《最新工程建设施工合同范本优秀6篇34568.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新工程建设施工合同范本优秀6篇34568.pdf（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 1/37 最新工程建设施工合同范本优秀 6 篇 最新工程建设施工合同 1 发包单位：（甲方）承包人：（乙方）根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第 1 条：工程概况 工程名称：九龙明珠 D 标段 工程地点：工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价：按下室占地面积18 元（此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差）。工期：第 2 条：合同使用标准和法律
2、1、合同使用标准：GBJ789、JGJ9494 2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例 第 3 条：甲方工作 2/37 1、公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。2、按照合同条款按时按量支付工程款。3、如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。4、负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。5、对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙
3、方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务（或整改内容）的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议；中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。第 4 条：乙方工作 1、乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，2、乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。3/37 3、前期进场必须保证有一台大挖机和两台
4、小挖机方可开始施工，施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。4、乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工具（包括空压机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。第 5 条：工程款 工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的 70%支付一次工程款，其余款
5、项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只提供收款收据。第 6 条：合同的生效与终止 合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。第 7 条：合同份数：甲乙双方各执 2 份。第 8 条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。4/37 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ _年_月_日 最新工程建设施工合同 2 承包方：施工单位：为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原
6、则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。一、工程名称：山韵佳苑 B 区 二、工程单价：壹拾叁元每米 三、工程内容范围：四、承包方式：单包人工 五、工程造价：大写 约贰拾玖万玖仟元小写 约 299000.00元 六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。工期包括：开工日期 按实际开工日期 竣工日期 20 xx 年 2月 10 日 除以下原因工期顺延：天气原因 设计变更 地 5/37 质原因 场地影响 甲方供桩影响其他双方均能接受的
7、客观原因 八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的 20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的 50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的 90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关 规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表 同志，监理单位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孙海燕 同志。十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程
8、按规定进行总体验收。凡 在验收中发现必须返工或修补的部分，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验 收合格移交甲方，此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。十三、违约责任：1、按经济合同法。2、甲方责任：未能按照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它原因变 更而造成的返工、停工，应采取补救措施，以减少损失，同时给予乙方相应补偿。6/37 3、乙方责任：按照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问 题，乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。工期延误，每天按工程价 款总额的万分之五付给甲方作为违约金。十四、解决合同纠纷方式：本合同在履行过程中发生争议
9、，双方应及时解决。双方同意由/仲裁委员会仲裁、可向无锡人民法院起诉。十五、其它：1、甲方负责场地清理，做到三通一平。乙方严格安施工图纸设计要求施工。2、如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为 500.00 元每天、每台机。3、施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。4.乙方不开据工程发票。5.送桩部分超出 2.5 米按实结算。十六、本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，本合同经双方签字后生效。十七、本合同订立时间 甲方：_ 乙方：_ 7/37 _年_月_日 最新工程建设施工合同 3 甲方：_ 乙方：_ 甲方委托乙方承担工程施工，经双方协商一致，签订本合同。第一条
10、承包方式：1.按承包范围实行包工包料。1.2 未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料采购之外的任何部分进行分包。1.3为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准，乙方应根据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。第二条合同文件内容及解释次序构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：_ 1)本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件;2)甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等;3)本合同、双方确定的工程报价单;4)中标通知书;5)经双方协商认可的投标书及其附
