《水运工程施工监理合同范文(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水运工程施工监理合同范文(合同版本).docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0824水运工程施工监理合同范文（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3 .严格控制施工质量，检查与检验建筑材料和构件是否合格， 监督第三方不得使用不合格材料，对于不符合质量标准和不安全的作 业应责令第三方返工或停工。对隐蔽工程按施工合同中的时限要求及 时组织验收，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。4 .检查施工进度与施工计划的执行情况，当施工进度滞后于计 划时，应要求第三方或提请甲方及时采取措施，确保计划工期。5 .核查第三方提出的工程变更，
2、报请甲方同意后,签发工程变 更通知。6 .控制工程费用，核实第三方提交的工程进度报表和工程量清 单，签发付款凭证。7 .参与施工合同管理,审核索赔报告，协调各方关系，公正地 维护各方的合法权益。8 .在履约过程中,对于甲方和第三方提交的有关工程的通知和 各种报告，需要乙方审核、核对或确认后转交的，乙方应按合同专用 条款中约定的期限及时审查和转交，假设因超过时限给工程带来损失， 应由乙方承当违约责任。9 .应接受交通行政主管部门及其授权的水运工程质量监督机构 以及甲方对监理工作的监督和检查，按合同专用条款所约定的期限向 甲方提交监理工作报告。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设
3、工程施工合同.审核施工单位提出的竣工验收申请报告和竣工资料J办助甲方组织工程验收。10 .审核保修期内工程保修与缺陷处理方案,检查实施情况。11 .不得泄露本工程需要保密的技术与经济资料，不得与第三方发生直接或间接的经济关系。12 .乙方完本钱合同约定的监理任务后，应将甲方提供的设施 和剩余物品移交甲方。第7条甲方的权利1 .对乙方派出的监理机构与监理人员进行审查，并对其工作进 行检查和监督，对不称职的监理人员有权要求乙方更换。2 .对工程规模、设计标准、施工工艺进行认定，对工程变更进 行审批。3 .审批由第三方提交、经乙方审核同意的工程进度报表、工程 量清单与工程价款。4 .有权要求监理机构
4、提交监理工作月度报告和监理业务范围内 的专项报告。5 8条乙方权利甲方在委托的监理范围内，授予乙方以下权利：1 .对履约能力差的分包单位，乙方有权要求其整改，整改无效第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 时有权建议甲方清退；对工作不力的现场施工人员，有权要求施工单 位予以调换。2 .有权查阅本工程的全部设计文件、技术经济资料与批文，主 持或参加本工程的有关业务会议。3 .根据工程的实际情况和现场条件，在报经甲方同意后，可向 第三方发出开工通知、停工通知与复工通知。4 .根据实际需要，在甲方授权的范围内，可对设计内容作局部 修改，具体条款，可在合同专用条款中约
5、定。5 9条监理合同期1 .监理合同期一般包括施工招投标阶段、施工准备阶段、施工 阶段及工程保修阶段。本监理合同期起止日期应在合同专用条款中约 定。2 .由于非乙方的原因导致监理合同期延长，甲乙双方应按约定 签定补充协议。3 10条合同的变更和解除1 .假设实际监理范围或监理工作量或监理合同期因故发生变化， 双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议。2 . 一方要求变更合同，应提前28天以书面形式通知对方并说 明理由，另一方在接到通知后应在14天内予以答复。假设同意变更要第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 求，双方应协商签订补充协议；假设不同意变更要求，
6、双方仍应履行本 合同约定的义务。如果一方在接到对方变更要求后14天内不予答复, 那么视为变更要求已被接受，否那么视为违约。3 .假设一方在合同期内无正当理由而不履行合同中的义务,另一 方有权通知违约方中止或解除合同。因合同终止或解除所遭受的损 失，除依法可以免除的责任外，应由违约方赔偿。4 .一方要求解除合同,应提前28天以书面形式通知对方并说 明理由，另一方应在接到通知后14天内作出答复；假设不同意解除要 求，在协商统一前，双方仍应履行本合同。假设在14天内不予答复， 那么视为同意解除合同,一方可在发出第一次通知的28天后,发出解 除合同的通知，合同即行解除。5 .本合同签订之后，不因法定代
