《农村房屋维修合同书房屋维修合同协议书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农村房屋维修合同书房屋维修合同协议书.doc（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、农村房屋维修合同书房屋维修合同协议书同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭，立字为证”，假如有一方违背约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公正的证据。下面为大家分享了房屋维修合同的协议书，欢送参考！房屋维修合同协议书1发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)： (以下简称乙方)甲乙双方根据中华人民共和国建筑法、建立工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及程度安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：一、 维修工程内容及要求1、 乙方接到甲方或小区物业公司的维修联络单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进展维修，维修完毕邀请甲方
2、和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托别人修理。4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。二、工程质量保修范围和内容承包人按相关规定对已维修工程进展保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承当已维修工程质量保修责任，按建立部房屋建筑工程质量保修方法执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下：1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;3、装修工程为2年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5
3、、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;7、其它工程保修期限约定如下：质量保修期自工程验收合格之日起计算。三、甲乙双方的权利与义务(一) 甲方的权利与义务1、 由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进展。2、 现场确定施工范围核实工程量。3、 组织相关单位进展验收，评定质量标准。4、 按合同约定的期限支付工程款。5、 负责各部门的关系协调。(二) 乙方的权利与义务1、 提供相关的施工方案。2、 按建筑标准进展施工管理，严格按已定方案及施工操作标准施工，确保工程质量。3、 抓好平安消费，严防事故发生
4、，因平安事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。4每日完工后必须保证环境整洁、干净。四、维修计价及费用支付维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进展共同定价，每月汇总后进展结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。五、维修费用维修费用由造成质量缺陷的责任方承当。六、违约责任甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否那么，另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。以下情况为违约：1、 不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。2、 不能在规定的期限内完成工程任务。3、 现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处分。七、 本合同一式三份，甲
5、方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面开工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。发 包 人(公章)：承 包 人(签字)：法定代表人(签字)： 身份证号码：委托代理人(签字)：_年_月_日 年 月 日房屋维修合同协议书2甲方：以下简称甲方 乙方：以下简称乙方按照中华人民共和国合同法、建立工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就房屋维修事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、合同工期：开工日 年月日，开工日 年月日，该工期包括法定节假日、穿插施工、配合施工的等待时间。，因天气或其它因素影响施工
6、，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。二、工程效劳形式包工、包料、包工期、包质量。三、结算方式甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量，进展技术联络单形式会签，工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联络单内容为基准，确定工程总造价。甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联络单，作为合同附件附后。四、工程总价暂定为人民币 万元最终以甲、乙双方确认的结算值为准。五、工程质量监视与检查验收乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业标准及本合同约定进展施工，并随时承受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进展整改，维修工程完毕
7、后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进展验收，验收合格以三方签字确认的施工记录单为准。在开工验收时，对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承当逾期责任。六、工程款支付工程完工验收合格后付工程款总额的97%，剩下3%作为质量保证金，保修期满后无质量问题全额支付乙方。七、保修1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承当保修责任，保修期为年，自工程开工验收合格并交付甲方之日起计算。2、工程保修金为工程款的 ，保修期满后十日内，甲方将保修金的剩余局部无息返还。3、保修期内，如维修工程出现质量问题，乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进展检查及维修，并应
8、在甲方确定的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托别人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承当。4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，维修后的工程假如再出现发霉、渗漏问题，乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕，并承当由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。5、在保修期内，乙方应定期对施工工程进展巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和 ，以便通知乙方进展维修。八、违约责任1、乙方逾期开工、逾期开工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均
9、应当向甲方承当暂定工程总造价 的违约金，任何一项逾期达七日或累计出现三次以上含三次迟延履行的，甲方有权解除合同，乙方应当承当因此而造成的甲方的一切损失包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金。2、乙方未经甲方答应停工达两日含两日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于两日内退场，双方于乙方退场后结算。3、乙方违背本合同其他任何一项义务，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，乙方应当承当因此而造成的甲方的一切损失。4、对乙方成心或忽略导致的材料和施工工艺不符合技术标准及环保要求引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均
