《有关装饰装修设计合同范本(4篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《有关装饰装修设计合同范本(4篇).docx(30页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文本为Word版本,下载可任意编辑有关装饰装修设计合同范本(4篇) 随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是我带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢! 有关装饰装修设计合同范本一 乙方(承包方): 第一条 工程概况 1.1 工程地点: ,住房结构: ,施工面积 平方米。 1.2 工程造价:总价款: 元,大写( 整)(详见附表:装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。 1.3 本着双方诚信、公开原则,同时为避免欺骗、隐瞒性行为发生,乙方
2、郑重承诺,乙方提供的标的物的价格为同期同质最低价格,否则乙方自愿补偿双方合作总额价格差异的两倍及甲方因此产生的全部损失。 1.4 工程期限 天;开工日期 年_月_日,竣工日期 年_月_日。 1.5 工程内容及做法(见附件:装饰装修工程施工项目确认表、装饰装修工程内容和做法一览表)。 第二条 施工单位资格 2.1 乙方应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的建筑业企业资质证书。 2.2 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方
3、有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿损失。 第三条 工程监理 若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。 第四条 施工图纸 4.1双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供: (1)甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为 年_月_日,图纸一式 份,甲方、乙方、施工队各执 份。 (2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式 份交甲方,设计费由甲方支付(此费用包含在工程价款内)。 4.2 双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合相应国家标准。 4.3 双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预
4、评价计算书予以签收确认。4.4 施工图纸经双方盖章有效。 第五条 保密 5.1 甲、乙双方同意对履行协议中的一切相关资料仅限于甲、乙双方为履行本协议所使用,双方及其雇员应对其所知悉的双方商业秘密承担保密义务,并承诺无论本协议因任何原因而解除,本保密义务继续有效。 第六条 甲方权利义务 6.1 开工前 天,为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施,以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的物品应认真清点及保护,并且双方签订“物品清单”。 6.2 提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项。 6.3 负责协
5、调施工队与邻里之间的关系。 6.4 禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续。 6.5 参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。 6.6 工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用及施工期间水电费,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物业管理所需的相关材料。 6.7 未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,甲方不得变动建筑主体和承重结构。 6.8 房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点堆放。
6、第七条 乙方权利义务 7.1 施工中严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,按期完成工程。 7.2 采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全,并承担由此产生的所有责任。 7.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通。 7.4 家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品。 7.5 乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目
7、经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理。 7.6 乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任。 7.7 因进行装饰装修施工造成相邻房屋的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。 7.8 在居民居住的地域,十二时三十分至十四时三十分、十九时至次日七时之间,乙方不得从事产生噪声的房屋装饰装修活动。 第八条 工程变更 8.1 为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议装饰装修工程变更单,同时调整相关工程费用及工期。 第九条 工程承包方式 9.1 双方商定
