《国际建筑安装工程承包合同(3篇).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国际建筑安装工程承包合同(3篇).pdf（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第 1 页 共 27 页 国际建筑安装工程承包合同 合同编号：_ 发包方：_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 承包方：_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 根据中华人民共和国民法典及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目 1工程名称：_ 2工程地点：_ 3工程项目批准单位：_批准文号_（指对此工程立项有权批准机关的文号）第 2 页 共 27 页 4项目主管单位：_ 5承包范围和内容（详见工程项目一览表）；工程建筑面积_（平方米）；其他_ 6工程造价_（万元），其中土建：_（万元），安装：_（
2、万元）第二条施工准备 1（发包方）（1）_月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路维修。（2）_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），以满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物（包括架空的、隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的资料。（3）本合同签订后_天内提交建筑许可证。（4）合同签订后_天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点）_份。（5）组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会
3、审纪要和修改施工图_份。2承包方：第 3 页 共 27 页（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；（3）编制施工管理人员的材料、施工机械进场；第三条工程期限、1根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天（日历天），自_年_月_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。2开工前_天，承包方向发包现场代表签证后，工期相应顺延：（1）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源、道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。（2）凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修
4、、配、代、换而影响进度；（3）在施工中如因停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停水、停电 3 天以上（每次连续 4 小时以上），影响正常施工；（4）非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；（6）人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量 第 4 页 共 27 页 1本工程质量经双方研究要求达到：_ 2承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。3承包方在施工过程中必须遵守下列规定：（1）由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供
5、质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；（2）由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或借用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；（3）隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；（4）承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；（5）承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备
6、案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；（6）工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第 5 页 共 27 页 第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 1由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：_ 2除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；3发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程其复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关
7、规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。4本工程材料和设备差价的处理办法：_ 第六条工程价款的支付和结算 工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算办法执行。1本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的_%备料款，计人民币_万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的_%，计人民币_万元，安装工程按人工费的_%，计人民币_万元；材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为_，金额_。2发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。第 6 页 共 27 页
8、3工程价款支付达到合同总价款的 95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。4如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。5确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的应由发包方承担。6本合同造价结算方式：7承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请示经办银行审定后拨款。第七条施工与设计变更 1发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三
9、方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。2施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。第 7 页 共 27 页 3承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。4发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通
10、知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全，承包方才予以实施。第八条工程验收 1竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2工程施工地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。3工程竣工验收后，发包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期
11、限按建设部有关规定执行。第九条违约责任 承包方的责任：第 8 页 共 27 页 1工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。2工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：1未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。2工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，因
12、此而发生的质量或其他问题由发包方承担责任。4承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。5不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决办法 任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（_）项方式解决：1向经济合同仲裁机关申请仲裁；第 9 页 共 27 页 2向人民法院起诉。第十一条附则 1本合同一式_份，合同附件_份。甲、乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送经办银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。2本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日直生效；工程竣工验收符
13、合要求，结清工程款后终止。3本合同签订后，承、发包方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_ _年_月_日 承包方（盖章）：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_ _年_月_日 国际建筑安装工程承包合同（二）合同编号：_ 发包方：_ 第 10 页 共 27 页 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 承包方：_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 根据中华人民共和国民法典及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目 1工程名
14、称：_ 2工程地点：_ 3工程项目批准单位：_批准文号_（指对此工程立项有权批准机关的文号）4项目主管单位：_ 5承包范围和内容（详见工程项目一览表）；工程建筑面积_（平方米）；其他_ 第 11 页 共 27 页 6工程造价_（万元），其中土建：_（万元），安装：_（万元）第二条施工准备 1（发包方）（1）_月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路维修。（2）_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），以满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物（包括架空的、隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的资料。（3）本合同签订后_天内
15、提交建筑许可证。（4）合同签订后_天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点）_份。（5）组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图_份。2承包方：（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；第 12 页 共 27 页（3）编制施工管理人员的材料、施工机械进场；第三条工程期限、1根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天（日历天），自_年_月_日竣工验收（附各
16、单位工程开竣工日期，见附表一）。2开工前_天，承包方向发包现场代表签证后，工期相应顺延：（1）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源、道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。（2）凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；（3）在施工中如因停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停水、停电 3 天以上（每次连续 4 小时以上），影响正常施工；（4）非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；（6）人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量 1本工程质量
17、经双方研究要求达到：_ 2承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。第 13 页 共 27 页 3承包方在施工过程中必须遵守下列规定：（1）由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；（2）由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或借用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；（3）隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；（4）承包方应按质量验评标准对工程进行分项
18、、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；（5）承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；（6）工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 1由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：_ 2除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；第 14