10、自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让别人，否那么，甲方有权解除合同。6、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，甲方有权回绝支付任何款项。7、凡因乙方原因导致本合同解除的，乙方应承当合同暂定价款10的违约赔偿金，如该违约赔偿金缺乏以弥补甲方所受到的损失的包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金，乙方还应赔偿甲方所受到的损失。九、平安施工乙方按有关规定采取严格的施工平安措施，承当由于自身平安措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身平安由乙方负责。乙方应为施工人员购置人身意外伤害险及与工程施
11、工有关的一切保险。凡在施工过程中发生平安责任事故或其他责任事故，均由乙方承当责任。十、施工责任1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。2、乙方在施工中要保护好小区内的方砖步道、花草树木，不能损坏。在住户家维修要严格遵守物业规定的制度，如有住户投诉或乙方损害物品，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除。3、乙方指派 为本工程驻工地代表，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完本钱合同规定之内容。并负责与甲方进展沟通、联络，该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承当责任。4、乙方严格按照甲方
12、确认的施工做法以及质量标准要求进展施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定，确保工程到达合同约定及甲方要求。5、工程开工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进展保护并承当费用。6、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内去除，开工前做好卫生清扫和处理工作，否那么，甲方有权委托别人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。7、在施工中随时承受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监视，为检查、检验、监视提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承当因自身原
13、因导致返工、修改的费用。8、维修施工所需办理的一切审批手续指按有关法律法规规定需报批的工程由乙方负责办理并承当费用，一切责任由乙方承当。9、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成，未经甲方同意，乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，否那么，甲方有权解除本合同。10、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通，防止产生纠纷，如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的，由乙方承当责任，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，缺乏局部甲方有权向乙方追偿。11、乙方在维修施工过程中应注意保护甲方及业主的财产、物品，不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中，凡由于乙方原
14、因导致甲方或第三人人身或财产损害的，乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，缺乏局部甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。十一、其它1、本工程如涉及工程价款确实认，相关确实认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效，其别人除法定代表人签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章例如签证章等，甲方均不予认可。2、如涉及工程量确实认，必须经甲方代表、工程部经理共同会签且加盖甲方签证专用章前方为有效，缺一不可。3、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联络单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。4、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，本合同自甲、
15、乙双方签字盖章之日起生效。5、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不了，由该维修工程所在地人民法院解决。甲方： 乙方：盖章 盖章法定代表人： 法定代表人：签字 签字经办人：经办人：签字 签字延伸阅读：合同协议书考前须知一、核实确认对方当事人的主体资格1、合同对方为自然人点击查看：自然人、法人区别：核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之)，确认其真实身份及行为才能。2、合同对方为法人：到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；合同签约人非法定代表人的，核实是否经其所在公司受权委托，查验其受权委托书、介绍信；签订合同必须加盖对方单位公章或合同专用章，并
16、签字、盖骑缝章。二、合同条款1、“首页贵如油”当签订了大量的合同时，这句“首页贵如油”就显得恰如其分了。当你想在众多的合同中寻找一份想要的合同时，假如从第一张纸上无法看到足够信息而需要翻阅第二页，在繁忙尤其是未得到详细目录供查阅的情况下，这种工作量有时是难以想象的。无论合同是否装订、装潢，合同第一页至少应当写明合同名称、签约主体、签约时间三项根本内容。2、“简称”前后要统一合同当事人一般在合同中简称为甲方、乙方，在正文中，直接引述“甲方”、“乙方”即可。这听起来似乎再明白不过，但很多合同“简称”前后不一，比方有的买卖合同中，前款规定双方当事人简称“甲方、乙方”，后款正文中又出现“买方、卖方”，
17、前后不一。3、权利、义务条款第一，权利、义务等不要出如今一个大标题下，而应分开表述，防止对某项条款是权利还是义务有不同认识，从而产生争议。第二，弄清概念，正确使用。从法律角度来讲:1可以，指“有权选择”，可为，亦可不为；2应当，指“必须做”，无权进展其他选择；3有权，指“权利归属”，选择为与不为均可；4有义务，指“义务归属”，必须履行；5责任，根据合同内容的不同，可能指“工作内容”、“相关义务”、“承当的法律后果”等。第三，大局部合同中的权利、义务已经在我国民法中进展规定，如买方要付钱、卖方要付货，出租方要提供货物、承租方要支付费用等，但是对于特殊要求，一定要予以明确。4、重视争议的解决方式一
18、般在合同中，我们约定为“出现争议后，双方通过协商解决；协商不成或超过30天未达成一致意见的，双方可向_人民法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁解决”。根据我国民事诉讼法的规定，可供当事人选择的管辖法院包括原告住所地法院、被告住所地法院、合同签订地法院、合同履行地法院、标的物所在地法院，当事人可以根据需要选择其一。在我国现有司法体制下，由于存在着案件承办人员办案水准差异、地方保护、异地解决争议本钱较高等客观因素，造成管辖法院仲裁机构的选择对诉讼仲裁结果会产生影响。对此，我们建议在签订合同约定管辖法院时，尽量选择对我们最为有利的“我们公司所在地法院”。5、细节上显功夫1数字制作合同时，涉及合同金额的数字，
19、宜同时采用汉字大写和阿拉伯数字小写，注意二者是否等值，并强调当二者不一致时，以大写的汉字为准。2货币单位我们公司以国际工程为主，所有的涉外合同在签订时要明确货币的单位，尤其是几经修改后的合同文本。3公司标识与名称的使用在制作合同时，首先要表述清楚双方当事人的全称，然后再加以简称，如中铁十二局集团国际工程以下简称甲方。4权利、义务约定中，主体的准确性如：有的单位在制作合同权利、义务条款时，在标题“甲方的权利”中出现了“乙方有权要求甲方_”，将本应属于甲方的权利归于乙方，这种问题或者由于笔误出现，或者是条款放错位置，导致该权利的归属出现争议。5明确“书面”在合同制作时，时常用到“本合同的修改需以书
20、面方式作出方为有效”，可以根据实际情况，应明确“书面形式”指：“合同书、信件和数据电文包括电报、电传、 、电子邮件、短信等电子数据交换等”。6页码在没有骑缝章的情况下，没有合同页码可能导致对方抽页、换页等，这看似是小问题，但大多数员工并未养成这一习惯。7盖章用印我们应争取先由对方盖章、签字，我方后签字、盖章。三、承办单位应该注意1重视合同会谈工作。法务人员无法全程参与合同签订、履行全过程，承办单位在合同会谈阶段应该就合同内容进展全面会谈，争取对我方最大的利益，同时可以适当取舍予以让步。2及时沟通。在合同履行阶段，出现对方违约时，应及时书面告知对方，一旦涉诉，“一纸告知”将为我们胜诉立下汗马功绩。3受权代理人的一致性。有些单位对方合同签订人与结算签字人不符，即使我们与其是“老熟人”、“不怕其不认账”，也要防止合同签订人与结算签字人不符的情况，否那么一旦出现诉讼，受权代理人不成认结算签字人的行为，我们将直接败诉。4注重保存合同履行时产生的书面材料。合同原件要保存，受权委托书要保存，通讯记录要保存，变更违约要保存，联络人、联络 变更要保存。第 17 页 共 17 页