《工程建筑施工合同(合集15篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程建筑施工合同(合集15篇).docx(119页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程建筑施工合同(合集15篇)工程建筑施工合同1 甲方: 乙方: 承包工种: 经双方达成协议将楼架搭设拆除共享承包给乙方,依据建筑法本着双方的利益和权力,特制定以下条款: 一、承包工程内容:内外架体搭设所用材料装卸和文明施工。 二、承包工期:从_年_月_日至_年_月_日,如天气自然灾难工期顺延。 三、承包价格:价格按建筑面积每元。 四、付款方式。 依据施工进度每月拨付乙方人工工资,工程完工后,结算付清。 五、甲方责任。 为了工程进度和质量,甲方为乙方供应架体所须材料,乙方需用材料必需前两天向甲方供应料单,甲方供应,乐观协作乙方施工,如按工程进度方案提前完成,依据状况进行嘉奖,如造成停工损失,甲
2、方担当。 六、乙方责任 (1)乙方施工人员进入工地,必需遵守工地各项制度, 按国家制定的规范要求和技术交底进行施工,听从工地地统一指挥,对工地任何机械要疼惜,不准工人私自挪用工地财务。 (2)乙方搭设架体必需按规范要求进行搭设,必需跟随全部工种所需要架体的搭设,确保所搭设架体的平安。如发生事故或打架斗殴,依据情节严峻进行罚款,必需跟随全部工种,架体搭设的需求,如拖延或不听从的造成损失由乙方担当。 (3)工地制定和平安:乙方使用机械和工具,甲方一次性交付使用。如人为因素造成损失,照价赔偿。不得私自挪用工地财务,如情节严峻,交公安部门惩处。施工现场机械、临时用电不得私自操作,如造成人身事故,甲方不
3、承认任何责任。非操作不得进入。工人进入现场,必需佩带平安帽。遵守各项平安制度,并对工人进行岗前教育和岗前交底。 七、补充协议( ) 八、本共同甲乙双方各一份,希望双方履行合同。如有一方违约,将担当一切金济损失。本共同经过结算后终止。 甲方:联系反式: 乙方:联系方式 _年_月_日 工程建筑施工合同2 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国经济合同法及本工程具体状况,经甲、乙双方协商全都,签订本合同书,以约束双方共同遵守。 一、工程概况: 建筑面积:平方米建筑高度:米 建筑层数:层结构类型:框架(砖混) 二、承包范围与内容: 室内的地砖、
4、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。 三、承包方式: 包人工费。 四、承包价格: 按实贴面积计算墙面元M2;地面元/M2。 五、工程期限: 从 年 月 日到 年 月 日结束(遇不行抗力顺延工期,若无故拖延一天,罚款1000元)。 六、付款方式: 工程结束付工程造价的80%,交工后一个月内付15%,余下5%修理期满付清(建立身份证复印件式台账,人及证件必需相符,本人签字并按手印)。 七、质量要求: 1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收,必需达到合格或优良工程验收标准。 2、乙方必需严格按图施工,按规范施工,按现场技术人员制订的方案施工,听从现场技术人员的指挥,乐观主动协作其它工种人员的工作。 3
5、、依据甲方供应的材料尺寸,按规范要求排砖、拼缝、镶贴,表面平整度必需符合要求。并做好已铺贴好的成品爱惜工作。 4、因乙方缘由导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方担当,甲方不予计算工作量。工期不予顺延,情节严峻的,甲方有权终止合同。 八、机具的把握: 甲方供应垂直运输机械,其余运输工具及铺贴工具乙方自备。 九、平安要求: 工人必需持证上岗,进工地前必需经过平安教育培训操作,必需依据国家平安施工规范标准要求施工,禁止违章作业,否则消逝工伤事故,全部由乙方负责。 十、违约责任: 1、由于乙方缘由,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。 2
6、、乙方应妥当爱惜施工现场的.建筑物及设施,如造成损失照价赔偿。 3、因一方缘由,合同无法连续履行时,应通知对方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 十一、其他商定: 1、乙方应自觉疼惜甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有爱惜本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需准时清理场地;做到在保证质量的前提下节约材料,合理利用材料,杜绝铺张,如有铺张则按其铺张部分价值的二倍在结算中扣除。 2、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。 3、本合同一式份,甲乙双方各执份,本合同自签订之日起至结束内有效,待工程结束
7、后自动作废。 甲方:乙方: 法定代表人或托付人:法定代表人或托付人: 年 月 日 年 月 日 工程建筑施工合同3 发包方(甲方):_ 承包方(乙方):_ 依据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体状况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称:_ 1.2工程地点:_ 1.3承包范围:_ 1.4承包方式:_ 1.5工期:本工程自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。 1.6工程质量:_ 1.7合同价款(人民币大写):_ 其次条甲方工作 2.1开工前_天,向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明_份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障