11、件;6)招标文件及招标过程中双方来往的书面文件;8/37 7)图纸;8)工程量和设备材料清单;9)现行的法律、法规、标准、规范 第三条承包范围：_ 1.工 程 概 况：_ 工 程 名 称：_化工程工程地点：_ 2.承 包 内 容：_ 招 标 范 围：_以及绿化图纸内及招标方提供的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工，场地水电工程施工，本工程所用材料的采购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求采取的赶工措施、现场协调、现场配合验收、样品提供、产品保证、赶工措施、成品保护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、及技术培训等。第四条工程的施工期限：_开工时间：
12、_，完工时间：_;若有调整，以甲方书面通知为准;第五条甲方向乙方提交的有关资料及文件：_期项目室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。第六条合同价格本合同暂定价为￥：_元人民币：_ 甲方_ 乙方 _ 9/37 _年_月_日 最新工程建设施工合同 4 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 一、工 程 概 况 1、工 程 名 称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：_ 4、工程范围：_风险提示：明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间完成工程，发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因
13、所造成工期延误的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，发包方应当对可能出现工期延误的情况专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。5、工程期限：_ 开 工 日 期：_年_月_日，竣工日期：_ 年_月_ 10/37 日，总共_天。6、承包方式：应当在合同中明确约定结算时间，以及明确约定拖延结算的违约责任，这样不仅促使发包方为避免承担违约责任而积极支付工程价款，同时也促使施工方积极完成工程，当出现发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候，走向诉讼维权的时候，合同约定也可以成为呈堂供证。二、工程结算和支付 1、结算
14、工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。2、乙方应在每月_日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。3、本合同外因设计变更或业主（或监理）原因而对新增项目的工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。6、工程结算支付采用银行转账方式，乙方
15、必须提供正规的 11/37 发票。7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含已扣质保金）时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除质保金）后在_。天内甲方支付乙方。8、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付（但乙方所承担的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除）。三、工程进度 1、乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。2、不论何种原因造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，采取有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期
16、完工为前提调整和修改进度计划 3、乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任及相应费用。4、工程暂停施工后，乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。5、由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖 12/37 延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承担自己的部分，乙方无权就此向甲方索赔。6、工程实施期间不可避免的会出现窝工、停工现象，除甲方调剂工作面以外所发生的窝工
17、与停工的费用一律不予补偿。四、工程质量标准及验收 1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算。4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行
18、全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖，进入下一道工序。6、乙方所承担的本合同工程项目完工后_天内，乙方应按照监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一 13/37 式_份，并配合甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。8、本合同工程缺陷责任期为_年，缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并承担相关费用；若乙方未能及时修复责任期内的缺陷，甲方可另行安排其他施工单位修复，所发生的费用
19、按实际发生由乙方承担，可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付，同时乙方被扣留的质保金不予退还。五、施工安全 1、乙方在施工过程中必须确保施工安全，对项目范围内的施工安全负全责；发生安全事故（包括险情安全事故）应立即报告甲方。2、因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行承担，如果还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被扣留的安全保证金不予退还。3、甲方统一监管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康安全等有关文明施工事项，乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作。4、乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按主合同约定的时间和程序
20、报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行承担相应的经济和法律责任。六、施工材料、设备 1、乙方应按合同要求组织施工设备，14/37 按实际需要向甲方提供入场施工设备清单（含入场时间），并按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出指定区域和乱停乱放。2、乙方入场施工设备必须是最大限度地满足施工需要，完好率不低于 90%，若甲方一旦发现乙方使用的施工设备因完好率低下或数量不足等原因影响工程进度、质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方承担。3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则按违约处理。4、乙方施工设备的安全责
21、任由乙方负责，对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应保险。七、履约保证金 在本合同签订前乙方应向甲方交纳_万元履约保证金，本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。八、双方职责 1、甲方职责 （1）甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。（2）甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导（含技术交底）。（3）甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工计划、施工资源配置方案 15/37 等。（4）甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督（但不能免除乙方责任），若工程进
