《电力工程设计合同(合同范本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力工程设计合同(合同范本).docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0894电力工程设计合同（合同范本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准，分包合同不能解除设计 人任何义务和责任,分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或 疏忽。主体工程不得分包。第二十二条设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等基础资料。第二十三条本工程工程中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商。第二十四条在发电工程设计中，当发包人按通用条款第十二条负 责有关工作时，设计人
2、应予以协助和配合。第二十五条在输变电工程设计中，当发包人按通用条款第十三条 负责签订之前，与有关单位的联系以及合同或协议的协商、谈判工作, 应当由设计人负责。第六章设计工期第二十六条双方结合本工程具体情况，参照原电力工业部公布的 电力工程勘测设计工期定额，在输变电工程中，还应根据广东省 电力集团公司输变电工程建设工期定额，协商确定设计工期。第七章审查、确认第二十七条设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相 应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，发包人负责审查合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 的安排，审查费用由发包人负责。第二十八条设计人交付设计文件
3、后，参加有关上级审查，并根据 审查结论，负责不超过合同规定范围内的必要修改补充。假设因审定结 论对设计原那么有重大变更而需对设计进行重作或重大修改时，双方需 另签补充或变更协议。第二十九条发包人对施工用设计图纸可进行确认并组织会审工 作,也可单独进行确认或组织会审工作。第三十条根据确认或会审意见，如非属设计人原因造成设计的返 工，其增加的设计费用由发包人负责;如属设计人原因造成设计的返 工，那么不应增加设计费用。第三十一条其它服务：设计人可按照发包人的要求或委托，进行 专用条款第三十一条明确的其他工作，并另行收费。第八章设计文件交付、现场服务第三十二条设计人根据有关设计文件出版份数规定和双方商
4、定的工程内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人 交付设计文件。设计文件以设计人交付的书面文件为准。设计人还应 向发包人附送载有设计内容的电子文件。第三十三条设计人应配合所承当设计任务的建设工程的施工,进第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同行技术交底，解决施工过程中有关设计问题,负责设计变更和核算费 用，参加试车考核和工程竣工验收，参加有关隐蔽工程验收，并根据 工程情况派驻现场设计代表。第三十四条双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现 场服务人月数协商确定。第三十五条发包人另有要求需设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，
5、双方应另行签订技术咨询服务合同。第三十六条在设计人员进入现场作业或配合施工时，发包人负责 提供必要的工作、交通、通讯和生活条件。第九章合同价款与支付第三十七条合同价款及调整：合同价款在专用条款内约定后，任 何一方不得擅自改变，专用条款另有约定或发生以下情况的应做调 整：1、在合同执行期间,如遇设计收费政策调整，且该收费调整是 强制性规定，那么应按规定相应调整合同价款，双方应以补充或变更协 议予以确认。2、当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且差异较大时, 应设计人要求，双方应签订补充协议，设计费随之调整。第三十八条合同定金支付：合同生效后，发包人应按专用条款第第11页合同范本 I CONT
6、RACT TEMPLATE企业公民常用合同三十八条规定的金额和时间向设计人支付定金。合同开始履行后，定 金抵作设计费。第三十九条合同价款支付：发包人应按专用条款第三十九条规定的金额和时间向设计人支付设计费用。第四十条其他支付:发包人应根据通用条款第三十一条的要求和委托，向设计人另行支付因其他服务发生的费用。第十章违约责任第四十一条发包人或设计人违反合同规定造成损失的应承当违约责任。第四十二条根据通用条款第三十九条，发包人每逾期支付一日， 按应支付金额的千分之二承当逾期违约金;逾期超过一日以上时，设 计人有权暂停履行下阶段工作，但应书面通知发包人。第四十三条因设计质量低劣引起返工造成损失的，由设
7、计人继续 完善设计工作，并按损失的大小计算减收的设计费,减收的设计费最 多与损失局部的设计费相等。第四十四条由于设计人设计错误造成重大工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，免收受损失局部的设计费，并根据损失 程度向发包人偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费数额相等。第四十五条由于设计人自身原因，按本合同专用条款第十七条规第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 定，逾期交付设计文件的，每逾期一日，按该工程应收设计费的千分 之二向发包人支付违约金，逾期违约金总额不超过合同价款的百分之 十。第四十六条非设计人原因发包人变更委托设计工程、规模、条件, 或未按
8、期提交资料，或提交资料错误，或对所提资料作较大修改，以 致造成设计人返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合 同、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支 付返工费或追加工作量的补偿。第四十七条根据通用条款第十条，发包人提交资料及文件超过规 定期限一日以内,设计人交付设计文件时间顺延;超过规定期限 日以上时，双方可重新商定提交设计文件的时间。第四十八条在合同履行期间，非设计人原因发包人要求终止或解 除合同，设计人未开展设计工作的，不退还发包人已付的定金;设计 人已开始工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，缺乏一 半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段
