《2022年装修合同范文六篇.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年装修合同范文六篇.pdf(28页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2022 年装修合同范文六篇 装修合同 篇 1 由双方资源协商 为甲方为乙方,签订以下合同条款:1、由乙方承接甲方库玛大厦十五楼吊顶施工,共 26 个房间及走道约 500 平方米。方式 由乙方包工包料。材料规格由乙方提供样品为准。2、二级造型由木方纸面石膏板构成。3、价格:二级吊顶为每平方米 85 元,平面为 60 每平方米,包括窗帘含在内,其它改动由双方协商。4、施工要求,吊杆间距 90cm,纸面板不露定毛,钉距 20至 25 公分乙方不包含开通孔,包开维修口及消防口。5、付款方式:预付元中途付元,其余款项完工后十天一次付清。此合同一式两份 甲方:乙方:手机:手机:年 月 日 装修合同 篇
2、 2 发包方(甲方):承包方(乙方):合 同 编 号:_建 筑 装 饰 协 会 联合监制 _市工商行政管理局 住宅室内装饰装修工程施工合同 合同编号:发包方(甲方):身份证号码:联系(通信)电话:手机:承包方(乙方):电话:公司 依照中华人民共和国合同法、建设部住宅室内装修管理办法及其他有关法律法规,结合家装工程施工特点,经双方协商一致,签订本合同。第一条工程概况 1、工程。2、建筑面积:3、室卫,为平层,或错层,或复试,或别墅。(为确定的内容,以或表示,下同。)4、承包方式。双方经商定采用下列第 乙方包工、包辅助施工材料、包全部或部分主材(以“甲方委托 乙方代购主材清单”为准)。乙方包工、包
3、辅助施工材料、甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。其他方式:。5、施工内容:(附施工说明、施工图及工程报价单)。6、年日至月 7、合同价款:竣工后,据实符合结算;合同价款包干。8、支付方式:合同签订后,甲方预付 30工程款元;水电等隐蔽工程验收后支付 40工程款元;家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付 28工程款 元和追加工程款元。工程竣工验收合格后 5 日内付 2的尾款 元。9、甲方向乙方支付定金和工程款时,应认真核对乙方收款印鉴,取得乙方盖有“财务专用章”的收据或发票,除此以外的凭证,乙方不认可。第二条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供:1、乙方自行设计提供施工图纸,图纸
4、一式二份,甲乙双方各一份。2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲乙双方各一份。设计费(大写)元。(此费用由甲方支付;此费用予以减免)。第三条甲方工作 1、若由甲方自行设计的,开工前向乙方提供确认的图纸和施工说明,并进行现场交底。2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提交的工程报价单,并分别签字认可。3、开工前为乙方入场施工创造条件,包括搬清室内家具、陈设,或归堆、遮盖,以不影响施工为原则。4、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费 用。5、负责协调施工队与邻里之间的关系。6、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。7、参加工程质量、施工进度的监督和
5、隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。第四条乙方工作 1、中严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法规和环境保护规 定。严格按双方确认的设计图纸和施工说明进行施工,按期保质完成装修工程。2、若由乙方设计,开工前向甲方提供双方确认的施工图纸作施工说明 并进行现场交底。3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施,如确拆改须由甲方到 有关部门办理相应审批手续。4、确保装修质量,尤其是水、电等隐蔽工程的质量,严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题,负责返工返修,费用自付。5、遵守有关部门对施工现场管理的规定,做好现场安全保卫工作,处理好施工扰民问题及与四邻的关系。6、保护好原居室
6、内的家具和陈设,保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,并负责将垃圾运到指定地点。7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方(第三方监理也参加)共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。第五条工程监理 本工程实行工程监理,甲乙双方共同委托 先生对本工程进行监理。第六条工期 1、乙方应按合同期限完成整个工程,不得无故拖延工期,除甲方变更 设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工 4小时以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。2、由于甲方原因导致中途停工,工期拖延。且每停工一天,由甲方按 工程造价的千分之一补偿乙方误工费。3、若甲方增加工程内容,按新增加工程量顺延工
7、期。第七条 材料供应 1、本工程甲方采购的材料、设备,应为符合设计要求、正规厂家的合格产品,并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或“三无”产品造成损失,由甲方自行承担。2、凡由乙方供应的材料、设备,其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用,否则造成的损失由乙方负责。第八条工程变更 1、施工方式如需要变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(附装修工程变更单)。2、未按期支付工程款的,工期相应顺延。装修合同 篇 3 委托方(甲方):承接方(乙方):工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢,装修合同。为保证工程顺利进行,根据国
8、家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。第一条:工程概况 1.工程 _ 2.居室规格:房型 _ 层(式)_ 室 _ 厅 _ 厨 _ 卫,总计施工面积 _ 平方米。3.施工内容:详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。4.委托方式:_ 5.工程开工日期:_ 年 _ 月 _ 日 6.工程竣工日期:_ 年 _ 月 _ 日 工程总天数:_ 天 第二条:工程价款 工程价款(金额大写)_ 元,详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。1、材料款 _ 元;2、人 工 费 _ 元;3、设计费 _ 元;4、施工清运费 _ 元;5、搬卸费 _ 元;6、管 理 费 _ 元;7、其他费用(注明内容)_
9、元,合同范本 装修合同。第三条:质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。第四条:材料供应 1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方提
10、供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的 10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第五条:付款方式 1.合同一经签订,甲方即应付 100%工程材料款和施工工费的 50%;当工期进度过半(年 月 日),甲方即第二次付施工工费的 40%。剩余 10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款
11、是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的 1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。装修合同 篇 4 发包方(以下简称甲方):(业主)联络方式:身份证:承包方(以下简称乙方):(施工工程队负责人)身份证:联络方式:家庭住址:根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人
