《2023年二级建造师建设工程法规及相关知识考试题库(附含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年二级建造师建设工程法规及相关知识考试题库(附含答案）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年二级建造师:建设工程法规及相关知识考试题库（附含答案）一、单选题1 .下列不属于强制性标准监督检查内容的是（）。A、工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定C、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D、工程项目负责人的劳动合同是否符合强制性标准的规定正确答案：I）2 .【2018年真题】根据建设工程质量管理条例，关于工 程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B、监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C、未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使定方式依法改判、
2、撤销或者变更，不属于是正确发回原审人 民法院重审的情形。16 . （2020年真题）建设工程施工合同（示范文本）由（）三部分组成。A、合同总则、合同分则、合同附则B、合同协议书、通用合同条款、专用合同条款C、合同总则、通用条件、专用条件D、合同协议书、合同条款、合同附件正确答案：B17 .注册建造师继续教育证书可作为申请（）的证明。A、初始注册、增项注册、减项注册和重新注册B、初始注册、延续注册、增项注册和变更注册C、初始注册、变更注册、增项注册和重新注册D、初始注册、延续注册、增项注册和重新注册正确答案：I）解析：2020版教材P64页注册建造师按规定参加继续教 育，是申请初始注册、延续注册
3、、增项注册和重新注册的必 要条件。18 . （2016年）关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。A、合同变更内容约定不明确，推定为未变更B、合同变更与工程变更范围一致C、合同变更协议自签字之日起生效D、发包人可依据其单方意见变更合同正确答案：A解析：合同变更的范围广于工程变更，B选项错误；合 同变更须遵循法定的程序，法律、行政法规规变更合同事项 应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续。如果 没有履行法定程序，即使当事人已协议变更了合同，其变更 内容也不发生法律效力。C选项错误；合同变更不能单方进 行，必须双方协商一致。D选项错误。19 .不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经(
4、)时Z 发生效力。A、交付B、依法登记C、约定时生效D、法律行为生效正确答案：B解析：2022/2020版教材P17页不动产物权的设立、变 更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产 登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不 发生效力，但法律另有规定的除外。20 .下列关于招标人与中标人订立合同的说法中，正确 的是OoA、双方应自中标通知书发出之日起的15日内订立书面 合同B、合同的标的、质量、价款、履行期应当与招标文件 和中标人投标文件的内容一致C、如果市场行情有变，双方可就合同价款订立补充协 议D、对经过备案的中标合同的补充条款可作为结算工程 款的依据正确答案：B解析
5、：2020版教材P79页招标人和中标人应当自中标通 知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文 件订立书面合同。A错误。21 .甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合 同期限为6个月，则甲的试用期应在（）的期间范围内确定。A、15 日B、1个月C、2个月D、3个月正确答案：B解析：根据劳动合同法规定：劳动合同期限3个月以上 不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以 上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限 和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用 人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作 任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3
6、个月的，不 得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅 约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。故 B项正确。22 .根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机械和 整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当 由（），并出具合格证明。A、建设单位检查验收B、建设行政主管部门检查验收C、监理单位检查验收D、安装单位自检合格正确答案：D解析：建设工程安全生产管理条例规定，施工起重机械 和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安 装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安 全使用说明，办理验收手续并签字。23 .受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人
7、及时 通知受要约人该承诺有效的以外，应视为()。A、承诺撤回B、承诺延误C、新承诺D、新要约正确答案：D解析：【考点】考查承诺超期的法律后果根据民法典第 28条规定：“受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人 及时通知受要约人该承诺有效的以外，应视为新要约J选 项D正确。民法典第29条规定，受要约人在承诺期限内发 出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因 承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要 约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。应 当掌握承诺超期和承诺延误的概念及二者的区别。承诺超期, 即指民法典第28条的规定，是指受要约人主观上超过承诺 期限而发出承
8、诺导致承诺迟延到达要约人。该法第29条规 定，指承诺延误。承诺延误是指受要约人发出的承诺由于外 界原因而迟延到达要约人。由于是客观原因使得承诺到达要 约人时超过承诺期限(区别于承诺超期，其为受要约人的主 观原因).在此种情形下，除要约人及时通知受要约人因承 诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。由此可见， 二者产生的原因及法律后果均不同。24.依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获 取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞 争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警 告，可以并处()的罚款。A、1万元以上10万元以下B、5万元以上20万元以下C、10万元以上50