9、设计费的 全部支付。第四十九条合同生效后，非发包人原因、设计人要求终止或解除 合同，应双倍返还定金。第十一章争议与索赔第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同第五十条双方因履行合同发生争议时,应通过友好协商解决，协 商不能达成协议的,可向电力行业主管部门或见证方请求调解;假设调 解不成，按专用条款的约定，向双方约定的仲裁机关申请仲裁或向有 管辖权的人民法院起诉。除仲裁裁决或法院判决另有规定外，仲裁费或法院的案件受理费 应由败诉方承当。在仲裁或法院审理期间，除与争议有关的局部外，双方应继续履 行合同规定的其他义务。第五十一条当一方向另一方索赔时，应有正当索赔理由
10、及相关证 据，并按以下程序进行：L索赔一方在知道或应当知道索赔事件发生后一日内,向对 方发出索赔通知；2、对方在接到索赔通知后日内应给予书面答复，并可要求 索赔一方进一步补充索赔理由和证据；3、对方在接到索赔通知后一日内未予书面答复,应视为该项 索赔已经认可。第十二章合同的变更与解除第五十二条发包人与设计人协商一致，可以解除合同。第五十三条当事人一方要求变更或解除合同时，应在一个月前以第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 书面形式通知对方。对变更或解除合同有争议的，按本合同通用条款 第五十条关于争议的约定处理。第五十四条由于不可抗力因素致使合同无法履行时，
11、双方应及时 协商解决。第十三章其它第五十五条当工程有引进工程或外购设备材料的设计工作时，从 询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，根据需 要可吸收设计人人员参加。出国费用除制装费外，其他费用由发包人 支付。第五十六条保险（如有时）：发包人办理发包人人员的生命财产和 设备保险并支付一切费用;设计人办理自己在现场人员生命财产和有 关设备的保险并支付一切费用。第五十七条设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由 设计人自费向有关出版部门购买。第五十八条本合同未尽事宜，双方可签订补充或变更协议，补充 或变更协议与合同具有同等法律效力。第五十九条合同履行的有效期限：本合同自生效之日起
12、至双方义 务履行完毕时止。第六十条合同份数：由双方签字盖章生效的合同,正本为2份;第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同电网工程设计合同，由见证方签字盖章后生效，正本为3份。 正本由签字各方分别保存，并按专用条款规定制作副本份数。第六十一条本合同生效后，应按规定到工程所在地省级建设行政 主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,可到工商行政管理 部门鉴证。合同副本报送建设主管部门备案、工商行政管理部门鉴证 的工作由发包人负责完成。第三局部专用条款第一条设计中应使用的国家标准规范、行业标准规范以及工程所 在地省级地方的标准规范是第二条发包人向设计人提供开展设
13、计工作所需的有关基础资料 及提供时间为：第三条应由发包人负责签订的对外协议、合同或取得的有关文件为：第四条应由发包人对设计人予以协助、配合的工作主要是第五条在 情况下，发包人对设计人交付的设计文件用于本合同外的工程,可不经设计人同意。第六条设计监理代理承当的义务或责任以及代理行使的权利或第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同工作范围分别是：第七条发包人在进行本工程的施工招标、设备招标工作时，设计人应当协助发包人处理招标所涉及的技术问题。第八条分包单位：分包局部设计工作内容：第九条在发电工程设计中，应由设计人予以协助和配合的主要工作是：第十条在输变电工程设计中
14、，应由设计人与有关单位联系、协商、谈判的主要工作包括：第十一条本工程的设计工期：第十二条其它服务（包括但不限于）：根据发包人要求，设计人可 从事以下超出规定的设计服务范围的工作：L比合同规定的工期提前交付设计文件；2、增加设计文件份数超过合同规定的局部；3、配合本工程工程中建筑材料、设备的加工订货，编制设备材 料规范书，参加设备材料招投标工作；4、发包人要求进行设计人自身设计工作要求以外的调研和收资工作;第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同5、当非设计人原因引起工程建成移交生产时间超过计划期限时,继续发生的现场服务；6、现场服务过程中不属设计人原因造成的超
15、过所定设计人现场服务人月数局部。第十三条设计人向发包人交付设计文件的工程、方式、时间、地点、份数：第十四条设计人对现场服务的安排：现场设计代表在工地现场服务的能力应当是：其在工地现场服务的方式为：其在工地现场服务的及时性是指：第十五条在土建施工、设备安装和调试阶段，设计人现场服务人月数确定为：人月。第十六条发包人对设计人人员进入现场作业或配合施工所提供的工作、交通、通讯和生活条件为：第十七条合同价款的调整按：当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致时，双方的共同理解是：第十八条合同定金数额：定金的支付时间：第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同电力工程设计合同
16、（合同范本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。工程名称：工程地点：合同编号设计证书等级：发包人：设计人：第一局部协议书发包人（全称）:设计人（全称）:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、其他有关建设工程设计管理的 法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公 平和老实信用的原那么，经双方协商一致，签订本合同。鉴于发包人拟建设（工程名称），并通过 年一月一日的中标通知书接受了设计人以人民币合同范本 |
17、CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 定金的支付方式：第十九条合同价款的支付金额、支付时间、支付方式：第二十条其它支付：按专用条款第三十一条的各项，详细列出：第二十一条争议的解决程序为：第二十二条合同履行的有效期限：第二十三条合同副本份数为 份，其中发包人一份，设计人一份。您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 万元（合同价款）为本工程 阶段设计所做的投标,双方达成如下协议：一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二局部
18、通用条款中赋予它们的定义相同。二、以下文件均为本合同的组成局部：L本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议；2、中标通知书；3、投标书；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完本钱阶段工程设计及工地设计代表服务工作。四、发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。五、合同生效：本合同自之日起生效。六、合同签订：合同签订时间：年一月一日合同签订地点：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同发包人：（公章）设计人：（公章）地址：地址：法人代表：（签名）法