7、表人或授权的代理人的变动而 变更或解除。第11条监理酬金与支付1 .甲方应按国家的监理收费规定，确认乙方的监理酬金，并按 合同专用条款约定的时间、方式予以支付。2 .监理酬金的支付按监理合同期进行，不受工程施工实际进度 的影响。（除乙方原因造成的工程延误外）。监理合同协议书签订后 7天内，甲方应按总监理酬金20% 30%的数额,向乙方预付监理第12页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 酬金；工程保修阶段的监理酬金一般可为监理酬金总额的5%。3 .假设因甲方原因使工程规模、监理范围或监理期限发生的变化 超过双方的约定时，甲方应按合同专用条款约定的方法调整监理费。
8、 合同执行期间，假设因国家或地方工程造价管理部门公布的价格和费率 调整等原因使工程费用增加，乙方的监理酬金也应相应调整，具体调 整方法可在合同专用条款中约定。4 .假设因非乙方原因造成工程延误，甲方应按合同专用条款约定 的方法支付延期监理酬金。5 .乙方人员受甲方指派出外考察的费用，由甲方承当。6 .假设甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之 日起，应向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后 -日的银行贷款利率乘以拖欠的酬金时间计算。7 12条人员的更换1 .假设乙方确需更换总监和主要监理人员时，应提前14天以书 面形式通知甲方，并征得甲方的同意后由甲方通知第三方，其它
9、监理 人员的调换也应提前7天通知甲方并通知第三方。2 .假设因乙方人员不称职，甲方有权提出调换人员，假设情况属实, 乙方应当予以调换。3 .假设甲方需更换其代表,应提前14天以书面形式通知乙方。第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 第13条奖励与赔偿.奖励:（1）乙方及其派出人员，在监理工作中表现突出，贡献较大时, 甲方应给予表扬和奖励。（2）乙方人员在监理工作中提出合理化建议,节省工程投资使 甲方得到了经济效益，甲方应将节约局部的10% 30%奖励给乙方, 具体标准和方法应在合同专用条款中约定。1 .赔偿：假设因乙方人员工作过失造成工程事故或甲方经济损失
10、, 应向甲方进行赔偿。赔偿额计算方法为：该单项直接损失x监理费率 （扣除税金）。累计赔偿总金额不应过监理酬金总额（扣除税金）。2 14条转让与分包,本合同一经签署,不得转让。1 .除受监的主体工程外，乙方可将合同局部任务分包给有资质 的监理单位（分包局部不能超过总监理任务的50% ），但应事先以 书面形式将分包单位的名称、分包范围与分包内容报告甲方，甲方对 此分包有确认和否决权。2 .乙方对本合同所承当的全部责任和义务，不受分包的影响， 在经济上甲方只与乙方发生关系，但甲方对乙方分包单位的工作有权 监督,分包人的任何违约，均视为乙方的违约。第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLAT
11、E 建设工程施工合同.乙方对外单位人员的聘任不视为分包。3 15条违约、争议与仲裁1 .任何一方不执行本合同的规定，不履行合同中约定的义务， 均视为违约。违约方应承当违约责任并赔偿因违约给对方造成的直接 经济损失。2 .在执行合同过程中,双方因合同发生争议时，应当协商解决 或者提请双方的上级行政主管部门进行调解，假设协商或调解无效，可 选择以下方式之一进行处理：(1)向双方认可的或约定的合同仲裁机构申请仲裁；(2 )向有管辖权的人民法院起诉。争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方均应继续履行合同, 否那么视为违约。三、合同专用条款第1条合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。 应对
12、照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款 与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。第2条法规、语言和联系方式.本合同约定的适用的法规：1 .双方的权利、义务假设因适用的法规变更而引起变化时,那么双第15页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同方的权利、义务需再约定的内容为:2 .辅助语言：第4条监理范围 监理工程范围包括：(1)工程名称：(2)工程地点：(3 )工程规模：(4 )工程界限：(5 )工程投资：(6)施工期：(7)监理工作阶段及内容第5条甲方的职责与义务1 .甲方应在 年 月 日任命其代表，并向乙方提供所约定的外部条件包括：2