9、万元以下D、50万元以上200万元以下正确答案：A解析：2020版教材P89依法必须进行招标的项目的招标 人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或 者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄 露标底的，给予警告，可以并处I万元以上10万元以下的 罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法 给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果 的，中标无效。25 .根据合同法，不会产生缔约过失责任的情形是0。A、被依法撤销的合同B、有效合同C、未成立的合同D、无效合同正确答案：B解析：【考点】考查构成缔约过失责任应具备的条件复 习本知识点时，考生应明确：因合同无效
10、、合同被撤销或双 方合同未成立时，将产生缔约过失责任；而有效合同，缔约 一方或双方不履行将产生违约责任。B项正确。26 .甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保 管员由于工作疏忽多发了 2吨水泥给施工企业，乙供应商发 现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是()。考前黑钻 押题，金考典软件考前更新，下载链接A、甲施工企业没有过错，无须返还B、产生侵权之债，甲施工企业应当返还C、产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D、产生无因管理之债，甲施工企业应当返还正确答案：C解析：2022/2020版教材P19页不当得利，是指没有法 律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的 行为。由于不
11、当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与 受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返 还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。27 .甲、乙公司双方在施工合同中约定，双方发生争议 提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生合同纠 纷，甲公司欲申请仲裁，却发现合同签订地没有仲裁机构, 而甲、乙公司的住所地以及合同履行地均有仲裁机构，但双 方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为此，甲公司可以向 OoA、合同履行地法院起诉B、乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁C、甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁I）、合同履行地仲裁委员会申请仲裁正确答案：A解析：2020版教材P332仲裁法规定，没
12、有仲裁协议， 一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。因为没达成一致, 所以不能仲裁。排除BCD。民事诉讼法规定：“因合同纠纷提 起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”28 .下列有关仲裁的事项中，不属于仲裁法规定仲裁协 议应当具有的内容是（）。A、仲裁事项B、选定的仲裁委员会C、请求仲裁的意思表示D、仲裁裁决的效力正确答案：D解析：合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1） 请求仲裁的意思表示。（2）仲裁事项。（3）选定的仲裁委员 会。29 . （2019年）甲与某施工企业于2018年6月1日签订 了 3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始 履行。2018年10月1
13、2日，甲拟解除劳动合同，则（）。A、必须取得用人单位同意B、口头通知用人单位即可C、应当提前30日以书面形式通知用人单位D、应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位正确答案：C解析：劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可 以解除劳动合同。30 .下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范 围的是（）。A、因迟延支付工程款所产生的利息B、因迟延交付场地而产生的窝工损失C、因发包方违约而产生的索赔D、承包人支付的材料费正确答案：D31 .某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行 贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于（）。A、保证B、质押C、抵押D、留置正确答案：C解析：按
14、照担保法、物权法的规定，抵押是指债务人或D、施工图深化文件是监理工作的主要依据正确答案：B解析：本题考查工程监理单位相关的质量责任和义务。 选项A错误，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以 及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其 他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。选项C 错误，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不 进行竣工验收。选项D错误，监理工作的主要依据是法律、 法规，有关技术标准，设计文件和建设工程承包合同。3,某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使 用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任 的说法，正确的是（）。A、设计文件中
15、该工程的合理使用年限内，施工企业应 当承担质量责任B、超过2年保修期后，施工企、也不承担保修责任C、由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量 责任I）、施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否 已经全额支付工程款正确答案：A 者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。 债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折 价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。用以下财产抵 押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（1）建筑 物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍 卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4）生 产设备、原材料、半成品、产品；（
16、5）正在建造的建筑物、 船舶、航空器；（6）交通运输工具。（7）法律、行政法规未禁 止抵押的其他财产。32 . （2019年）在施工合同中，当事人对垫资利息未作 约定，则（）。A、按照年利率24%计息B、利息不予支持C、按照中国人民银行同期同类贷款利率计息D、垫资不予返还正确答案：B解析：当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。 当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不 予支持。33 .根据物权法，下列不适合作为质押财产的是（）。A、汇票B、仓单C、建设用地D、应收账款正确答案：C解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规 定。选项C属于不动产，只能抵押，不能办理质押担保。