19、人代表：（签名）委托代理人：（签名）委托代理人：（签名）开户银行：开户银行：帐号：帐号： ： ： ： ：邮政编码：邮政编码： 建设行政主管部门备案：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 鉴证机关或见证方：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：第二局部通用条款第一章词语定义第一条以下名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：L 合同：指本合同条款（包括通用条款和专用条款）、中标 通知书、协议书以及其它明确列入中标通知书或协议书中的进一步的 文件。2、”发包人：本合同约定的、具有发包主体资格和支付工程 设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。3、设计人：本合同约
20、定的、具有承包主体资格并被发包人 接受的当事人及其合法继承人。4、双方：发包人和设计人的合称。5、投标书：指设计人为工程向发包人提供的,按合同条款 规定并为中标通知书所能接受，为工程而作的有报价的建议书。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同6、定金”：指发包人与设计人订立合同之后，为了保证合同的履行，发包人向设计人预先付给的一定数量的货币。7、”中标通知书：指招标机构正式确认设计人中标的信函。8、”工程：合同约定具体内容的永久工程。9、合同价款：指发包人根据合同条款,用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。10、不可抗力：不能预见、不能防止又不能克服的客观
21、情况。11s 补充或变更协议：在本合同签订后，结合具体工程，发包人和设计人另行协商签订的书面协议。12、日：是指任何一天零时至第二天零时的时间段。13、月：是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二章合同文件及解释顺序第二条合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，组本钱合同的文件和优先解释顺序如下：L本合同协议书以及双方协商同意的补充或变更协议2、中标通知书； 3、投标书;合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。第三条当合同文件出现含糊不清或不相
22、一致时，在不影响工程进 度的情况下，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第五十条 约定的方法解决。第三章合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法律第四条合同文件使用汉语或专用条款约定的语言书写和解释、说明。第五条适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、及专用条款 约定的部门规章或工程所在地的地方法规。第六条本工程设计的依据是：1、发包人给设计人的委托书或招标书及中标通知书；2、发包人向设计人提供的基础资料；3、专用条款第七条约定的设计人采用的有关标准和规范。第七条设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范;国家没 有相应标准、规范时，可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省 级地方标准、规
23、范。第八条发包人要求使用国外标准、规范的，应无偿提供中文译本合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 或英文本。第四章发包人责任第九条发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标准规定进行 设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料， 并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。第十一条发包人应按合同规定向设计人支付合同价款。第十二条在发电工程设计中，发包人负责对外协议的联系工作, 并签订或取得与工程建设及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、 灰场、水源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、设备等（如 需
24、要）协议、合同或有关文件。第十三条在输变电工程可行性阶段设计中，发包人负责签订与设 计有关的土地征用、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊等方面 的协议、合同或有关文件,并在协议、合同或文件的签订前，协助和 配合设计人同有关部门之间的联系、协商、谈判工作。第十四条发包人需保护设计人的设计版权，未经设计人同意,发 包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的 工程。第十五条当发包人聘请设计监理时，应明确所赋予设计监理代理合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同承当的义务或责任、代理行使的权利或工作范围，除本合同另有明确 规定外，设计监理无权变更或免除设计人
25、在合同中的任何义务或责 任。设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为，不 应变更或免除设计人的责任。第五章设计人责任第十六条设计人按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术 条例进行设计工作，严格掌握设计标准,控制工程造价。第十七条设计人按本合同专用条款第三十二条规定的的工程内 容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计 文件,并对委托范围内设计的完整性、准确性负责。第十八条设计人应按照合同的规定和投标书中有关质量方面的 承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。第十九条设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全 过程的设计服务工作。第二十条设计人应依据合同，接受发包人聘请的设计监理方的监 理。第二十一条假设设计人按投标书和专用条款的约定，分包局部工程 设计工作时,设计人与分包单位签订分包合同后，应将分包合同的副 本送交发包人，分包局部设计工作量不得超过中标合同价的30%。