22、度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方承担。（5）甲方督促乙方购买高危作业人员的人身伤害险、全员工伤险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险。2、乙方职责 （1）乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度，按照本合同约定对进度、质量、安全等负责。（2）乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包（包括事实上的分包）、转包，否则，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方承担，且乙方不得提出任何异议与索赔。（3）乙方合同
23、工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。（4）乙方应加强对本单位职工的思想教育，规范其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生违法违纪事件，做好环境保护工作，遵守环境保护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、16/37 烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。（5）乙方应负责已完合同工程移交前的维护。九、违约责任 1、若乙方将本合同项目另行转包或再分包，甲方有权直接解除本合同。由此导致的所有损失由乙方承担。2、若乙方原因未达到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按_元天计取违约金。3、若乙方原因造成主合同规定的其他违约事项（签订分
24、包合同应明确具体的责任），则由乙方承担违约责任，并赔偿甲方信誉损失，按乙方分包合同工程价款_计取违约金，并赔偿相关损失。4、本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。5、乙方应及时发放民工工资，由于拖欠民工工资造成不良影响，按违约处理。十、争议解决 甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他 1、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。2、本合同经双方法定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。17/37 甲方
25、（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：最新工程建设施工合同 5 优秀作文推荐！甲方：_ 乙方：_ 应甲方要求，在原甲方与乙方_年 5 月 11 日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：_年_月_日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。二、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。三、新增工程量：详见附表一：高新区创新大厦后期加工标牌一览表 四、质量要求：按原合同承诺履行。五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲
26、乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：_ 乙方：_ 18/37 _年_月_日 最新工程建设施工合同 6 发包方：_ 承包方：_ 就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议：第一条 工程概况 1.工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：见“工程项目一览表”。承包范围：_ 承包方式：_ 2.工程性质：_批准文号：3.定额工期总天数：_天 4.开工日期：本合同工程定于_年_月_日开工。竣工日期：本合同工程定于_年_月_日竣工。5.质量等级：_ 6.合同价款：本合同工程承包造价为_元。金额：_ 第二条 合同文件及解释顺序,合同另有约定除
27、外，合同文件的组成和解释顺序如下：1.协议条款;19/37 2.合同条款;3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4.招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件;5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单;7.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;8.国家和本市关于施工合同管理的规定。当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第 30 条约定的办法解决。第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1.合同语言：本合同文件仅使用汉语。2.适用法律法规：国家有
28、关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。3.适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条 图纸 1.甲方提供图纸日期：_年_月_日 2.甲方提供图纸套数：3.甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：4.工程竣工图：按照国家和本市有关规定，双方另行签订 20/37 绘制工程竣工图的协议。第五条 甲方驻工地代表 1.甲方驻工地代表姓名：2.社会总监工程师姓名：第六条 乙方驻工地代表 乙方驻工地代表姓名：第七条 甲方工作 甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：1.施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间：2.将施工所需水、电、电讯线
29、路接至施工现场的时间、地点和供应要求：_，并保证施工期间的需要。3.施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：_，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。4.工程地质和地下管网线路资料的提供时间：5.办理批件的名称和完成时间：6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7.会审图和设计交底的时间：8.协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第32 条执行。第八条 乙方工作 21/37 乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：1.提供计划、报表的名称及完成时间：2.对施工安全、保卫工作的要求。按工程需要提供
30、和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。3.向甲方提供的办公和生活设施及费用承担：4.对施工现场交通和噪音等管理的要求。必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。5.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：6.施工现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担：7.施工现场整洁卫生的要求。保证施工现场的清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。乙方不按合同约定完成上述工作，造成工期延误时，应承担
