《2023最新施工承包合同5篇16574.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023最新施工承包合同5篇16574.pdf（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 第 1 页 共 13 页 2023 最新施工承包合同 5 篇 2023 最新施工承包合同篇 1 发包人以下简称甲方：承包人以下简称乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、施工范围：_ 4、施工方式：本工程由乙方以_的形式进行施工 二、工程期限 1、工程有效期限_天含法定节假日 开工日期_年_月_日；竣工日期_年_月_日 2、如遇以下情况，乙方须在发生签证事由 2 日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否那么视
2、为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。1因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。2不可抗力因素。三、工程造价 工程预算总价款为人民币_ 元大写_ 元。四、质量标准 工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。五、双方义务 第 2 页 共 13 页 1、甲方义务 1参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。2向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由甲方承当)。3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳出入证除外，乙方协助提供物管所需相关资料。4提供施工现场的水电路图,和告诉乙
3、方防水层的厚度。5提供乙方工人现场住宿地点。2、乙方义务 1严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。2根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。3按相关平安法规进行平安施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承当在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等平安责任。假设出现平安问题，责任由乙方自行承当。4工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。5乙方应确保工程质量到达验收标准。6乙方应在工程竣工验收后 2 日内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料
4、。六、材料设备供给 承包人在每月_日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认前方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认前方可使用。七、价款支付方式 甲方按工程施工进度分期付款，分别如下：1甲方在合同签定之日向乙方支付工程总款的 20%，即人民币_ 第 3 页 共 13 页 元大写_ 元作为合同定金。2甲方在乙方材料、工人进场以后个 3 工作日内向乙方支付工程总款的30%；即人民币_ 元大写_ 元作为进度款。3甲方在乙方完成隐蔽工程及景观工程后 3 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的 40%，即人民币_ 元大写_ 元作为进度款。4工程验收合
5、格后 2 日内，乙方向甲方提交工程结算单，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 2 日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。5以上付款的方式均以现金支付。八、维修期限 1、从竣工验收之日起计算，景观工程、水电工程等保修期为二年，保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件进行维修。2、从竣工验收之日起计算，绿化工程养护期为 3 个月，养护内容包括修剪、除草、施药、施肥、浇水。养护内如出现植物死亡的非人为造成的或非自然灾害造成的，乙方无条件更换。3、保修期内如属甲方使用不当或人为造成景观工程、水电工程等损坏，或植物死亡的，乙方维护后收取本钱费用。九、违约责任
6、1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承当工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量达不到约定标准，由乙方承当相应的责任。5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在未付款中扣除，违约金缺乏以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第 4 页 共 13 页 十、争议的解决 争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合
7、同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。十一、其他 本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字盖章后生效，每份均具同等法律效力。发包人：公章 委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日 承包人：公章 委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日 2023 最新施工承包合同篇 2 甲方：_ 乙方：_ 甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场_楼屋面、卫生间及地下车库局部防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协 第 5 页 共 13 页 商一致签订合同，并共同遵守。一、承包内容 _楼屋面采用_卷
8、材防水_层；卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料_mm 厚，分三遍成活；地下室外墙为聚氨酯卷材_mm 厚_层。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。二、工程单价 屋面为_ 元/m2；卫生间及地下室地面为_ 元/；地下室外墙为_ 元/含人工、税及平安、意外伤害等各种风险费用。三、工程期约 _年_月_日到_年_月_日，总工期_天。四、工程结算 1、甲方按乙方的实际工程进度每月_日付完成工程量的_%工程款，待验收合格后付清余款。2、工程数量按实际施工面积结算。五、工程质量 1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。2、质量标准应到达国家有关验收标准要求，防