17、34 .根据建筑节能制度，国家对集中供热的建筑，实行 分户计量、按()收费。A、面积B、空间C、用热量D、时间正确答案：C解析：【考点】本题考查分户计量、按用热量收费制度 依据民用建筑节能条例第9条，国家积极推进供热体制改革, 完善供热价格形成机制，鼓励发展集中供热，逐步实行按照 用热量收费制度。故C选项正确。35 .定金合同从()之时生效。A、双方当事人签字B、合同备案C、定金实际交付D、主合同成立正确答案：C解析：四、定金定金合同从实际交付定金之日起生效。36 . （2015年）租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知 了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A、优先购买权B、留置权C、抗辩权D、
18、优先受偿权正确答案：A解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖 租赁房屋的。应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承 租人享有以同等条件优先购买的权利。37 .施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设 单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位 组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于 （）起计算。A、 6月1日B、 8月30日C、 10月8日D、 10月20日正确答案：A解析：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案 件适用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日 期有争议的，按照以下情形分别处理
19、：（1）建设工程经竣工 验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人 已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交 验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发 包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。38 .下列招标人的行为中，除（）以外都属于串通投标 人投标。A、间接向投标人泄露标底B、暗示投标人降低报价C、邀请信得过的承包公司投标D、授意投标人修改投标文件正确答案：C解析：2020版教材P85有下列情形之一的，属于招标人 与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将 有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投 标人泄露标底、评标
20、委员会成员等信息；（3）招标人明示或 者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标 人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为 特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定 投标人中标而采取的其他串通行为。39 .根据节约能源法，违反建筑节能标准的，由建设主 管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单 位是OoA、建设,施工.监理B、设计.施工.监理C、建设.设计.施工D、建设.设计.监理正确答案：B解析：本题考查的是施工节约能源违法行为应承担的法 律责任。节约能源法规定，设计单位、施工单位、监理单位 违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处1
21、0万 元以上50万元以下罚款。40 .某工地由建设单位采购的某批钢材进场后，施工单 位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位()。A、应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设 单位采购钢材B、可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对 由此引起的质量问题担责C、可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过 于保守D、不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位 予以退换正确答案：D解析：2020版教材P278页建设工程质量管理条例规定： 按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设 备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合 设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗
22、示施工单位 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。施工单位必须 按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、 建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面 记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的，不得使用。41 .下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行 的是（）。A、人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书B、仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C、公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书D、当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书正确答案：D解析：2020版教材P339页人民法院受理调解申请后， 经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人 拒绝履行或者未全部履
23、行的对方当事人可以向人民法院申 请强制执行；行政调解达成的协议不具有强制约束力；仲裁 调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经双方当事人签 收后，即发生法律效力；法院调解书经双方当事人签收后, 即具有法律效力，效力与判决书相同。42 . （2014年）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙 持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法 供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章 的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙 行为的说法，正确的是（）。A、乙的行为属于法定代理B、甲有权拒绝接受这批普通水泥C、如甲拒绝，应由乙承担付款义务D、甲应承担付款义务正确答案：D解析：