8、采取下列 方式承包工程: (1)乙方包工、包全部材料(见附件:乙方提供装饰装修材料明细表); (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附件:甲方提供装饰装修材料明细表,乙方提供装饰装修材料明细表); (3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件:甲方提供装饰装修材料明细表)。 第十条 材料的提供 10.1 由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担。 10.2 由乙方提供的材料、设备的,乙方应在材料、设备运到施工现
9、场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权选择以下列方式之一处理,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承担: (1)甲方同意继续使用的,乙方免收该材料和设备的费用; (2)甲方不同意继续使用的,乙方应当更换和重做,更换后的材料和设备费减半收取,原工期不变。 10.3 甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。 10.4 乙方提供的材料和设备必须符合国家环保标准,包括但不限于完工后的室内空气质量,辐射、照明和噪音强度等指标,使甲方达到安全居住、生活的目的。 10.5 乙方违反本
10、条规定的,应当立即更换和重做,更换后的材料和设备不再收费,原工期不变。 第十一条 工期延误 11.1 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延: (1)工程量变化和设计变更; (2)不可抗力; (3)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工; (4)甲方同意工期顺延的其他情况。 11.2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。 11.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,
11、工期不顺延。 第十二条 质量标准 12.1 工程质量 (1)乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工; (2)乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程验收合格率达到100%;凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。 12.2 施工过程中双方对工程质量发生争议时,由双方同意向房屋所在地的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。 第十三条 工程验收 13.1 双方约定在施工过程中分下列四个阶段对工程质量进行验
12、收: (1)材料验收; (2)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收; (3)油漆、面层涂料施工前验收; (4)竣工验收。 13.2 工程质量验收 (1)本工程以施工图纸、做法说明、设计变更的内容进行质量检查及验收为依据; (2)甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,若复验不合格,其复验费用及返工费用由乙方承担,工期也予顺延; (4)由于甲方提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延; (5)乙方应提前
13、 天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后应填写工程验收单; (6)若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担。 第十四条 保修 14.1 工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并填写工程保修单。 14.2 工程的最低保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。 第十五条 工程款支付方式 15.1 双方约定按下列第 种方式支付工程款: (1)本合同签订后,开工前 日,甲方支付相当于总价款 %的工程款; (2)完成 %的工程量之日后的 日内,甲方支付总
14、价款 %的工程款; (3)竣工验收后 日内,甲方支付总价款 %的工程款; (4)竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的 %的保修基金。竣工验收合格后 年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。 15.2 因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。 第十六条 违约责任 16.1 合同签订后,合同任何一方解除合同或违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价 %的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。 16.2 工程未验收合格或未结清尾款而未移交,甲方使用
15、或擅自动用工程成品的,工程视为合格。 16.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有权停工,每延误一日向乙方支付工程总造价 的违约金。 16.4 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。 16.5 因不可抗力导致本合同无法继续履行时,双方协调一致可终止本合同。不可抗力是指不能预见、不能克服、不可避免的情况。发生不可抗力,双方互不承担违约责任。 第十七条 附则 17.1 本合同签订后工程不得转包。 17.2 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力。经双方盖章有效。 17.3 双方在履行本合同中产生的纠纷,应友好协商解决,不能协商解决