8、碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱惜措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派_为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3托付_监理公司进行工程监理,监理公司任命_为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_份。 2.4负责爱惜好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并担当相应费用。 2.5如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃
9、圾处理等工作,并担当相应费用。 第三条乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度方案,交甲方审定。 3.2指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱惜规定。严格依据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱惜好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)
10、的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得任凭拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱惜。 第四条关于工期的商定 4.1甲方要求比合同商定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2因甲方未按商定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的商定 5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和
11、建筑装饰工程施工及验收规范(jgj7391)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj30088)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 5.3甲、乙双方应准时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。 5.4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质
12、量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。 5.5由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。 5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知_日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需准时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。 第六条关于工程价款及结算的商定 6.1双方商定本合同价款接受第_种: (1)固定价格。 (2)固定价格加_包干风险系数计算。包干风险包括内容。 (3)可调价格:依据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 6.2本合同生效后,甲方分_次,按下表商定支付工程款,
13、尾款竣工结算时一次结清。 拨款分次进行 拨款% 金额 6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在_天内,结清尾款。 第七条关于材料供应的商定 7.1本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡商定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值_的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。 7.2
14、凡由乙方选购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。应禁止使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第八条有关平安生产和防火的商定 8.1甲方供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此
15、引发的一切经济损失。 第九条嘉奖和违约责任 9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_元。甲方不按合同的商定拨付款,每拖期一天,按付款额的_支付滞纳金。 9.2由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方_元,作为嘉奖。 9.3乙方依据甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方_元,作为嘉奖。 9.4乙方应妥当爱惜甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 9.5甲方未
16、办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失。 9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当损失。 9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 9.8因一方缘由,合同无法连续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条争议或纠纷处理 10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。 10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执