9、水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，在 24 小时蓄水条件下，无渗漏现象。3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承当返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。六、施工平安 1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教育和平安考前须知并做好交底记录。2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的平安考前须知进行施工。否那么出现平安事故，概由乙方负责。3、遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。第 6 页 共 13 页 4、如遇雨季施工，必须注意边坡稳定性，教育工人随时注意边坡；如乙方忽略此工作造成施工
10、人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。七、本合同一式两份 甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。甲方公章：_乙方公章：_ 法定代表人签字：_法定代表人签字：_ 日期：_年_月_日_年_月_日 2023 最新施工承包合同篇 3 发包方以下称甲方：承包方以下称乙方：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程工程 一、工程名称：麻城宋埠 40MW 光伏发电工程光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包平安 第
11、二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组 300 元/组一组 24 块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量确实认，所有工程量需双方到现场进行核对，到达标准的按单价某安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方 10 日内支付相关工程费用.第 7 页 共 13 页 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须到达组与组之间高差不大于 1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方
12、需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条平安施工 乙方必须注意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教育。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。第六条奖惩责任 1、如 8 月 20 日前安装到达 1MW 光伏板安装，那么按 1MW=50000 元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决方法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附那么 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一
13、份，自双方代表签字。甲方：乙方：代表：代表：年_月_日年_月_日 2023 最新施工承包合同篇 4 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 现甲方把曲阜栖庭水岸居住区 G 区 G2 和 G5 号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，第 8 页 共 13 页 特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。一、承包范围：自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架根底、内外墙架眼的堵塞外墙用混凝土，内墙用砖、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。
14、二、质量标准：执行国家现行施工质量验收标准及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本工程为合格工程，按现行施工质量验收标准检查，分项必须合格，不允许出现不合格点。建设单位及监理单位提出的要求必须执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量原因而出现复验情况，由此引起的一切费用均由乙方承当。细部质量方面：现浇板及楼梯砼外表应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品保护，对其它工种人员成心破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方奖励10 元，如果砼外表出现脚窝等人为破坏，而又不能指
15、认出责任人，那么罚乙方20 元/每处，乙方并负责修整好。平整度误差超过 1cm 每米罚款 5 元，正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款 100 元。干砖上墙每块罚款5 元。砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处分款 50500 元。现浇构件如因乙方施工原因，造成外表出现干裂现象，甲方将视干裂情况给予经济处分。三、承包价格及计算方式：1G2 号楼建筑面积按标准层七层计算，阁楼按实际面积计算，26 元/计算。2G5 号楼建筑面积按标准层八层计算，阁楼按实际面积计算，26 元/计算。四、进度要求：1、该工程开工日期为_年_月_日 2、G5 号楼主体同时施工，每层按七天计算。完工日期：_年_月_ 第
16、 9 页 共 13 页 日必须完成住宅阁楼的屋面砼。假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如拖延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻重，扣罚乙方工程款的 3%5%。如发现乙方不能胜任本工程工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工工程款的 30%50%，乙方损失自负。甲方下达的施工进度方案与本合同书有同等的效力。乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。五、付款方式：每层完毕后付款该层人工费的 85%。余额在工程竣工验收后二个月内付清。每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可，方能付款。每一次付款都要将罚款扣除。罚款单需有甲方两人以上签字有效。六、工程进度的管