16、的,提交房屋所在地法院裁决。 17.4 本合同除要求手写项外,手工涂改,增减条款均视为无效。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 委托代理人: 委托代理人(签字): 有关装饰装修设计合同范本二 发包方(简称甲方):_ 承包方(简称乙方):_ 根据中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国建设部家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一、概况 1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。 2、装饰施工地点:_区(县)_路_弄(村)_
17、号_楼_室。 3、住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。 4、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。 5、承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。 6、总价款:¥_元,大写(人民币):_其中:材料费:_,人工费:_管理费:_,设计费:_垃圾清运费:_,税金(3.41%):_其他费用:_ 经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。 7、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。 二、关于材料供应的约定: 1、甲方提供的材料:详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续
18、。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、乙方提供的材料:详见附件三主材料报价单。 3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备
19、系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 三、关于工程质量及验收的约定: 1、本工程执行08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、31/30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 2、本工程由_方设计施工方案。 3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。 5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件(略)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人
20、商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。 6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。 7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。 四、有关安全生产和防火约定
21、: 甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。 五、关于工程价款及结算的约定: 1、工程款付款方式列下表: 2、工程结算:详见附件六工程结算单。 3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。 4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开
22、具发票。 六、其它事项 1、甲方工作: (1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。 (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 (3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。 2、乙方工作: (1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。 (2)指派_为乙方驻工地代表,负责合
23、同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。 (3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。 七、违约责任: 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_%支付违约金。 2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。 3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发
24、生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。 4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。 八、纠纷处理方式: 1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。 2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出) 九、合同的变更和解除: 1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。
