《【精品】工程协议书4篇.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【精品】工程协议书4篇.doc(12页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2020最新的文档,你的贴身宝库【精品】工程协议书4篇时间:【精品】工程协议书4篇 在快速变化和不断变革的今天,很多场合都离不了协议书,签订协议书能够保证双方合作愉快。我敢肯定,大部分人都对拟定协议书很是头疼的,下面是我为大家整理的工程协议书4篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。工程协议书 篇1甲方:乙方:本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:一、结算编制内容:奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。二、承包方式:乙方按与甲方签订的施
2、工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为20000.00元(大写:贰万元整)。三、结算费用的支付方式:乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。四、甲方责任:1、 按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。2、 原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。3、 按约定时间付给乙方费用报酬。五、乙方责任:1、 必须保证编
3、制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。2、 负责结算备查资料的收集装订。3、 保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。六、其他:乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。甲方(签章):乙方(签章):年 月 日年 月日工程协议书 篇2一、索赔成立1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的
4、行为责任或风险责任。二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 合同法第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。三、索赔事项概述由我单位承建的,于20xx年12月27日举行开工典礼,于20xx年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至20xx年4月
5、26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日,延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整
6、性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。四、索赔项目索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更, 其中工期延长索赔分以下几部分组成:1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁
7、设备按照实际租金计算。3、管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的.单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。5、措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。五、索赔计算一、工程延期索赔1、人工费:工日:1754工日=918工日人员窝工按照定额单价乘以0.75,52.23元0.75918=35960元工资上涨费不予考虑。2、施工机械费:挖机350型2台市场租赁价4800
8、0元/月,推土机16t2台市0场租赁价24000元/月,压路机20t2台24000元/月。48000元54302=172800元24000元54304=172800元3、管理费合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用:1240949.712054=558427元4、利息履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。1150000元54305.6%=115920元5、措施费合同工期120天,现延期54天,投标措施费为381448.67元工程延期管理增加费用:381448.6712054=171652元工程延期索赔合计:12275
9、59元二、工程变更的索赔原设计A区挖方211490m3,根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%,由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实,现场开挖实际图示比例为17.5%,增加石方开挖数量为28551m3,单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价,坚石次坚石比例按照2:8选定,暂定价格为61.8元/m3,原单价为10.12元/m3,工程变更索赔金额为:(61.8-10.12)211490(17.5%-5.6%)=1275479元索赔金额合计:1227559+1275479=2503038元六、索赔说明此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要包括因为工程延期造成雨季