24、题中的代理属于表见代理，此代理行为有效，被 代理人不享有追认权，拒绝权，可以向无权代理人因代理行 为而遭受的损失进行追偿，所以甲应承担付款义务。43 .关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A、事业单位、社会团体可以参加工伤保险B、工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C、工伤保险费由用人单位和职工共同缴纳D、工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利 息构成正确答案：B解析：据此，工伤保险是面向施工企业全体员工的强制 性保险。可见工伤保险是应当参加，而不是可以参加。故A 项错误。工伤保险费由用人单位缴纳。故C项错误。工伤保 险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息 和依法纳入
25、工伤保险基金的其他资金构成。故D项错误。44 .关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说 法中，正确的是（）。A、监理单位仅对施工质量承担责任B、工程监理实行总监理工程师负责制C、理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的， 可转让监理业务D、监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成 损失的，承担全部责任正确答案：B解析：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单 位，对建设工程进行管理。可见，工程监理单位也是建设工 程质量的责任主体之一。所以答案A错误。工程监理实行总 监理工程师负责制。所以答案B正确。工程监理单位不得转 让工程监理业务。建筑法、建设工程质量管理条例都规定, 工程监
26、理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、 建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系 的，不得承担该项建设工程的监理业务。所以答案C错误。 监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责 任两个方面：（1）违约责任。如果监理单位不按照监理合同 约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应 当承担相应的赔偿责任。（2）违法责任。如果监理单位违法 监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，耍承担相 应的法律责任。所以答案D错误。45 .确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费 用，应包括在O内。A、建设单位编制的工程概算B、建设单位编制的投资估算C、施工单位编制的
27、投标报价D、施工单位编制的工程预算正确答案：A解析：2020版教材P225页建设工程安全生产管理条例 规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全 施工措施所需费用，应当用于事故安全防护用具及设施的采 购和更新、安全设施的落实、安全生产条件的改善，不得挪 作他用。46 . （2016年）关于定金的说法，正确的是（）。A、债务人履行债务后，定金不可抵作价款B、订金与定金的法律效果相同C、定金超过合同金额的20%,则定金无效D、定金的法律性质是担保正确答案：D解析：，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释第13条规定，建设工程未经竣工 验收，发包人擅自使用后，又以
28、使用部分质量不符合约定为 由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合 理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责 任。4 .根据税收征收管理法规定，对不按时缴纳税款的，税 务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳 金。A、万分之五B、千分之五C、万分之三D、千分之三正确答案：A解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未 参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳 的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳 金；5 .根据民事诉讼法规定，与本案有利害关系但不属于应 当回避的人员为（）。解析：A错误，债务人履行债务后，定金应当抵作价款 或者收
29、回；B错误，定金具有担保效力，订金没有担保效力， 只是作为预付款使用；C错误，超过20%部分的定金，没有 双倍返还的担保效力，但是可以作为预付款使用；20%以内 的定金，具有担保效力；D正确，定金的法律性质是担保。47.根据劳动合同法，劳动合同期限1年以上不满3年 的，试用期不得超过（）。A、1个月B、2个月C、3个月D、4个月正确答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不 得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期 不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合 同，试用期不得超过6个月。48 .下列关于国家对施工现场环境噪声污染防治规定的 表述中，正确的是（）
30、。A、规定施工场地周边环境噪声排放标准B、规定使用机械设备可能产生环境噪声污染必须申报C、禁止夜间进行一切产生环境噪声污染的施工作业D、对环境噪声污染严重的落后设备实行登记制度正确答案：B解析：2020版教材P173施工现场环境噪声污染的防治： L建筑施工场界环境噪声排放标准的规定；2.使用机械设备 可能产生环境噪声污染须申报的规定；3.禁止夜间进行产生 环境噪声污染施工作业的规定；4.政府监管部门现场检查的 规定。49 .注册商标的有效期为10年，其计算起始日为()。A、核准注册日B、提出申请日C、续展申请日D、初审公告日正确答案：A50 .施工单位在施工过程中发现设计图纸有差错的，应 当(
31、)。A、向建设单位提出修改意见B、向设计单位提出修改意见C、直接修改设计D、继续按图施工正确答案：A解析：2020版教材P269页建设工程质量管理条例规定， 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得 擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中 发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。51 . （2017年）关于建设工程合同承包人工程价款优先 受偿权的说法，正确的是（）。A、承包人的优先受偿权优于抵押权B、承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房 大部分款项的消费者C、优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成 的损失D、承包人行使优先受偿权的期限为1年正