25、任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_%支付违约金,并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。 十、其它约定:1.2.3.4.5. 十一、本合同一式_份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。 甲方(签章):乙方(签章): 委托代理人:法定代表人: 住址:地址: 电话:电话: 邮编:邮编: 签订日期:年月日 签订地点: 有关装饰装修设计合同范本三 甲方:乙方:现住地址: 公司地址:
26、营业执照号:工程设计:项目经理: 联系电话:(手机)(住宅电话)(办公电话) 依照中华人民共和国民法典及有关法律法规保护双方的合法权益,结合家庭居室现场装修装饰工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的住宅装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成如下协议,并共同遵守。 第一条工程概况: 1、工程项目:以双方签字确认的工程预算所列项目为准。 2、工程地址:。 3、工程内容及做法:详见设计图纸、预算书。 4、工程方式:双方商定采用下列第种方式进行施工: 1)包工包料 2)部分包工包料。 5、工程期限天,开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。 6、工程造价:甲方代扣税后工程
27、总造价为人民币 元。(¥:元)。 第二条工程施工图纸 1、甲方委托乙方设计完成后且经甲方确认签字的施工图纸一式二份,双方各持一份。 第三条双方责任 1、甲方责任: 1开工前以及施工过程中到工程竣工止,甲方必须为乙方进场施工创造条件,与物业管理部门协调装修工程事宜,做到水通、电通、场地通。 2物业收取的一切费用由甲方负责支付。 3甲方负责协调施工队与邻里之间的关系。 4甲方若要改动结构、敲墙、打洞等必须经得物业管理部门或其它相关部门的书面批准,否则乙方恕不动工。 5甲方有权对乙方采购材料进场进行验收,有权对施工质量和进度进行临督。 6甲方对乙方施工管理和服务不满意,有权向乙方总经理办公室投诉。
28、2、乙方责任: 乙方在施工中严格按照施工工艺规范及工程质量验收标准施工,按期保质完成工程。 乙方保证施工现场整洁,材料分类堆放合理有序。 乙方负责将工程施工产生的垃圾送至指定地点,并负责运走。 第四条工程变更 1、施工过程中,甲方确需对设计、施工项目、材料、工艺等变更,双方应协商一致,必须填写工程项目变更单,经甲乙双方确认签字,乙方方可实施变更项目,同时工期顺延。 第五条工程材料提供 1、甲方负责监督乙方采购材料,乙方应提前两天通知甲方,乙方根据甲方提交的规格、数量、时间要求送达施工现场。 2、乙方负责采购的材料品种如有与预算不符,甲方有权拒收或要求退换,由此造成的误工由乙方负责。 第六条工期
29、延误对以下原因造成工期延误: 1不可抗力因素如:空气相对湿度过大;交通不便;自然灾害等。 2甲方在原预算基础上工程量增加,工期顺延。 3施工中甲方要求设计变更,工期顺延。 4因甲方提供的设备不能及时到达现场、设备质量不合格而影响工期的,工期顺延,返工费由甲方负担。 5因甲方原因,造成停工、窝工、工期延误由甲方负责。 6因甲方未按合同规定支付二期工程款造成的停工,工期顺延。 7因乙方责任不能按期开工的,工期不顺延。 8因乙方责任无故中途停工而影响工期的,工期不顺延。 9因乙方原因造成工程质量存在问题而返工的,工期不顺延,返工费由乙方负责。 第七条工程质量 严格按照双方认可的预算书中要求的材料、设
30、计图纸的方案和工程质量验收标准进行施工。 第八条工程验收 乙方为了对甲方负责,将根据具体施工流程,采取部分完工,部分验收与整体验收相结合的形式进行验收。 1、分阶段工程验收 隐蔽工程(水路、电路改造)泥工工程木工工程饰面(油漆)工程 2、整体工程验收: 工程竣工后,乙方应提前两天通知甲方对整体工程验收,甲方必须在接到验收通知后三天内配合验收,填写工程验收单。 甲方收到验收通知超过竣工日三天未参与验收,该工程将视为合格工程。 第九条售后服务(保修) 1、工程自验收合格双方签字之日起,甲方到乙方公司办理售后服务手续后,乙方向甲方签发售后服务保修卡(整体工程保修一年,水电工程保修二年)。 2、在保修
31、期内,如出现装修装饰质量问题,乙方在接到甲方通知24小时之内赶到现场进行维修,所需一切费用,全部由乙方承担。 3、保修期内,若是房屋土建质量问题(如预制板连接缝收缩、开裂、顶部及墙体收缩下沉引起墙面开裂漏水、起鼓),甲方自行设备安装损坏或人为损坏等,如需乙方维修,甲方应另付工程费用。 第十条工程款支付1、甲方工程款分四期支付。 2、本合同签订之日后,乙方进场首期支付工程款即人民币元,在工程进入中途付工程款即人民币元。 工程结尾支付工程款即人民币元,余款元,等工程完工验收合格后一次性付清。 3、甲方未按本合同中规定日期交纳工程款,乙方有权停工。 4、甲方所支付的工程款只能交给乙方财务,并开具财务
32、收据。 第十一条违约责任 1、因合同双方中的任一方原因,未能履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的,由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 2、因合同双方中的任一方原因,造成合同无法履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应经济损失。 第十二条其它责任 1、合同执行过程中,甲方为第一责任人,涉及到工程项目变更等事宜,乙方仅与甲方第一责任人协商确定,其它人士意见恕不照办。 甲方:_ 乙方:_ _年_月_日 有关装饰装修设计合同范本四 物管公司:_物业管理有限公司 购房人: 装修单位: 为加强_房屋装饰装修的管理和监督,有效制止
33、违章装修行为,保障房屋的结构安全和外观统一,维护小区环境整洁、美观、协调及业主的正常生活秩序,使业主有一个安全、清洁、优美、舒适的居住环境。根据建设部住宅室内装饰装修管理办法及_市物业管理、消防、供水、供电、燃气、环境保护等有关规定和标准,管理公司、购房人、装修单位特签订本协议。 一、装修流程说明 1、业主本人或其委托人到物管公司办公室领取装修申请表,并按表中要求逐项详细填写。 2、业主本人选定装修施工单位,确定装修方案,并由施工单位指定一名防火责任人。 3、业主会同装修施工单位负责人备齐如下装修申报材料到物管公司办理报批手续: 填好装修申请表 装修施工单位的营业执照、资质证明复印件 装修项目