17、行中发生的争议双方同意由_仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同商定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。 第十一条其它商定 第十二条附则 12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。 12.2本合同正式两份,双方各执一份。副本_份,甲方执份,乙方执_份。 12.3本合同履行完成后自动终止。 12.4附件 (1)施工图纸或作法说明 (2)工程项目一览表 (3)工程预算书 (4)甲方供应货物清单 (5)会议纪要 (6)设计变更 (7)其他 甲方(盖章):_乙方(盖章):_ 法定代表人:_法定代表人:_ 代理人:_代表人:_ 单位地址:_单位地址:_ 电话:_电话:_ 传真:_
18、传真:_ 邮编:_邮编:_ 开户银行:_开户银行:_ 户名:_户名:_ 帐号:_帐号:_ _年_月_日_年_月_日 附表一_工程甲方供应材料设备一览表 序号 材料或设备名称 规格 型号 单位 数量 单价 供应时间 送达地点 备注 附表二: _工程甲方供应材料设备一览表 序号 材料或设备名称 规格型号 单位 数量 单价 供应时间 送达地点 备注 工程建筑施工合同4 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 现经双方协商达成以下合同条款。 一、工程概况: 工程名称:_ 工程地址:_ 工程结构:_ 建筑面积、层数:_ 二、承包范围: 本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的全部钢筋、模板
19、、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。 钢筋工程:钢筋进料方案供应,翻样、制作、安装和校正;场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨掩盖;基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。 模板工程:模板进料方案供应,配制、拼装、校正和清理;现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放;进场材料的卸车。若发觉工人在施工现场任意把方料模板切割、铺张等事项,甲方有权罚款,每次罚_元。 混凝土工程:混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。(梁板柱进行磨平打磨,做
20、好成品爱惜)。 砌体工程:砌块浇水潮湿、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运;砌体脚手架搭拆,清理归堆;木砖、过梁预制安装;预留洞口。砌体压筋制作安装;地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装;砌体用搅拌机的就位、安装、调试;灰斗车和砌体用具。 架子工程:包括主体施工全部内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、平安通道搭拆;楼层四口五临边防护,平安密目网、小眼白网挂设;吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢脚板制安;标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。 文明施工:修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,依据省级文明工地要求执行
21、,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。 三、承包形式: 劳务施工承包。 甲方供应塔吊(含司机)、振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内的线缆、配电箱等。 乙方在本工程必需配备专业管理人员;总负责一人;技术总负责一人以及专职质量、平安管理人员,并负责放线、抄公正业务,甲方负责检验。 四、承包价格: 按建筑面积_元/平方米。 建筑面积计算方法见条。 五、质量标准: 依据国家建筑工程验收规范验收,主体结构质量必需达到合格标准。 六、工期: 自_年_月_日至_年_月_
22、日主体封顶。总日历工期_天。乙方按总合同工期编制形象进度方案,报甲方审批。严格按审批后的形象进度方案执行,每超过一天罚_元。 七、施工平安: 甲方负责施工现场平安的检查监督工作。对乙方施工人员进行必要的进场前平安教育,宣扬正确使用“三宝”,完善平安防护措施。在现场四周和重点防范部位设立警示牌。甲方应建立健全现场平安制度,逐日进行平安检查,对违反平安制度的作业人员,甲方有权进行批判教育、停工及罚款处理。 乙方负责职工的平安管理,进行平安培训,做好班前平安技术交底。进入施工现场必需戴好平安帽,对于高空作业,必需严加规范,系好平安带,作业前首先检查脚手板是否平安,是否结实,用电设施的接线是否正确、平
23、安、电线是否损坏、老化、开裂、暴露。若被发觉以上各项达不到要求的,每项每次罚款_元,并要求乙方应准时排解,直至消退平安隐患,符合平安操作规范后方可施工。 乙方人员在施工操作中,不按平安规范施工,违章作业所造成的一切平安、质量事故,乙方负责解决并担当一切费用及后续责任,引不行抗力引起的平安、质量事故按相关规定执行。 若乙方人员违反中华人民共和国治安管理条例或国家其他法律,除接受国家司法机关惩处外,还必需执行项目综合治安制度的惩处条款。 八、结算、付款: 结算:_ 综合单价:_元/平方米 工程变更,只要不发生建筑面积的增减,无论结构构件的难易与数量变化与否,单价和结算面积不变;若变更引起乙方返工,
