《设计合同协议合同书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《设计合同协议合同书.pdf(5页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、迷你装饰设计事务所设计合同 工程名称:工程地点:设计方:签订日期:年月日 发包方委托设计方承接室内装饰设计,经双方协商一致,签订本合同。本合同依据下列文件签订:11中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件 第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号 分项目名称 建设规模 设计阶段及内容 估算总投资(万元)费率 元/m2 设计费(元)层数 建筑面积(m2)初步设计 方案 施工图 1 平面图 效果图 平立剖/2 平面图 效果图 平立剖/3 平面图 效果图 平立剖/说明:建筑面积
2、为设计建筑面积,设合计:元整 计费结算为设计建筑面积设计费单价。第三条 发包人提交的有关资料及文件:序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 1./2/第四条 设计方应向发包方交付的设计资料文件及设计时间:设计总期限为年月日至年月止。共计 40 天,此时间为计划时间,如因其他原因不可抗力因素耽搁时间,设计期限顺延。序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 1 效果图 壹 合同签定 30 日 1.装饰施工图 肆 效果方案确认后 10日 第五条 本合同设计收费元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序 占总设计费%付费额(元)费用时间 第一次付费%合同签定后 第二次付费%施工图交付后三
3、日内 第二次付费%工程施工完成 第六条 双方责任 包发人责任:天以内,设计方按合同第四条规定支付设计文件时间顺延;超过规定期限天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。未经设计方同意,发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包方应负法律责任,设计方有权向发包方提出索赔。设计方责任:定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。出原定范围的内容做必要调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计方仍负
4、责上述工作,但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失,发包方有权向设计方索赔。第七条 违约责任:在合同履行期间,发包方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还发包方已付 的定金;已开始设计工作的,发包方应根据设计方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶级设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。发包方应按本合同第五条规定的金额和时间向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支 付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过五天以上时,设计人有权暂停履行下阶级工作,并书面或电子邮件通知发包方。发包方对设计文件不审批或
5、合同项目停缓建,发包方均按条规定支付设计费。设计方对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方人员错误造成工作质量事故损失,设计方除负责采取补救措施外,承担法律责任外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计责任大小向发包方支付赔偿金,赔偿金由双方另行商定。由于设计方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误 一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还定金。第八条其他 发包方要求设计方派专人到施工现场进行配合与解决设计的有关问题时,设计方不再向发包方 收取费用。设计方为本合同项目所
6、采用的国家或地方标准图,由设计方自费有关出版部门购买。本合同第 四条规定设计方支付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计方另收工本费。本工程设计资料及文件组,建筑材料、建筑构配件。设计方不得制定生产厂、供应商。发包方需要设计方的设计方人员配合加工订货时,所需要费用由发包方承担。发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成 时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中规定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人
7、民法院起诉。本合同一式两份,发包方壹份,设计方壹份。本合同经双方签章后生效。本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政管理部门规定的审查部门备案。双方认为必要 时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴定。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。其它约定事项:本项目设计负责人(工程主持人)为设计过程中代表设计方与发包方进行联系;发包方名称:设计方名称:(盖章)(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代表人:(签字)委托代表人:(签字)鉴定日期:年月日鉴定日期:年月日