34、明细表 装修方案 装修人员身份证复印件和1寸照片2张。 办公楼或商场的装修面积50平方米以上,需到县消防管理部门申报审批,审批后按审批要求进行装修。 4、物管公司客户服务部为装修施工的管理及服务部门,在查验装修申报材料齐全、受理装修申报后,现场予以审批。装修方案的审批原则如下: 不能破坏建筑物的主体结构: 不能破坏建筑物的建筑面积 确定用电负荷 厨房、卫生间等楼板防水措施 装修方案是否符合防火要求 5、装修方案经审批同意后,由业主/装修单位负责人到物管公司财务室缴清各项装修管理费用。 6、装修单位负责人持施工人员身份证复印件、寸照片2张和财务收款单据到物管公司客户服务部办理装修进场手续,包括办
35、理施工人员装修出入证、领取装修许可证等。 7、装修人员进场施工过程中,物管公司有权进行检查,纠正违章,对违反装修规定者,物管公司将酌情对施工单位或有关人员给予处罚。高空抛物者从重处罚。 8、若在装修过程中增加施工人员,必须由装修单位负责人本人来物管公司填表缴费,办理人员增补手续,其它人员一律不予办理 9、装修竣工后,由业主通知物管公司安排初次验收。初次验收通过后,由装修单位负责人带施工人员的装修出入证、办证押金收据、初验合格单财务室办理退证手续、领取装修出入证押金。 10、自初次验收通过之日起_月内安排复验,复验合格后,由装修单位负责人会同业主凭装修押金缴纳收据和复验合格单到财务室办理退领房屋
36、装修押金手续。 二、装修收费项目及缴纳标准 三、装修规则 1、前期统一装修无时间限制,当业主开始入住生活后装修施工时间为:周一至周五8:00-12:00,14:00-19:00,周六、日9:30-12:00,14:00-19:00。其余时间可以进行墙面粉刷等无声响的装修施工,禁止进行一切噪音施工。如违反规定,物管公司有权责令停工,扣留或没收工具,视情节轻重给予处罚。 2、为保证小区统一美观,以下内容为禁止之列: 改变建筑物的外观及造型,在公共设施部位及私人花园乱搭建改变外墙的颜色 楼房外墙、楼内公共用地上进行任何形式的搭建、安装、铺设 一切屋外更改或加建皆在禁止之列。例如:天线、附加建筑物及标
37、志等。 3、安装分体及窗式空调需到物管公司办理审批手续,按物管公司规定安装: 空调支架必须使用足够强度的不锈钢材质,固定螺栓须经防锈处理,否则,装修业主要承担由此造成的返工及其它损害必须安装在物管公司指定的位置,以确保建筑外观统一整齐。 4、凡安装防盗门、防盗网的,必须按照物管公司的规定和要求进行安装。 5、施工人员的行为各业主/装修单位必须将物管公司签发的装修许可证张贴在入户大门上。装修单位必须对所属装修人员的行为负责,装修人员必须持有效证件,必须衣着整齐,不得在非工作区逗留严禁随地吐痰、喧哗、打闹、赌博饮酒等。物管公司亦严禁工人在辖区内随意留宿或生火,如需留宿应由业主本人出面到物管公司办理
38、担保手续如私自居住在楼宇内,一经发现,则按_市治安管理条例规定送交当地派出所。工人在进入小区范围内必须配带装修出入证。物管公司有最终决定权批准进入与否。装修人员严禁串栋、串户,违者酌情给予处罚。 6、垃圾/杂物清理区,装修垃圾由物管公司委托清运公司集中统一清运。各户装修垃圾装袋后,按物管公司指定的方式和时间堆放到小区装修垃圾中转站内。户内装修垃圾清运时间定为每日上午12:00-14:00,晚上6:00-9:00。严禁将建筑材料、垃圾堆放在公共场所,违者给予处罚。严禁高空抛物。,并由肇事者承担由此造成的全部责任。如经通告后,业主/住户及装修单位未能作出适当清理安排,物管公司将自行雇用工人清理,而
39、费用则从有关装修押金中扣除。7、防火责任 施工现场必须自备足够灭火设备,如手提灭火器。要求每_建筑面积设_灭火器一个。 根据中华人民共和国消防条例实施细则第十条的规定,施工单位必须负责施工现场的消防工作,各施工单位必须指定一名防火安全责任人,负责施工现场的防火安全工作,确保各项防火安全措施的落实。 各施工单位对现场人员进行防火安全和工地管理制度的宣传教育,使施工人员提高安全意识,自觉遵守有关的安全操作规程和制度。 如发生消防事故,由发生事故的施工单位、个人以及雇请施工的业主或住户按规定承担一切经济及法律责任。 8、安全 各施工单位必须聘请有合格证的电工、焊工,方可进行作业。 施工用电必须严格执
40、行市用电防火管理条例和规程。 施工动火,一律到物管公司办理动火审批手续。动火作业人员必须严格遵守有关的操作程序和安全规定,否则一切后果自负。 未经批准,工地内严禁使用电炉、电炊具等电热设施。不准使用高瓦数灯照明。照明灯泡瓦数一般限制在_以下,因施工需要使用碘钨灯的,应先征得物管公司的书面同意,并要做好安全措施,人离灯灭。装修工人使用电器设备时,务必采取可靠的安全措施,包括采用适当绝缘电线。临时接驳电线须保证一机一闸一个漏电开关,在施工完成后及时拆除,违者承担违约金_元。 9、违章处理物管公司每天将不定时派专人入户进行巡查,监督装修情况,对违规现象轻者现场即予纠正。重者物管公司有权作如下处理:
41、责令停工 责令恢复原状 扣留或没收工具 停水、停电 赔偿经济损失 根据政府及行业主管部门有关条款予以罚款。 以上几种处罚可同时并处。 10、更改/还原工程物管公司保留权利要求业主/住户对所有装修工程进行更改或还原。物管公司发出更改通知单给业主/住户,业主/住户须在指定时间内完成更改/还原工程,并负责一切费用。如业主未能在限定时间内整改完,物管公司有权安排施工力量完成该项工程,所需费用将全部由业主/住户承担。 四、本协议中未规定的事宜,均遵守国家有关法律、法规和规章执行。 五、本协议在履行中如发生争议,双方协商解决或向物业管理行政主管部门申请仲裁或向人民法院起诉。 六、_滨江新城业主临时公约、住户手册为本协议的附件。 七、本协议正本连同附件一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 八、甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,同意签订本房屋装饰装修管理协议,各自依照协议约定,行使权利,履行义务。 九、本协议双方必须遵守,否则违约方应支付守约方违约金_元,并主动按本协议予以纠正及承担相应责任。 甲方盖章:_物业管理有限公司乙方盖章:丙方盖章: 代表人:代表人:代表人: 年月日年月日年月日 第 30 页 共 30 页