24、甲方应增加相应的费用。 乙方必需保证足额支付民工工资,因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部担当。 付款: 三层主体封顶付已完成工程量(经监理审批后的工程量)的_%,中途可借零花钱(费用在下次支付劳务费时扣回),主体封顶付已完成工程量的_%,砌体工程完工付至已完成工程量的_%。春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的_%。 余款在主体结构验收合格后_个月内付清。 付款必需由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续。 九、其他商定: 甲方责任、权利: 负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作;联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题。 负责编制施工组织设计、施工方案、
25、制定施工进度方案,确保生产均衡和连续性。 负责给乙方供应施工技术资料,图纸、设计变更、图纸交底名目、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份 负责按形象进度和进料方案向乙方准时供应施工所需的各种材料。 负责施工中的总质量、平安技术交底,对乙方的施工进行监督、检查和验收。 负责建立健全施工现场平安、管理制度,对乙方的施工人员进行必要的进场平安教育 负责向乙方供应办公室、库房各一间。 乙方责任、权利: 乙方必需接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查,负责向甲方供应营业执照、资质证书、机械操作和特殊工种人员上岗证,进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份。 向甲方缴纳违约质保金_万元,
26、主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还。 负责向甲方供应专项施工方案、进度方案和月报;材料使用前五日供应用材方案。 负责对所属作业人员进行平安教育培训,严格按现行平安施工规范作业;负责平安设施的检查报验,严禁使用不合格平安材料。 严禁转包工程。 每道工序完工后,乙方首先自检,合格后报甲方验收,必需达到合格工程标准,若甲方发觉一处不合格,罚乙方_元。 乙方要疼惜财物,做到工完场清,若发觉任凭损坏、乱丢材料的,一个扣件罚款_元、一个卡具罚款_元,不准时清扫卫生、清理施工现场的每次罚款_元。 本合同是以合格工程标准签订的,若单位工程质量达不到合格标准,是乙方缘由造成,甲方有权对该单位工程按平方米
27、单价下浮_%扣取乙方的违约金,若完成达到合同标准,甲方可适当赐予嘉奖。 施工过程中乙方必需教育职工做到文明施工,不能消逝打架、偷盗等不文明行为,若发生一次罚乙方_元。 乙方承包范围内分部分项工程的合格必需达到_%。允许偏差项目合格率必需达到_%。若验收达不到_%,乙方必需准时返工达到要求,返工的全部费用由乙方担当。 十、补充条款: 未尽事宜由双方协商解决,协商不成的提请当地法院裁决。 本合同签字后即为生效,若一方违约,则支付给对方五万元违约金。 十一、合同份数: 本合同一式四份,正本二份(甲、乙双方各执一份)、副本四份(甲、乙双方各执一份),正副本具有相同法律效力,经双方签字(盖章)后生效,全
28、部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效。 甲方: 乙方: 工程建筑施工合同5 甲方:_ 乙方:_ 依据_,中华人民共和国建筑法及其他有关法律,法规遵守公正自愿、公正诚信原则,双方建设工程劳务作业合同事项协商全都,签订本劳务作业合同,双方共同遵照执行。 一、工程名称 _ 二、工程地址 _ 三、工程内容 本工程为框剪结构,总高度为_米,_层。 四、工程承包方式 为分项承包给木工班,本班组应当完成该项的制作和安装任务,并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格依据设计图纸与变更内容的一切工程量施工。 五、工程日期 _年_月_日至_年_月_日。完成全部工程量。 六、工程质量要求 工程质量通过
29、验收,达到合格标准。 七、合同价款及支付方式 按建筑规范计算面积。每平方米_元包干,以甲方和业主实际结算面积为准。 本工程付款方式原则上接受甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的_支付给乙方作本次工程进度款,按此比例依据工程进度及相应的进度款付至_。工程余款待竣工验收交付使用后_个月付清(除保修金外)的全部工程款。依据业主、甲方对总价合同产生过程的实际状况,如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的状况,乙方不得向甲方停工叫价,应按正常施工进度施工。 八、材料 1、本工程由甲方供应全部材料及大型机械。 2、乙方负责供应人工及使用工具,所需的机械和配套设备,及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车
30、用工,费用均考虑到承包价内。 九、考核验收 1、平安生产:乙方应加强平安教育,认真执行平安技术规范,确保施工平安。 2、质量:坚持工程质量标准,严格依据图纸施工验收规范,确保工程质量达到合格要求。 十、甲方责任 1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行平安、质量、文明施 工、综合治理方面的教育,做好日常监督管理工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术,措施等方面的交底。 3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费,其生活费在工程款支付中扣除。 4?依据合同的商定。准时供应工程全部需要的机械设备,准时供应过程所须得建筑材料,供应必需的施工技术资料,供应书面的技术质量,平安等交底文件,按时