13、.甲方向第三方通知乙方监理工作范围、职权和人员的具体方法和日期：3 .双方约定的甲方应提供的技术资料及提供的时间:4 .甲方免费向监理机构提供如下现场设施:第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同乙方自备的,甲方给予经济补偿的设施如下：5 .在监理期间，甲方免费向监理机构提供名职员,由总监安排 其工作，并免费提供各服务人员。6 .监理工作程序的约定：甲方应在天内审批乙方提交并要求作出决定的各类报告、报表的 方法、期限和责任：7 .甲方未按约定支付监理费用的违约责任的约定：第6条乙方的职责与义务1 .乙方应在 年 月 日向甲方提交监理机构的组成、监理人员名单、监理
14、工作规划及监理工作实施细那么；.乙方应在天内审查（或核实）各类报告、报表的程序、责任：8 .乙方应在天内向甲方提交监理工作月报内容及有关专项报告的约定：12 .本工程需要保密的内容约定：13 .监理工程师现场设施返还甲方的方法：第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同第8条乙方权利4.对设计内容进行局部修改的具体标准和条件的约定：第9条监理合同期.本监理合同期从 年 月 日至 年月 日,共计 月（或天）；.本监理合同期延长条件的约定：1 11条监理酬金与支付2 .甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，支付乙方的 监理酬金（含预付款，进度款等）：3 .甲方同
15、意按以下的计算方式，支付时间与金额,对乙方的监 理酬金进行调整：监理酬金调整的条件约定：4 .甲方同意按以下的计算方式,支付时间与金额，支付延期监 理酬金：5 13条奖励与赔偿1 .奖励条件、标准和方法：第15条违约、争议与仲裁1 .违约处理方式的约定：第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同水运工程施工监理合同范文（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。工程名称：甲方：乙方：年月日目录一、合同协议书、合同通用条款第1条
16、词语定义第2条法规、语言和联系方式第3条双方关系与监理依据第4条监理范围第5条甲方的职责与义务第6条乙方的职责与义务第7条甲方的权利第8条乙方的权利合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2 .争议的具体解决方法的约定：3 .在合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会，仲裁或直接向有管辖权的人民法院起诉。附加协议条款：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第9条监理合同
17、期第10条合同的变更和解除第11条监理酬金与支付第12条人员的更换第13条奖励与赔偿第14条转让与分包第15条违约、争议与仲裁三、合同专用条款第1条词语定义第2条法规、语言和联系方式第4条监理范围第5条甲方的职责与义务第6条乙方的职责与义务第8条乙方的权利第9条监理合同期第11条监理酬金与支付第13条奖励与赔偿第15条违约、争议与仲裁 附加条款合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同附录使用说明一、合同协议书甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方 的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：4 ,本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含 义
18、相同。5 .以下文件构成全部监理合同文件(以下称本合同)不可分割 的整体，各文件相互补充,假设有不明确或不一致之处，以以下文件次 序在先者为准：(1)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；(2)本合同协议书；(3)合同专用条款；(4)合同通用条款；(5)施工监理委托书或监理中标通知书；(6)与本合同有关的其它文件。6 .甲乙双方同意按照本合同的约定，承当和履行各自的全部职 责和义务。7 .双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额 为人民币 万元。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同.本合同施工监理期为个 月（天），即从 年月 日至 年 月 日。8
19、 .本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。9 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本 份，双方各执 份。当正本与副本不一致时，以正本为准。甲方：（盖章）乙方：（盖章）（单位全称）（单位全称）法定代表人或其法定代表人或其授权的代理人：（签字）授权的代理人：（签字）签约日期：签约日期：签约地点：签约地点：单位地址：单位地址：由B编：由B编： ： ： ： ：开户银行：开户银行：帐号：帐号：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同、合同通用条款第1条词语定义以下名词和用语，除合同专用条款另有约定外
