已经做出设计。但因变配电设备位置等不确定的原因，所以不能作为最后施工的依据。该部分由本合同设计人审核确定或重新做出设计。 第五条 设计成果要求 5.1、设计文件、图纸等设计成果(含设计采用的设备、材料、电线电缆、元器件的规格、型号、参数等)须符合现行的国家标准和规范以及供电部门的规范、规程、规定和相关要求。 5.2、设计人承诺本次设计与该项目的总体设计单位(天津设计院)的设计成果无缝对接，并对天津设计院的设计进行完善和补充，做到不留空白。 5.3、设计成果须通过工程所在地供电部门的审定并达到施工单位按图施工的深度。 第六条

23、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 6.1、发包人于本合同签订之日起10日内提供以下6.2款所述的资料。 6.2、发包人提供天津设计院设计的该项目的全套施工图电子版(含全部专业)和电气专业的施工图纸质文件各一套。 6.3、供电方案由发包人按照供电局的要求进行审批，完成后提供给设计人作为本次设计的依据。供电方案的申办事宜设计人应无偿提供技术性配合。 第七条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 7.1、交付时间：发包方将供电部门批准的供电方案提交设计人后20日内。 7.2、交付地点：项目所在地 7.3、交付的设计文件和份数：设计人向发包人交付经供电审核部门审核通过的纸质版施工蓝图

24、8套。 第八条 双方责任和义务 8.1、发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，并承担责任。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 8.2、在合同履行期间，因发包人原因解除本合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付违约金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付(因设计人原因发包人解除本合同的除外)。 8.3、发包人应按本合同约定的金额和日期向设计人支付费用，设计人应按约定的时间、数量和质量提供设计成果。 8.4、设计文件中选用的国家标

25、准图、行业标准图及地方标准图由发包人自行负责。 8.5、设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、规程、规定和标准进行设计，并对提交的设计文件的质量负责。 8.6、设计人无偿对本设计提供技术支持以及对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计人应对设计文件的遗漏和错误在设计合理使用年限内负终身责任。 8.7、由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除无偿负责采取补救措施外，应按造价比例免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。 8.8、设计人负责对接供电部门对设计文件的审核工作，并按审核意见修改或补充，直至设计文件全部审核通过。 8.9、设计人负责设计交底工作。工程开工后

26、及时到施工现场解决有关技术问题并参加竣工验收。 8.10、设计人负责本合同涉及的设计变更以及技术洽商的确认工作。与此相关的工作发生的费用已包含在本合同价款内。 第九条 设计费 9.1、设计费包干总额：人民币壹佰x拾万元整(x万元)。 9.2、设计费支付时间节点： 、合同签订后15个工作日内，发包人向设计人支付设计费的10%作为该项目首付款，设计人开具有效发票。 、设计文件经供电审核部门通过，发包人收到设计文件时，发包人支付至设计费总额的90%，设计人开具有效发票。 、本设计所含内容竣工验收后七日内或上次付费15个月后七日内(以先到日期为准)付清全部设计费，设计人开具有效发票。 、账户名：电力工

27、程设计院 、开户银行：中国银行支行 、帐号：123456789 第十条 争议解决 合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向工程所在地人民法院提起诉讼。 第十一条 合同生效及其他 11.1、设计人为本合同项目的服务至施工安装调试并验收合格结束为止。 11.2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 11.3、本合同双方签字盖章即生效，一式 5份，发包人3份，设计人 2 份。 11.4、相关本合同内容的双方来往的传真、电报、电子文档、会议纪要等，均视为本合同的组成或补充，与本合同具有同等法律效力。 11.5、未尽事宜

28、，经双方协商一致，再行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 发包人名称(盖章)： 设计人名称(盖章)： 法定代表人：(签字) 法定代表(或授人：(签字) 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 最新工程设计合同书汇总五 (施工总承包人)：_(甲方) 劳务分包人：_(乙方) 依照中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等公平和诚实信用的原则，经双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_ 工程地点：_ 分包范围：_ 建筑面积：_ 2、分包工作限期：_年_月_年_日 3、工程质量，本工程质量按建筑安装工程施工及验收规