17、理及规章制度：乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象，如果对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天 35 元计算。反之其它工种对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度，并负责相关技术、平安资料的提供和整理。对工人进行平安教育、培训，为工人提供必要的平安用具。严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，一经发现将严肃处理并追究相关责任。严禁撤除、毁坏平安设施。严禁无防护和警戒进行撤除施工。严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线。禁止打架斗殴、酗酒闹事。加强平安意识和劳动保护，杜绝平安事故，对在施工中发生的一切病伤和事故，由乙方负责。进入施工现场发
18、现一人不戴平安帽罚款 5 元，发现一人大便罚款 100 元。每发现一人违章、擅自撤除平安设施罚款 100 元。出现一次高空坠物罚款 1000 元。因乙方原因发生平安事故，轻伤罚款 500 元，重大事故罚款 1 万 元以上。无论任何原因出现打架闹事时，打架闹事者开除，对班组罚款 500 元。无论任何原因，凡发生辱骂、殴打管理人员时，除开除该人外，对班组罚款 500 元，并由乙方负责人公开赔礼抱歉，对所有工人进行教育，保证下不为例。七、平安施工与工伤事故：乙方应遵守平安操作规程及平安技术交底，遵守工地规章制度。自己检查 第 10 页 共 13 页 施工环境时如发现有平安隐患及时通知甲方处理。不按章
19、操作的出现的平安事故由乙方负责。乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系，与本协议的甲方无劳务关系，本合同所有条款只针对乙方承包人。在本工程中出现的工伤平安事故，3000 元以下县级医院发票乙方自理，3000 元以上，甲乙双方共同协商解决。乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。八、现场文明施工：各自的施工现场每日应清理干净、整洁，堆料场地应整理至方便进料。废料、垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。如使用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。施工现场、生活区的污水应清理干净，做到现场干净、整洁、卫生。否那么甲方有权处以经济罚款或派人清理，所发生的费用由乙方承当，
20、在拨付工程款时扣除。九、机具管理：乙方所使用的大小机具每日应清理干净，堆放整齐，否那么视情况轻重，甲方有权处以罚款。分配到本班组的工具，在完工后应如数交还，不得私自截断、私自改装。如机具出现故障及时通知甲方修理，发现带故障运行者，甲方有权罚款。十、其它：1、甲乙双方如出现争议，应本着协商解决的态度，如不能协商解决，要在被起诉方身份证所在地法院起诉。2、如甲方使用乙方人工，按_ 元/工日计算，工地指派的承包范围之外的工作必须要做，不能借故推托。3、甲方所用乙方计时工，每周核对一次，甲、乙双方签字认可。4、补充合同与本合同有同等效力。5、附工地规章制度1 份 6、附平安技术交底1 份 7、本合同书
21、一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方代表：第 11 页 共 13 页 乙方承包人：_年_月_日 2023 最新施工承包合同篇 5 甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法规、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1、工程名称：邻水县龙安镇中心幼儿园 2、工程地点：邻水县龙安镇 3、工程规模：建筑面积 1098 平方米 4、结构形式：现浇结构 二、工程承包范围 承包范围：承包内容详见设计的邻水县教育局施工图设计图纸和子项名称场区工程施工图。包括装饰、水、电、化粪池、散水等。三、合同工期：开工日期：
22、_年_月_日(以开工通知为准)竣工日期：_年_月_日竣工合同工期总日历天数_天。四、质量标准 1、乙方承包的全部工程质量目标为到达国家及广安市标准要求，验收合格，有防水要求的，防水施工合格率到达 100%。假设局部达不到标准要求的，乙方必须无条件返工，直到符合标准标准条件，工期不得顺延。2、乙方在施工现场管理人员、技术人员必须配备与本合同施工派驻人员备案一致的管理人员，建立完善的质量、平安、进度保证体系，施工技术力量不能满足本工程要求的乙方应及时进行调整。3、本工程采用自拌，标号满足设计 C30 砼。五、合同价款及承包方式 第 12 页 共 13 页 1、承包方式：本工程乙方依照施工图及施工会
23、审纪要、施工组织设计、现场施工条件、合同条款。包人工、包材料、包设备安装、包机械、包工期、包质量、包平安、包施工期间水、电费和综合费用等，本合同造价实行一次性包干的承包方式(所有税款由甲方代扣、代缴)。无论市场物价、人工工资或政策发生任何变化，本工程合同造价不作任何调整。本工程人身意外伤害保险由甲方购置。2、合同价款：工程造价每平方米 800 元。建筑面积约 1098 平方米(以竣工的建筑施工图实际为准)金额约人民币 元(大写：捌拾柒万捌仟肆佰 元整)。3、乙方负责解决用水用电的管理及费用(乙方自行安装水电表计量计费，并自行缴纳水电费);乙方在施工期间内垂直运输机械、脚手架的使用、生活生产临时
24、设施及材料堆场地以及局部工程施工完毕后的修补，包括施工完工的成品保护所发生的费用由乙方全部负责。六、工程进度及付款方式 1、工程进度及其它要求 (1)以开工通知为准，甲方宏观控制乙方工程进度为：主体工程在 2 个月内完成;室内外装饰工程在 2 个月内完成(含室内垫层、细石砼找平);验收合格完善各种资料并备案。(2)竣工前乙方清理建渣完毕，撤除机械设备和临时设施。2、工程款的支付方式：本工程压层付款，板面完成封顶前预付款不超过20 万，竣工完善、职能部门验收合格付总造价的 95%，剩余 5%质保金在两年内付清。七、违约责任：一方违约承当总造价 10%的违约金。假设甲乙双方有争议局部共同协商解决，如协商不下，起诉邻水县人民法院裁决，保护双方合法权益不受侵犯。八、本合同一式两份，双方各执一份，甲乙双方签字后生效，都具有同等的法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ 第 13 页 共 13 页 _年_月_日_年_月_日