12、民共和国价格法、上海市保护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部(1997)92 号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。第一条 工程概况 1、甲方装饰住房系合法居住。2、装饰施工地点:3、施工范围:卧室 客厅 餐厅 厨房 卫生间 阳台,套内面积 平方米。4、装饰施工内容:甲方住房的水、电、弱电改造工程,墙体改造,窗套门套的制作,地砖、瓷砖铺贴,地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装,储藏室、搬运工程等其他双方约定
13、以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程(打孔工程费用,由甲方自行承担)。5、承包方式为乙方包工包部分材料。6、总价款:¥元,大写(人民币):其中:材 料 费:_ 人工费:_ 管 理 费:_ 设计费:_ 垃圾清运费:_税金:_ 材料搬运费:_ 其他费用:_ 以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款为闭口价款,包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三甲方自购材料清单外其他所有辅料费用。如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。7、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。第二条 关于双方职责的约定 1.甲方责任:(1)甲方应在开工
14、前一天,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。2.乙方责任:(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底,并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。(2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责,对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方,保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求,现
15、场管理装修施工质量和施工人员等职责。(3)乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程,负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中,未经甲方许可,乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换,必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,乙方应无条件更换。第三条 关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料:(见附件三甲方自购材料清单)。甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失和工期延误,责任由甲方承担。
16、甲方供应的材料按时抵达现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。2.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3.乙方提供施工工器具;乙方提供的材料:(见附件二承包材料报价单)。乙方应严格按照附件二承包材料报价单中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备;未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量、环保标准;甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求、质量、环保或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造
17、成的损失由乙方负责。4、乙方承包的所有材料应自行搬运入户。甲方自购的材料,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内。5、为保证工程的正常进行,乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需 要购买的材料的清单,以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。乙方同时必须提供大致精确(+/-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算误差大于 10%而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商。第四条 关于工程质量及验收的约定 1.本工程执行
18、dbj08-62-97 住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2.本工程由甲方提供设计施工方案。乙方负责按有关行业规定并参照附件六施工工艺清单约定的施工工艺进行施工。3.关于施工工艺,双方另做如下约定:1)卫生间和厨房要作好防水,并经 12 小时积水渗漏试验 2)卫生洁具固定牢固,管道接口严密。3)线路穿管后必须可以抽动。4)杉木地板与龙骨成 45 度角铺,使用木螺钉固定。5)墙面乳胶漆,一底两面 6)门套和踢角线,一底三面 7)门,一底三面 4.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用
19、由甲方承担,工期顺延。5.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的周围邻居的财产损失,由乙方负责修复及赔偿;6.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。7.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装,甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。8.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程每一节点,乙方应提前两天通知甲方进行验收。未经甲方在附件四工程质量验收单中书面确认,乙方不得进行下一阶段工程施工。(
20、参照上海市地方标准db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和附件六施工工艺清单)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。9.工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续(见附件四工程质量验收单)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。10.工程保修期一年,从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当和乙方提供材料质量不合格造成的质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。因上述原因给甲方造成损失的,乙方应
21、承担相应的赔偿责任;保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费。保修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务,直至甲方重新进行该房屋的装修工程。第五条 关于安全生产和防火的约定 1.甲方提供的施工要求应同乙方协商,施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南(见附件一),防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。2.施工
22、中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。第六条 关于工程价款及结算的约定 1.工程款付款方式:工程款及材料款付款时间表 付款时间 工程款付款比例 金额 材料款 总计金额 合同签订后 开工前三天内 30%水电验收合格时 水电验收合格两天内 工期过半 油漆工进场前 30%竣工验收 验收合格当天 30%工程质保尾款 验收合格之日起六个月 10%2.双方款项往来均应出具收据。3.工程结算:(见附件五工程结算单)。第七