29、范、建筑安装工程质量评定标准和图纸设计要求，建筑单位要求的施工标准必须达到中级装饰等级。 4、承包方式：承包范围及承包单价 a)承包方式：清包人工费 b)承包范围：所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰(不包括天棚抹灰)。 c)本工程单价为/m2(按工程实际建筑面积计算)。 5、标准范围 除工程合同外另有约定： a) 如本工程图纸设计变更，甲乙双方另行商议。 b)如因甲方材料供给及工费不到位造成的工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承担。 c)如因乙方造成的工期延误由乙方负责承担 6、文明施工及安全责任 劳务

30、分包人按工程总承包人要求做好文明施工及安全措施如发生安全事故由责任方负责。 7、工具使用与材料管理 劳务分包人自带小型工具，其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供，现场使用材料由甲方提供，乙方不得浪费材料，应作到工完场清，如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。 8、工期及付款方式 本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕，甲方应付给以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完毕，在付以完工程量的80%，其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的95%，余款等工程竣工验收后一次性付清。 9、其他 施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害，工期相应顺延。 10、本合同一式三份。 甲方(公章

31、)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 最新工程设计合同书汇总六 一、 工程概况： 1. 工程地点：巫溪县司法局综合办公楼 2. 建筑面积：400平方米 3. 使用性质：办公室 4. 房屋结构：框架 二、 设计程序： 1.甲乙双方经协商设计费按建筑面积 400m2，元/m2计取。 2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的，即3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。 4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的元后，乙方在 天内完成施工图

32、设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。 5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的元。 6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 元/张)。现甲方要求绘制部位效果图 张，总计 元。 7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。 8.其它约定： 三、 双方责任： 甲方责任： 1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。 2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方

33、应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 3. 事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。 4. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。 5. 施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。 6. 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项

34、目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。 7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。 8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收 和确认。 乙方责任： 1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。 2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。 3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。 4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 四、 其它： 1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后

35、自行终止。 甲方名称(盖章)： 乙方名称(盖章)： 甲方代表： 法定人： 电话： 代表人： 地址： 地址： 邮编： 邮编： 签订日期： 签订日期： 最新工程设计合同书汇总七 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国民法典及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，为明确双方责任和义务，结合本项目的实际情况，经双方友好协商签订下列条款，愿共同遵守。 第一条 工程概况 1、合同名称： 2、工程地点： 3、技术服务范围： 消防图纸设计、火灾自动报警设备编程(含修改地址编码)、消防设施检测和消防电气检测。 第二条 甲方责任 1、提供完整的装修图纸的电子版图，配合乙方提供装修设计出

36、图、配合乙方报审报验工作，包括提供应由甲方提供的所有资料。 第三条 乙方责任 1、 乙方协助甲方办理有关消防审批事项，提供应由乙方提供的相关资料。 第四条 合同价及付款 1、合同总价：人民币。 2合同签定后五日内，甲方一次性向乙方支付合同总价款的100%，即rmb： 第五条 违约责任及保险 发生甲方或乙方使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括：支付违约金(赔偿金)、赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 第六条附则 1、本合同经双方签字盖章，甲方付款之日起生效，到双方各自履行完本合同规定的各项义务为止(包括保修期)。 2、如合同过程中双方发生争议，可向提交仲裁委员会仲裁。 3、本合同一式肆份，由甲方执叁份，乙方执壹份。 本页为盖章页，以下无正文。 甲方(盖章)： 甲方负责人(签字)： 日期： 乙方(盖章)： 乙方负责人或授权代表(签字)： 日期： 开户名： 开户行： 账号： 联系人： 第 28 页 共 28 页