32、确答案：A解析：最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题 的批复中规定，1、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理 执行案件中，应当依据民法典第286条的规定，认定建筑工 程的承包人的优先受偿权由于抵押权和其他债权。B错误， 优先受偿权：全款购房者大部分款项购房者承包人工程款抵 押权。c错误，建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支 付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包 人因发包人违约所造成的损失。D错误，承包人行使优先权 的期限为6个月。52 .专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创 造。根据专利法及其实施细则的规定，包括发明、实用新型 和()。A、内部设计B、产品方案C、
33、外观设计D、产品构造正确答案：C53 .甲项目业主与乙监理单位签订了委托监理合同，合 同中对监理范围、监理时间、报酬支付等做了详细的约定。 乙监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意作 出不利于业主的决定。事后乙监理单位未在规定的时间内将 该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。此时 ()oA、业主可要求乙监理单位赔偿损失B、乙监理公司不承担任何责任C、乙监理公司承担四分之一的损失D、业主与监理公司重新签订合同正确答案：A解析：2020版教材P171有偿的委托合同，因受托人的 过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。54.建设单位应当报发证机关核验施工许可证的前提是,
34、中止施工满（）的工程恢复施工。A 1个月B、3个月C、1年D、2年正确答案：C解析：2020版教材P48页建筑法规定，在建的建筑工程 因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内, 向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。 建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许 可证。55 . （2018年）关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A、保险合同不可以转让B、保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C、保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D、被保险人应当与投保人一致正确答案：C解析：A错误，财产保险合同是以财
35、产及其有关利益为 保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让 应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。 B错误，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求 投保人支付。C正确，保险是一种受法律保护的分散危险、 消化损失的法律制度。因此，危险的存在是保险产生的前提。 但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性，包括发生与 否的不确定性、发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。 D错误，保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被 保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请 求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合 同中由被保险人或者投保人指定的享有保
36、险金请求权的人， 投保人、被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单 的形式订立的。56 .根据物权法，建设用地使用权自()之日起设立。A、国家划拨B、支付土地使用权出让金C、使用权登记D、取得建设用地使用权证书正确答案：C解析：2022/2020版教材P16页设立建设用地使用权的， 应当向登记机关申请建筑用地使用权登记。建设用地使用权 自登记时设立。57 . （2014年）关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。A、租赁合同是单务合同B、租赁合同成立以租赁物的交付为要件C、出租方转移租赁物的所有权I）、承租人获得租赁物的使用收益权正确答案：D解析：A错误，租赁合同属于双务合同。B错误，租赁
37、合同的成立不以租赁物的交付为要件。C错误，承租人的目 的取得租赁物的使用收益权，出租人只转让租赁物的使用收 益权，不转让其所有权。58 .双方按市场价格签定了合同，则按照合同法规定， 合同履行中如果价款或报酬不明确，且按合同条款和交易习 惯仍不能确定时，应按照（）履行。A、订立合同时履行地的政府定价B、订立合同时履行地的市场价格C、履行合同时履行地的政府定价D、履行合同时履行地的市场价格正确答案：B解析：2020版教材P113如果按照合同有关条款或者交 易习惯仍不能确定的，民法典规定，价款或者报酬不明确的, 按照订立合同时履行地的市场价格履行。59 .根据建设工程安全生产管理条例，总承包单位和
38、分 包单位对分包工程的安全生产承担（）。A、按份责任B、集体责任C、同等责任I）、连带责任正确答案：D解析：建设工程安全生产管理条例规定，“总承包单位 和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。60 .申请劳动能力鉴定，由用人单位、工伤职工或者其近 亲属向规定的受理单位提出。该受理单位应是（）。A、省级劳动能力鉴定委员会B、有资质的三甲医院C、市级（设区）劳动能力鉴定委员会D、有资质的地方医院正确答案：C解析：2020版教材P231页劳动能力鉴定由用人单位、 工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会 提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。61 . （2019年）合同
39、权利转让未通知债务人，则（）。A、转让合同无效B、对债务人不发生效力C、推定为未转让D、抗辩权发生转移正确答案：B解析：债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知， 该转让对债务人不发生效力。62 .取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造 师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格正确答案：B解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中 华人民共和国建造师资格证书经过注册，取得中华人民共和 国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目 负责人以及从事施工管理相关活动的专业技术人员。63 . （2020年真题）关于知识产权的期限性的说法，
40、正 确的是（）。A、期限由当事人约定B、超过期限，权利经注销消灭C、期限的设定与社会公共利益相关D、期限的设定与国家之间的利益相关正确答案：C解析：P20-21知识产权仅在法律规定的期限内受到法律 的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自行消灭。该智力 成果就成为整个社会的共同财富，为全人类共同所有。64 某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际 施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说 法错误的是（）。A、本案审判员B、本案的鉴定人员C、本案翻译人员D、本案被告的代理人正确答案：D解析：仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也 有权提出回避申请：（1）是本案当事人或者当事人、
