《建设工程施工合同(小额)示范文本方案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同(小额)示范文本方案.pdf（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程施工合同本合同适用于小额建设工程施工的示范文本）工程名称建设地点发包人承包人：合同编号签订日期签订地点发包人承包人依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平平Di成实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称工程地点工程内容（工程立项批准文号)资金来源承包方式二、工程承包范围三、合同工期计划开工日期年月日，v1圭JJ竣工日期年月日，施工工期日历日。具体开工、竣工日期以发包人批准的开工报告和竣工报告时间为准，竣工标志为工程施工究毕，发包人验收合格，9:装符合施工规范要求四、质量标准工程质量标准：（1）符
2、合国家验收标准：(2).五、合同价款双方一致同意发包人拨RH下列第种方式支付合同价款2 一暂估金额（人民币）工程结算价元（大写本项目工程量消单中的所列的工程数量为暂定工程量，结算以实际完成的有效工程最为依据j歇包人应严格按照承包范罔平日内容施工，工程竣工验收合格后支付工程结算价的%,经审计审核完毕后支付至工程结算价的%，剩余%作为质保金，工程验收合格之日起年后无质量问题争议无，Q，一次付消剩余部分质保金。本项目如有发包人认可的专业分包队伍，承包人需向发包人上报承包人给专业分包队伍的付款证明（需有专业分包队伍项目经理签字盖章的原件并提供务工人员领取工资签字、捺印的原件水电费旅照计算。（二）菌定总
3、价（人民币：元大写工程结算价固定总价各项应扣除的费用承包人J在路按照承包范围和内容施工，工程竣工验收合格后支付工程结算价的%,剩余艳作为质保金，工程验收合格之日起年后无质量问题奇异议无息一次付、清剩余部分质保金。六、发包人权利义务6.1发包人委派的驻工地代表姓名：职务负责：6.2提供施工中所帘的水、电，保证施工期间需要6.3提供施工场地和施工运输通道，保证施工期间正常使用：6 4 i,匠代表负责施工协调联络：6.5监督杂包人施工；近展情况和现场安全管理情况，发现安全隐您时，发包人有权让其停止施工，进行整改。3 七、承包人权利义务7.1承包人委派的驶工地代表姓名：职务：负责7.2泳包人应严格按设
4、计阁纸、现行国家施工规范及验收规范进行施工，以保证工程质量、进度：与发包人代表及时进行沟i函、协调：7.3承包人i)1工地人员承包人正在诺的项目经理、技术负责人必须到位。未经发包人同意，承包人不得擅自变更项目经理，开工或施工过程中若擅自变更，发包人有权终.1t合闷，并追究由此给发包人带来的一切损失的责任。每更换一次项目经理，经发包人同意后，承包人仍应向发包人支付i毒约金元旦发包人提出更换项目经理的情形除外，7.4承包人在施工作业中重要安排专人负责现场施工的安全捡查工作，非因发包人原因造成的人身伤亡事故，其责任与费用由象包人自行承担，发包人不承担任何责任与费用八、工程质量和验收核发包人要求施工，
5、工程质量合格，发包人放照现行最新建筑工程施工质量验收标准规范进行验收。九、保修期质量保修期为从工程竣工验收合格开始计算），承包人向发包人承诺依照合同约定施工、竣工并在质量保修期内象招工程质量保修责任。十、违约责任10.1未经发包人允许，承包人不得私自将工程分包，严禁转包。若发现承包人私自将工程分包或转包的，发包人有权终止合同，琢包人赔偿因此给发包人造成的一切损失。10.2当由于承包人原因，致使工程停或出现重大质量事故等违约行为戒严重违反国家有关法律法规的规定，承包人应赔偿因此纷发包人造成的tJJ损失。10.3由于承包人原因延误工期，每延误一天向发包人承组合同暂伯金额（险定总价）%的违约金该违约
6、金的支付，发包人有权从应付承包人的工程款中直接相涂工期延4 谈天以上的，发包人有权单方终JI:合同，象包人向发包人承担工程结算价款%的违约金，并赔偿由此纷发包人造成的损失。工程质量不符合合同约定的，承包人无条件返修直至符合合同约定的质量标准，修补后仍达不到合格标准，不能交工，拆除后重新施工的，货用由承包人自理。造成延误工期的，承包人按10.3条承担延误工期的i主约责任1 0.4由于发包人原因造成工期延误的可相0.月目延，双方不款组因工期延误而造成的边约责任。十一、廉政条款承包方不以任何理由邀请发包方人员参加琢包方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动，不向发包方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、
7、购物卡、有价证券和物品）、报销Jl由Jt个人负担的费用不为发包方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为发包方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具：遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害发包方及其他商家利益。如违反上述琢诺之一的，视为放包方违约，承包方向意向发包方支付合同价款30%的边f.J金。十二、解决纠纷方式双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同签订地人民法院提起诉讼。十三、合同生效1 2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1 2.2本合饲附件为本合闷不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。十四、本合同一式一一份，发包入一一份，承包人一份5（本页无正文）发包人（公主主）地址委优代理人：（签字电话：传真：开户银行帐号邮政编码：6 承包人（公举）地址：委托代理人（签字）。电话：。传真：。开户银行帐号由自政编码