10、来临对施工的影响,中期计价支付延期产生的费用,施工期间由于图纸延期造成的误工,工程量增加产生的利润和管理费的索赔,工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。20_年_月_日工程协议书 篇3承租人: (以下简称甲方)出租人: (以下简称乙方)根据合同法的有关规定,按照互惠互利的平等原则,为明确甲乙双方的权利、义务,经双方共同协商签订本合同。一、甲方租赁乙方工程汽车名称:二、月租金:三、施工地点:四、租赁期限:五、付款方式:甲方负责汽车进出场运输费:、租赁期满个月退场费由乙方支付,如施工不足 个月,甲方承担乙方车辆的出场费 即合计进出场费 由甲方承担。六、权利和义务1、甲方必须按合
11、同规定按期支付乙方租金,逾期未支付乙方有权终止合同收回车辆。2、在租赁期内,甲方未征得乙方同意,不得擅自在所租汽车上自己拆除任何零部件,汽车维修保养由乙方负责,甲方提供帮助配合,租赁期内汽车的燃油(柴油)由甲方提供,燃油费由甲方承担,甲方必须保证燃油的质量,如果不能保证燃油的质量,造成的汽车损坏由甲方赔偿,甲方允许乙方每月三天的汽车维修及保养期限,不超过三天不得扣除租金,超过天数按月平均租金减扣。乙方未超出叁天修车时间,则由甲方按月租付给乙方租金。3.乙方派驾驶员人,甲方负责承担驾驶员食宿费用,乙方不承担任何费用。4.驾驶员应服从甲方工作安排及合理化管理,不得无故脱岗,在确保正常作业的情况下,
12、有特殊情况可以向工地领导人请假。补充协议:5.甲方在租赁期间仅享有汽车使用权,甲方不得转租、转借或未经乙方同意更换工地。6.甲方安排汽车作业每天不超过小时。如因甲方原因造成乙方汽车不得正常工作,甲方需晚上加班作业时,应在出工前安排驾驶员休息,以保证加班安全。7.在施工中,由于甲方为事先明确表示,造成下电缆、管线、电线、树林等受损坏,乙方不承担任何责任,全部赔偿责任有甲方承担。8.乙方车辆进入甲方工地后,如:交警、运政等所发生的一切事物由甲方协调处理。9、由于人力不可抗拒的自然灾害,造成汽车损坏,甲方不承担任何责任,在租赁期内,无论是自然原因,还是甲方原因,以及其它原因导致汽车停工,甲方均应按期
13、支付乙方租金,不得以任何理由扣减拖欠乙方租金。10、在租赁期满后,甲方如需继续租赁需提前10天通知乙方,经乙方同意后双方另签订合同。七、在合同执行过程中,如发生甲方拖欠乙方租金,甲方应按拖欠资金总额月百分之五的标准向乙方支付违约金直至付清,若乙方未按本合同履行,应退还甲方为此所支付的进出场费并赔偿因停工所造成的10万元损失。八、乙方驾驶人员在工作期间,要服从甲方调度及工作安排,注意安全,确保自身的人身安全,不得违章操作汽车和违章作业,如违章作业造成人身伤亡,甲方不承担任何责任。九、甲方在工作期间要保护机驾人员的人身安全,不得打、骂驾驶人员和损害乙方汽车,由于甲方非法开采和非法施工给乙方造成的一
14、切损失均由甲方负责。十、本合同经甲乙双方签字后即生效,双方应认真按本合同执行。未尽事宜双方协商解决。十一、本合同在在执行过程中发生纠纷,双方通过协商调解,如调解不成则约定提交绵阳市人民法院申请诉讼。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程协议书 篇4甲方:乙方:住所地:经甲、乙双方友好协商,并根据合同法、建筑法等相关法律法规之规定,就乙方负责经营工程建设事项达成如下一致协议,望双方共同遵守。一、经营内容1.工程名称:2.工程内容:3.工程价款:二、经营方式乙方负责所有本协议项下工程所需的人工、材料及设备的费用。三、经营期限为
15、天,自 年 月 日起至 年 月 日止。四、经营指标1.工程质量:本工程要求达到优良等级。2.安全指标:本工程要求按工程所在地文明及安全达标,事故频率控制在 %以内,歇工率控制在 %以内,不允许有重大伤亡事故发生。五、管理费及税金1.管理费:乙方应按本协议项下工程价款的 %作为管理费及税金支付给甲方。支付时间:甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除,最后管理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额及时间结算。2.税金及其支付:六、甲方的权利义务1.甲方有权对乙方的经营活动进行定期或不定期的检查、监督、审计和指导。2.根据乙方的需要,委派有关人员配合乙方的经营。3.有权按本协议第五条规定收取管
16、理费及税金。4.如涉及工程设计变更等事宜,甲方必须予以配合。5.甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方。七、乙方的权利义务1.乙方不得违反国家的法令、政策,并遵守甲方的各项规章制度,严格按本协议的规定充分、全面地履行合同。2.为切实可靠地履行合同,乙方必须保证自己上岗率不低于 %。3.因经营过程中发生的所有违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的,均由乙方承担。4.未经甲方书面同意(或甲方的授权人),除因工程建设与建设方外,乙方不得以甲方项目部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务,更不得擅自私刻项目部印章或财务专用章及一切与甲方有关的印章。5.乙方保证其施
17、工是连续的。6.乙方必须按本合同第五条规定,及时支付管理费及税金。7.承担因其经营活动而引起的经济风险。8.乙方应在(1)工程竣工验收后或(2)本协议解除后或(3)本协议终止后及时将图纸、印鉴、技术材料、合同(协议)、往来信件、传真及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。9.乙方不得将本协议项下的权利义务转让给第三人。八、违约责任1.若甲方未能按本协议第六条第5项及时足额拨付工程款,则每逾期一天,甲方应按未付部分的万分之二承担违约责任。2.因甲方监管错误从而导致工程质量未达到协议约定的优良等级或延误工期的,乙方不承担法律责任。3.如本工程的质量未经验收通过,则乙方须向甲方赔偿 万元。4.乙方如未能按协议第四条第2项切实履行合同的,则每超过控制指标 %,应承担本协议项下工程价款 %的违约责任。九、本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行协商。十、在履行本协议期间如有纠纷,则首先由甲、乙双方友好协商,协商不成,则交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决。十一、本协议在甲、乙双方一致同意的前提下可解除。十二、本协议一式贰份,双方各执壹份,并在双方盖章或签字后生效。甲方: 乙方:合同签字地点:合同签字时间:12