20、，应具有如下含义。1 .监理：指乙方受甲方的委托，依据国家有关法律、法规和施 工监理合同以及有关工程文件、合同，在甲方授权范围内对工程施工 的质量、进度、投资实施监督与管理。2 .工程：指甲方委托进行监理的本合同范围内的工程。3 .甲方：指承当直接投资责任的、委托监理任务的一方以及其 合法继承人。4 .甲方代表：指经甲方授权，代表甲方负责履行本合同和作出 决定的代表人。5 .乙方：指承当本合同监理任务和监理责任的一方以及其合法 继承人。乙方应具有交通行政主管部门所批准的相应的监理资质。6 .监理机构：指乙方派驻本工程现场，负责履行本合同约定义 务的组织。7 .总监理工程师：指经乙方授权，代表乙
21、方全面履行合同义务, 并被甲方认可的监理机构负责人。本合同中简称总监。8 .监理酬金：指甲方按本合同约定的监理期限、监理范围支付给乙方的劳务费用。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同9 .第三方：指除甲乙双方外与本工程建设有关的当事人。10 .天：是指日历天，即从任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。年、月、日均以公历计算。11 .书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字或印刷的表达方式。包括电报、电传和 。第2条法规、语言和联系方式1 .监理合同适用的法规是中华人民共和国的法律、条例和行政 法规，以及交通部公布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。2
22、 .在本合同履行过程中，假设因合同所依据的法规发生变化而引 起甲乙双方权利、义务发生变更时，应按新的法规进行调整并在合同 专用条款中明确约定。3 .监理合同的书写或解释，以汉语为主导语言。假设需使用其它 语言作为辅助语言，应在合同专用条款中约定,当不同语言文本发生 异议时，以汉语文本为准。4 .本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系以书面形式为 准,在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书 面形式予以确认。5 3条双方关系与监理依据.甲乙双方是委托与被委托的合同关系，乙方在甲方委托监理 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 的范围内，独立行使甲方
23、授予的职权，并接受甲方的监督。1 .监理依据(1)国家有关的政策、法律和法规；(2)交通部及有关部门的规章；(3 )国家、交通部及有关部门颁发的工程技术规范、标准和规 程；(4)依法签订的监理合同及施工合同；(5 )工程设计文件。第4条监理范围在合同专用条款中具体列出乙方实施监理的工程规模、监理范 围、工程界限、工程投资、总工期和监理工作阶段及内容等。第5条甲方的职责与义务1 .在合同专用条款约定的期限内任命其代表，负责在合同履行 期间与乙方进行联系，并负责工程施工所有外部关系的协调，为监理 工作提供外部条件。2 .在与第三方所签的工程合同中，应明确第三方必须接受乙方 在甲方授权范围内的监督与
24、管理。工程开工前，甲方应当将乙方的工 作范围、监理工程师的职权、联系方法、监理机构组成与总监姓名以 书面形式通知第三方。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3 .应在合同专用条款约定的期限内，免费向监理机构提供施工 监理所需的工程技术资料。包括本工程招标文件、施工合同、设计文 件、勘察资料及有关的批准文件等。4 .免费向监理机构提供合同专用条款约定的现场设施，对乙方 自备的设施给予合理的经济补偿。5 .如果双方约定，由甲方向监理机构免费提供职员和服务人员, 那么应在合同专用条款中增加相应的条款。6 .在履约过程中，对于乙方按约定的监理工作程序提交的技术 报告、工程变更、进度报表、总结报告及其它请示报告，甲方那么应按 合同专用条款中约定的期限及时审批，假设因未及时批复而给工程带来 损失,由甲方承当责任。7 .按本合同的约定，向乙方支付监理酬金。第6条乙方的职责与义务1 .按合同专用条款中约定的期限，将监理机构组成、总监简历 及主要监理人员名单提交甲方。总监应在工程开工前，向甲方提交监 理工作规划和监理工作实施细那么。2 .审查施工单位提交的施工组织设计，提出审查意见；检查施 工人员、船机、材料的进场情况，移交测量控制点并核验测量基线的 准确性；审查施工单位的开工申请报告,签发开工通知书。