31、由此造成的经济损失，工期不予顺延。第九条 进度计划 1.乙方提供施工组织设计和进度计划时间：2.甲方代表确认的时间：第十条 延期开工处理 22/37 乙方不能按时开工时，应在协议条款约定的开工日期 5 天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在 3 天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或 3 天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时，竣工日期不予顺延。甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。第十一条 暂停施工处理 甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施
32、工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后 48 小时内未予答复的，乙方可自行复工。停工责任在甲方时，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方时，又乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部份或全部解除合同，由甲方承担违约责任。第十二条 工期延误处理 1.对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。工程量变化和设计变更;一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累
33、计超过 8 23/37 小时;不可抗力;甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。乙方在以上情况发生后 5 天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后 5 天内予以确认答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。2.非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付?3.因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任，并按本协议条款第 39 条工程停建或缓建规定执行。第十三条 工期提前及奖励 工期如需提前，双方约定如下：1.按本协议第一条第四款约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 天，比本
34、协议第一条第三款定额工期提前 天，提前%.2.乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出：3.甲方应提供的条件：4.乙方每提前竣工一天，甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法：第十四条 质量检查和返工 检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及 24/37 甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。以上检查检验合格后，发现由乙方原因引起的质量问题，乙方仍须承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应
35、顺延。以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外，影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。第十五条 工程质量及责任 1.约定的工程质量等级。实行按质论价和奖罚对等，由此增减费的用支付：2.违约责任：达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件时，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件时，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件时，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。25/37 3.双方对工程质量有争议时，按第
36、30 条约定的办法解决。第十六条 隐蔽工程和中间验收 1.工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检后在隐蔽和中间验收 48 小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。工程质量符合规范要求，或验收 24 小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。2.双方约定的中间验收部位为：第十七条 试车及双方责任分属 1.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车
37、 48 小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录。甲方为试车提供必要条件。试车通过，甲方代表在试车记录上签字。2.设备安装工程具备联动无负荷试车条件，甲方组织试车，并在试车 48 小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签字。3.双方责任：26/37 由于设计原因试车达不到验收要求时，甲方负责修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出，工期相应顺延。由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购时，应按本协议条款第23 条执行;设备由
38、乙方采购时，应按本协议条款第24 条执行。由于乙方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24 小时内提出修改意见。乙方修改后重新试车，承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延。试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由甲方承担。甲方代表未在规定时间提出修理意见，或试车合格不在试车记录上签字的，试车结束 24 小时后，记录自行生效，乙方可继续施工或办理竣工手续。第十八条 验收和重新检验 甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24 小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车。乙方可自行组织验收或试车，甲方应承认验
39、收或试车记录。无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发 27/37 生的费用，工期也予顺延。第十九条 合同价款的调整办法 发生下列情况之一时，工程承包造价可做调整：第二十条 工程款预付 预付工程款的时间和比例及开始低扣工程款的时间和比例，按国家和本市有关主管部门现行规定执行。1.在合同签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按建筑工程工作量开始低扣工程款的时间、比例双方约定如下：2.甲方不按时预付工程款，乙方在约定预
40、付时间 10 天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。第二十一条 工程量的核实办法 1.乙方按工程进度提交已完工程量报告的时间和要求：2.甲方核实已完工程量报告的时间和要求：第二十二条 工程款或进度款支付 1.工程款支付的时间和方式：2.凡属本协议条款第 19 条规定的合同价款调整内容，导致合同价款增减时，其工程款同期调整后支付。3.甲方违约责任：甲方不按时支付工程款，乙方在约定支付时间 10 天后向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的，经乙方同意并签订协议后，甲方可延期支付工程款。协议须 28
