《简易施工合同范本-.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《简易施工合同范本-.doc(7页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2020简易施工合同范本合同 汇报人:XXXXYour content to play here, or through your copy, paste in this box, and select only the text. Your content to play here, or through your copy, paste inthis box, and select only the text. 施工合同即建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,且签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提。这里给大家分享一些关于简易施工
2、合同范本,希望对大家有所帮助。 简易施工合同1 发包方:_ 承包方:_ 签约时间:签约地点:为了保证_施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程名称:_ 二、建筑面积(工程形式):_ 三、施工地点:_ 四、工期:1、开工:_年_月_日;2、竣工:_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。 五、承包形式:_ 六、工程质量标准:_ 七、工程价款:共计人民币元。 八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的_%,计_元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_%,计_元;质保
3、金_元,质保期满后支付。 九、质保期:_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; 监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务; 接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护; 教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期
4、满。 2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。 发包方:承包方: 委托代理人:委托代理人: 总包方(甲方):_ 地 址:_ 邮码_ 电话_ 法定代表人:_ 职务_ 分包方(乙方):_ 地 址:_ 邮码_ 电话_ 法定代表人:_ 职务_ 简易施工合同2 承建方(全称):_(以下简称甲方) 施工方(全称):_ (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和
5、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_ 工程地点:_ 工程内容:_ 资金来源:_ 二、工程承包范围 承包范围:_ 三、合同工期: 开工日期:_ 竣工日期:_ 合同工期总日历天数_天。 四、质量标准 工程质量标准:上级部门及技术单位验收合格为准。 五、合同价款: 金额(大写):_元(人民币)¥:_元 。 六、付款方式: _ 七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 如乙方所施工项目不能达到验收部门要求所产生的误工、返工费用均有乙方全部承担。 八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应
6、当支付的款项。 九、甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全施工、施工管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全施工方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。 4、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 5、乙方在施工中发生的施工事故、电网、设备事故等,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院特别重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,
7、要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 6、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担: (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主设备及公共设施严重损坏事故; (3)发生违章作业、冒险作业不听劝告的; (4)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。 十、乙方安全责任 乙方作为工程项目的施工单位,对工程施工及生产生活过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担全部责任。乙方应切实履行以下安全责任: 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行
8、施工安全工作规程、施工建设安全工作规程等有关施工生产规程。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。 5、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 6、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(
9、包括临时增补或调换人员)进行备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 7、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 8、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。 9、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。 10、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 十一、违约责任 1、由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方方承担相应责任,并赔偿
10、对方或第三方因此造成的全部损失。 2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。 3、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。 十二、其它 (1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价50%的违约金。 (2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发
11、生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 十三、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。 十四、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。未尽事项甲乙双方应积极协商解决。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,即告终止。 甲方:_乙方(施工责任方):_ 经办人:_ 施工责任人:_ _年_月_日 _年_月_日 简易施工合同3 发包人(全称): (简称甲方) 承包人(全称): (简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及
12、有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程承包范围: 二、合同工期 计划开工日期:_年_月_日。 计划竣工日期:_年_月_日。 工期总日历天数:_天。 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准:工程质量符合_标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写) :( 元) 2.合同价格形式:固定价+变更签证 五、结算及付款方式: 1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程
13、维修责任。 3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 六、违约责任及处理方式 1、发包方的责任:周边施工环境及现场协调工作由甲方负责,由此造成的窝工等问题工期顺延。 2、承包方的责任:工程质量不符合合同规定的,承包方负责无偿修理或返工。 3、发生争议时,双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。 七、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 八、合同生效 本合同自 签字、盖章之日起 生效。 九、附则 1、本合同一式 _ 份,其中发包方_份,承包方 _ 份。 2、本合同自双方签字后生效,全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 发包人: (公章) 承包人: (公章) 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年 月 日 年 月 日 时间:XXXX2020感谢您的审阅7