31、向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。 十一、按业主、监理、甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和验收规范,细心组织施工 乙方必需关心甲方放线、测量定位。乙方乐观组织操作人员,保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必需确保平安生产。 十二、违约责任 1、生下列状况之一时,甲方应担当违约责任: (1)甲方不按商定核实乙方的工程量,或不按商定支付劳务作业工程款、或不按商定支付劳务作业工程尾数,甲方应支付违约金_元,甲方应当赔偿,因违约造成的经济损失,并顺延,诞识破的工作时间。 (2)乙方因自身缘由延误工期,应向甲方支付违约金_元 3、双方分别担当自身缘由给对方造成的
32、损失。 十三、本工程甲方派_为现场负责人。乙方派李同志为现场负责人,共同负责履行合同的商定。 十四、争议 甲、乙方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。 十五、本合同自签订后既生效,等全部工程作业内容竣工验收,工程价款结清后既日失效。 十六、平安事故,每次发生医药费_元,以外的由甲方负责。 十七、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份,双方各执壹份。 甲方(合同章)_乙方(合同章)_ 法定代表人:_法定代表人:_ 托付代理人:_托付代理人:_ 地址:_地址:_ 电话:_电话:_ _年_月_日_年_月_日
33、 工程建筑施工合同6 发包人编号 承包人编号 备案编号 鉴证编号 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局制定 第一部分合同条件 其次部分协议条款 发包方:应依据企业法人营业执照名称填写全称 承包方:应依据企业法人营业执照名称填写全称 依据中华人民共和国合同法和建筑法的规定,结合本工程具体状况,双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称:应填写工程全称 工程地点:应填写详细地点 承包范围:应填写单位工程的装饰装修内容 承包方式:应填写固定价格或按实结算 1.2开工日期:_年_月_日 竣工日期:_年_月_日 总日历工期天数:_天(不应写_个月或_年) 1.3合同价款: 金额(人民币大写
34、) 第2条合同文件及解释挨次 合同文件应能相互解释,互为说明,除合同另有商定外,其组成和解释挨次如下: 1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸; 6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 当合同文件消逝模糊不清或不相全都时,在不影响工程进度的状况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由监理工程师作出解释)双方看法仍不全都的,按第33条商定的方法解决。 第3条合同文件使用的语言和适用标准及法律 3.1合同语言:汉语。 3.2适用标准、规范:国家现行施工验
35、收规范。 3.3适用法律、法规:国家现行的法律、法规及省、市有关规定。 第4条图纸 4.1图纸供应日期:_年_月_日 4.2图纸供应套数:_套 4.3图纸特殊保密要求和费用:填写有保密要求或“不接受” 第5条甲方代表 5.1甲方驻工地代表及委派人员名单: 姓名:_职务:_ 5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(假如有) 第6条乙方驻工地代表: 姓名:_职务:_ 第7条甲方工作 7.1 供应具备开工条件施工场地的时间和要求:开工前施工现场全部障碍清理完毕,并具备施工条件 7.2需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间:开工前完成 7.3需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成
36、时间:开工前完成(内容依据双方商定填写) 7.4证件、批件的名称和完成时间:开工前应办理完施工所需全部证件和批文手续。 7.5会审图纸和设计交底的时间:乙方接到施工图纸七日内。 7.6向乙方供应的设施内容:依据供应的设施内容填写。 第8条乙方工作 8.1施工图和配套设计名称、完成时间和要求:开工前完成 8.2 供应方案、报表的名称、时间和份数:每月x日向甲方供应实际完成的工程量报告及下月方案报表各一份(小型工程双方商定) 8.3施工爱惜工作的要求:按工程需要供应和修理非夜间施工的使用的照明、看管、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害,由乙方担当责任及所发生的费用。、 8.
37、4对施工现场交通和噪音的要求:遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方担当由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。 8.5施工场地洁净卫生的要求:保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求,担当因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方造成的损失和罚款除外) 乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失赐予赔偿。 8.6爱惜建筑物结构及相应管线和设备的措施:按双方商定填写 8.7建筑成品爱惜的措施按双方商定填写 第9条进度方案 9.1乙方供应施工组织设计(或施工方案)和进度方案的时间:开工前_日供应 9.2甲方代表批准进度方案的时间:收到后_日 第10条延期开工 乙方按协议条款商定的开工日期开头施工。乙方不能按时开工,应在协议条款商定的开工日期7天前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在7天内答复乙方。甲方代表7天内不予答复,视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间