41、/37 明确约定付款日期和从甲方计量签字后第 11 天计算应付工程款的利息。甲方收到乙方通知后无支付能力，导致施工无法进行时，乙方可认为甲方已部分或全部解除合同，由甲方承担违约责任，并按本协议条款第 39 条工程停建或缓建规定执行。第二十三条 甲方供应材料设备 1.按双方约定的甲方供应材料设备一览表。甲方按供应材料设备一览表，向乙方提供材料设备及其产品合格证明。甲方代表在所供材料设备验收 24 小时前将同志送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。2.违约责任：甲方供应材料设备，乙方派人参加验收后妥善保管，甲方支付相应保管费用。发生损坏、丢失时，由乙方负责赔偿。甲方不按规定通知乙方验收，乙方不负责材料
42、设备的保管，损坏或丢失由甲方负责。甲方供应的材料设备发生与一览表不符的情况时，双方约定如下：材料设备单价与一览表不符：材料设备的种类、规格、质量等级与一览表不符：供应材料与一览表规格型号不符：到货地点与一览表不符：供应数量与一览表不符：29/37 供应时间早于一览表约定的日期：因以上原因或迟于一览表约定供应时间时，由甲方承担相应的经济支出。发生延误，相应顺延工期，甲方赔偿由此造成的乙方损失。经乙方检验通过之后发现有与一览表的规格、质量等级不符的情况时，甲方仍应承担重新采购及拆除和重建的经济支出，并相应顺延工期。第二十四条 乙方采购材料设备 1.乙方按照设计规范要求采购工程需要的材料设备，并提供
43、产品合格证明。在材料设备到货 24 小时前通知甲方代表验收。2.违约责任：对乙方采购材料设备与设计规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。甲方不能按时到场验收，验收后发现材料设备不符合规范和设计要求时，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。3.乙方需使用代用材料时，须经甲方代表批准方可使用，由此增减的费用由双方议定。第二十五条 设计变更 施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，应在变更前 15天向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方 3
44、0/37 有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和乙方的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方和有关单位批准后方可实施。乙方未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。第二十六条 确定变更价款 根据工程承包方式及本协议条款第 25 条发生的设计变更，按第 22 条中确定的工程款支付方式支付工程变更价款：1.乙方收到变更通知 5 天内提出变更价款报告的完整资料。2.甲方自收到变更价款报告之日 5 天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起 10 天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。3.双方对变更价款不能达成一
45、致意见时，按第 30 条约定的办法解决。第二十七条 竣工验收 工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。按本协议条款第 4 条规定向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款规定时间内组织有关部门验收，并在验收后 5 天内给予批准或提出修改意见。乙方要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后 10 天内无正当 31/37 理由不组织验收，或验收后 5 天内不予批准且不能提出修改意见时，可视为竣工验收报告已被批准。竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方
46、修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按约定日期组织验收时，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应付的费用。因特殊原因，部分单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。甲乙双方办理工程竣工验收手续后，甲方于 5 日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量核定，取得建设工程质量合格证书。经核定，工程质量不合格时，应予返修，重新进行核定，竣工日期相应顺延。第二十八条 竣工结算办法 甲乙双方办理工程竣工验收手续后，应按照施工合同签订的承包方式和约定的工程价款变更方式，由双方进行工程结算。1.乙方在竣工工程验收后 15 天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。2.甲方自
47、签收竣工结算报告资料之日起 15 天内提出审核意见并予以签认，取得建设工程质量合格证书后拨付工程尾款。3.乙方收到工程结算尾款后 15 天内将竣工工程交付甲方。4.由于甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工 32/37 程，予以妥善保护，由甲方承担保护费用。该工程视同进入工程保修期。甲方无正当理由收到竣工结算报告后 30 天内不办理结算，从第 31 天起按施工企业向银行计划处贷款的利率支付拖欠工程款额的利息，并承担违约责任。5.由于乙方原因不能按时向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程款不能及时结算时，乙方应承担违约责任;在取得建设工程质量合格证书后 15 天内将竣工工程交付甲
48、方使用，并承担工程保修责任。第二十九条 保修 乙方应按国家和本市有关规定进行保修。保修工作的实施中，乙方在收到工程竣工结算尾款后，将工程交付甲方，同时，与甲方签订工程保修合同，并向甲方交付保修抵押金。第三十条 争议 甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿进行协商或调解不成的，可以采取下列二种方式解决：第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁;第二种争议解决方式：向_人民法院起诉。双方约定按第_种争议解决方式解决。第三十一条 违约 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约 33/37 定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行
49、为时，应承担违约责任，并相应顺延工期;按协议条款规定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工的等损失。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为时，甲方代表可通知乙方，按协议条款规定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同时，应提前 10 天通知违约方，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。第三十二条 索赔 甲方未能按合同约定履行自己的各项义务、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失时，乙方可以书面形式按
50、以下规定向甲方索赔。1.有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据;2.索赔事件发生后 20 天内，向甲方发出要求索赔的通知;3.甲方在接到索赔通知后 10 天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在 10 天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。第三十三条 安全施工 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身 34/37 安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故时，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方必须为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。