19、 页 共 27 页 3发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程其复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。4本工程材料和设备差价的处理办法：_ 第六条工程价款的支付和结算 工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算办法执行。1本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的_%备料款，计人民币_万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的_%，计人民
20、币_万元，安装工程按人工费的_%，计人民币_万元；材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为_，金额_。2发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。3工程价款支付达到合同总价款的 95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。第 15 页 共 27 页 4如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。5确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的应由发包方承担。6本合同造价结算方式：7承包
21、方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请示经办银行审定后拨款。第七条施工与设计变更 1发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。2施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实
22、际损失）由发包方负责，并调整合同造价。3承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。第 16 页 共 27 页 4发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全，承包方才予以实施。第八条工程验收 1竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件
23、为依据。2工程施工地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。3工程竣工验收后，发包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。第九条违约责任 承包方的责任：1工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。2工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。第 17 页 共 27 页 发包方的责任：1未能按照合同的规定履行自己应负的责任，
24、除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。2工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其他问题由发包方承担责任。4承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。5不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决办法 任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（_）项方式解决：1向经济合同仲裁机关申请仲裁；2向人民法
25、院起诉。第十一条附则 第 18 页 共 27 页 1本合同一式_份，合同附件_份。甲、乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送经办银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。2本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日直生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。3本合同签订后，承、发包方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_ _年_月_日 承包方（盖章）：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_ _年_月_日 国际建筑安装工程承包合同（三）合同编号：_ 发包方：_ 地
26、址：_ 邮码：_ 第 19 页 共 27 页 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 承包方：_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 根据中华人民共和国民法典及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目 1.工程名称：_ 2.工程地点：_ 3.工程项目批准单位：_批准文号_(指对此工程立项有权批准机关的文号)4.项目主管单位：_ 5.承包范围和内容(详见工程项目一览表);工程建筑面积_(平方米);其他_ 6.工程造价_(万元)，其中土建：_(万元)，安装：_(万元)第 20 页 共 27 页 第二条施工准备 1.(发包方)(
27、1)_月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路维修。(2)_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，以满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的)，并提供有关隐蔽障碍物的资料。(3)本合同签订后_天内提交建筑许可证。(4)合同签订后_天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点坐标控制点)_份。(5)组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图_份。2.承包方：
28、(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;(2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场;(3)编制施工管理人员的材料、施工机械进场;第三条 工程期限、第 21 页 共 27 页 1.根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天(日历天)，自_年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。2.开工前_天，承包方向发包现场代表签证后，工期相应顺延：(1)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源、道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
29、(3)在施工中如因停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停水、停电3 天以上(每次连续 4 小时以上)，影响正常施工;(4)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量 1.本工程质量经双方研究要求达到：_ 2.承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。3.承包方在施工过程中必须遵守下列规定：第 22 页 共 27 页(1)由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行
30、检验合格后方可用于工程;(2)由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或借用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;(3)隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;(4)承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;(5)承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的
31、处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;(6)工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 1.由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：_ 2.除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;第 23 页 共 27 页 3.发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程其复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理
32、，其复验费由提供材料、设备方承担。4.本工程材料和设备差价的处理办法：_ 第六条 工程价款的支付和结算 工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算办法执行。1.本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%，计人民币_万元，安装工程按人工费的_%，计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为_，金额_。2.发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。3.工程价款支付达到合同总
33、价款的 95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。第 24 页 共 27 页 4.如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。5.确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的应由发包方承担。6.本合同造价结算方式：7.承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请示经办银行审定后拨款。第七条 施工与设计变更 1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方
34、组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。2.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。3.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。第 25 页 共 27 页 4.发包方如需设计变更，必须由
35、原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全，承包方才予以实施。第八条 工程验收 1.竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2.工程施工地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。3.工程竣工验收后，发包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包
36、方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。第九条 违约责任 承包方的责任：1.工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。2.工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。第 26 页 共 27 页 发包方的责任：1.未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。2.工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
37、3.工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其他问题由发包方承担责任。4.承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。5.不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条 纠纷解决办法 任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第(_)项方式解决：1.向经济合同仲裁机关申请仲裁;2.向人民法院起诉。第十一条 附则 第 27 页 共 27 页 1.本合同一式_份，合同附件_份。甲、乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送经办银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。2.本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日直生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。3.本合同签订后，承、发包方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方(盖章)：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_ _年_月_日 承包方(盖章)：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_ _年_月_日