《机房装修改造工程合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机房装修改造工程合同.pdf（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、盟医院机柜工程施工合同盟医院机柜工程施工合同第一章第一章总则总则甲方：深圳华中信息技术有限公司兴安盟分公司乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据中华人民共和国合同法，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：1.1 工程概况：本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。1.2 项目名称：1.3 承包范围系统工程设计、施工、及设备材料供应。1.4 施工地点1.5 本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：1 1、机房（计算机场地）标准和规范、机房（计算机场地）标准和规范电子计算机场地通用规范（GB2887-2000）计算机场地
2、安全要求(GB9361-88)电子计算机场地通用规范（GB/T 2887-2000）电子信息系统机房设计规范(GB50174-2008)电子信息系统机房施工及验收规范(GB50462-2008)防静电活动地板通用规范（SJ/T 10796-2001）2 2、电气系统标准和规范、电气系统标准和规范民用建筑电气设计规范（JCT/T 16-82）供配电系统设计规范（GB 50052-95）低压配电设计规范（GB 50054-95）工业与民用供电系统设计规范（GBJ 52-82）低压配电装置及线路设计规范（GBJ54-83）通用用电设备设计规范（GB50055-93）工业企业照明设计标准（GB 500
3、34-1992）3 3、防浪涌、接地系统标准和规范、防浪涌、接地系统标准和规范建筑物防雷设计规范（GB50057-94）通用接地设计规范（GBJ 79-85）建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB 50343-2004）4 4、消防系统标准和规范、消防系统标准和规范高层民用建筑设计防火规范(2001 年修订版)（GB 50045-95）建筑设计防火规范(GB5004-95)建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95)火灾自动报警系统设计规范（GB 50116-98）火灾自动报警系统施工及验收规范（GB 50166-92）5 5、空调通风系统标准和规范、空调通风系统标准和规范采暖通风与空气调节
4、设计规范（GB50019-2003）通风与空调工程施工及验收规范(GB50243-2002)6 6、其他标准和规范、其他标准和规范满足建设工程监理规范（GB 50319-2000）依据建设单位技术要求及现场实际情况1.6 质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。第二章第二章甲乙双方的责任甲乙双方的责任2.1甲方的责任：1）负责协调施工现场各工种间的配合。2）负责对工程施工进度及质量进行检查、监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条
5、件及堆放材料的库房。4）对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。2.2乙方的责任：1）负责本系统工程施工图纸设计。2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。4）负责成品交验前的保护，保养。5）做好施工记录、隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。8）乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾
6、，做到文明施工。10）做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。第三章第三章材料及设备材料及设备3.1 材料及设备到达目的地为工地现场。3.2 装修材料 10 天内交货，设备 7 天交货。本项目施工时间为30个工作日；3.3 所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。3.4 材料、设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。第四章第四章合同价款合同价款合同总价为：计人民币：元元整合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。第五
7、章第五章付款方式付款方式5.1 合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的 30%作为备料款，计人民币元整。5.2 乙方工程施工完毕，验收合格,正常使用后，甲方支付至所有款项 90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：(以最后决算为实际价格)。剩余 10%作为质保金，工程验收 1 年付清。5.3 甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。第六章第六章工期工期6.1 本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。6.2 根据甲方的施工进度安排施工工作。_年_月_日开始施工。6.3 乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行；甲方原因造成的停工及工期延误，
8、乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48 小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。第七章第七章设计变更设计变更甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。第八章第八章工程验收工程验收8.1 工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲、乙双方对工程进行验收。8.2 工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。8.3 按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。8.4 甲方需在三日日内验收完毕，
9、并在验收报告单据上签字盖章。8.5 若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。第九章第九章保证及处罚保证及处罚9.1 乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。9.2 乙方保证本系统的设计、施工、验收、开通、正常使用。9.3 乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的 0.1%支付违约金。9.4 乙方保证在本系统保修内提供 4 小时快速响应，24 小时内现场服务。9.5 乙方提供综合布线线路 15 年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算；网络设备及他 1 年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保
10、期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修、更换（详见产质保规定），保障产品的正常使用。整个系统乙方提供 2 年免费维护。9.6 凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换、维修，但下列情况不属保修范围。1 不正确操作，造成产品损坏：2 自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。9.7 如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。第十章第十章仲裁与诉讼仲裁与诉讼10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。第十一章第十一章其它其它11.111.2款。11.311.4本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。甲方：甲方：乙方：乙方：签字（盖章）签字（盖章）