41、代理人 的近亲属；（2）与本案有利害关系；（3）与本案当事人、代 理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；（4）私自会见当事 人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。被告 的代理人不属于法定回避的人员。选D6 .根据我国劳动法的规定，禁止安排女职工从事（）的 力切。A、矿山井下作业B、高处、低温作业C、低温、冷水作业D、有毒有害作业正确答案：A解析：2020版教材P145女职工的特殊保护。劳动法规 定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利B、实际施工人可以以转包人为被告起诉C、人民法院可以追加转包人为本案当事人D、发包人只在欠付工程价款范
42、围内对实施工人承担责 任正确答案：A解析：2020版教材P100页建筑法规定，建筑工程总承 包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按 照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单 位就分包工程对建设单位承担连带责任。65 .关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A、上诉期为10日B、上诉时应当递交上诉状C、上诉状应当向第二审人民法院提出D、当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理正确答案：B解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在 判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不 服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10 日内向上一级人民法院提
43、起上诉。A项错。上诉状应当通过 原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人 直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日 内将上诉状移交原审人民法院。C、D项错。排除法选B66 .民事诉讼的证据不包括（）。A、物证B、被害人陈述C、视听资料D、勘验笔录正确答案：B解析：根据新修订的民事诉讼法，证据包括：当事人的 陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定 意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的 根据。67 . 2018年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故， 造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受 伤。根据生产安全事故报告和调查处理条例
44、，该事故造成的 伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。A、2018年7月6日B、2018年7月8日C、2018年7月15日D、2018年7月31日正确答案：D解析：生产安全事故报告和调查处理条例？见定，事故 报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道 路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤 亡人数发生变化的，应当及时补报。68 . （2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法， 正确的是（）。A、行政监督部分应当自受理投诉之日起30个工作日内 作出书面处理决定：重要检验、检测、鉴定。专家评审等, 所需时间计算
45、在内B、投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以辅助 投诉C、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符 合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉D、投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督 部门投诉的，监督部门应当进行处理正确答案：C解析：P87-89行政监督部门应当自收到投诉之日起3个 工作日内决定是否受理投诉，井自受理投诉之日起30个工 作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评 审的，所需时间不计算在内，A错误。投标人或者其他利害 关系人需有证明材料可以辅助投诉，B错误。投标人或者其 他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行
46、政法规规定 的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监 督部门投诉，C正确。投诉人就同一事项向两个以上有权受 理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门 负责处理，D错误。69 .某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线 资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致 施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损 失，施工单位应该（）。A、就此向建设单位要求赔偿B、就此向市政有关部门要求赔偿C、施工单位自行负担一切损失D、建设单位和市政管理部门承担连带责任正确答案：A解析：2020版教材P276页建设工程质量管理条例规定， 建设单位必须向有关的勘察、设计、
47、施工、工程监理等单位 提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、 齐全。保证这些资料的真实、准确、齐全，是建设单位最基 本的责任和义务。70 . （2014年）监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结 果合格，说法正确的是（）。A、费用由施工企业承担B、工期不予顺延C、视为建设单位违约D、施工企业可主张合理利润正确答案：D解析：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对 质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测 或揭开重新检查，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证 明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用 和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。71 . （2017年）甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照 合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的