23、条 违约责任 1.由于甲方原因逾期竣工的,至逾期 15 天后,每逾期一天甲方向乙方支付 50 元违约金。甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期 15 天后,每逾期一天乙方向甲方支付 50 元违约金。3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责
24、。6.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。7.乙方未按照附件二承包材料报价单中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备,应根据假冒伪劣的材料的价款,双倍赔偿甲方;如因此给甲方造成损失的,乙方应承担全部的赔偿责任。8.如在施工过程中,产生工程和材料质量问题以及各类应由施工工程队承担的责任,甲方只向乙方一人追究赔偿责任。第八条 纠纷处理方式 因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协约定向上海仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼 第九条 协议的变更和解除 1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方
25、需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。第十条 附则 1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙_把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁_套,由乙方当场负责安装交付使用。2.本协议签订后,工程不得转包。3.本协议一式_份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。甲方(签字):乙方(签字):住 址:住 址:电 话:电 话:签订日期:签订地点:装修合同
26、 篇 5 发包方(甲方):承包方(乙方):资质等级:甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:1、工程概况:2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容 3、工期 4、工程质量标准:5、工程造价:6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日后如 未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。8、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。9、违约责任 1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的
27、约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给 对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的 5%为违约金。;2)、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;3)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿 对方相应的经济损失;4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的 1%为违约金;5)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;6)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的 1%
28、为违约金;10、合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时,按下列第_种方式解决:1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;2.向合同签订地人民法院起诉。11、其他具体规定 1)、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_ 地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_元(此费用不在工程价款内);2)、施工期间,甲方将外屋门钥匙 _ 把,交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_把,由乙方当场负责安装交付使用。3)、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。12、附则 1)、本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一
29、式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字 (盖章)后生效。2)、本合同签订后工程不得转包。3)、合同履行完后自动终止。4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。甲方(签字):乙方代表(签字):签约日期:年月日 签约地点:装修合同 篇 6 原告曹某诉称,原被告曾签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程,承包方式为全包,总价款 5 万元,工期自 20_年 9 月 24 日开工,至 20_年 11 月 25 日竣工。合同签订后原告已支付合同款 4 万元,但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料,隐蔽工程也未通知原告验收,原告曾提出异
30、议,被告却在工程未完工的状态下于 20_年 11 月 25 日擅自撤离施工现场,导致原告无法如期入住,只得在外租房居住,故要求 1、解除双方签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20_年 11月 26 日起至 20_年 4 月 7 日止按每日 50 元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项 6055 元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从 20_年 11 月 26 日起至 20_年 5 月 7 日按每月 3000 元计算。经审理查明,原被告于 20_年 9 月 25 日签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定,由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程,承包方式为全包,总价款
31、 5 万元,工期自 20_年 9 月 24日开工,至 20_年 11 月 25 日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告应赔偿 50 元等内容。合同签订后,被告进场进行施工,原告则向被告支付工程款 4 万元。施工过程中,双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾,原告曾对被告使用的材料提出异议,被告却于 20_年 11 月20 日擅自撤离施工现场,致成讼。【案件要点】:是否应解除合同,退还装修费?【律师评析】审理中,经原告申请,本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价,该公司经审核后确认被告已施工工程造价为 33945 元。审理中,原告称系
32、争房屋经有关部门对施工工程进行审价后,原告为减少损失,于 20_年 4 月 7 日对该房屋进行了装修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月 3000 元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限,从而支持原告有关租金损失计算至 20_年 5 月 7日的诉请。本院认为依法成立的合同受法律保护,当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示,并未违反法律规定,依法应认定为有效。被告在施工过程中,未严格按照合同约定履行合同义务,且在工程未完工的情况下擅自退场,造成逾期竣工及系争房屋长期空置,原告据此要求解除合同,并要求被告给付
33、逾期竣工违约金并无不当,应予支持。被告已施工工程经审计价格为 33945 元,原告据此要求被告退还多收取的工程款 6055 元亦属合理,应予支持。至于原告主张的在外租房损失一节,本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住,原告已提出证据证明其在外租房居住,该损失被告理应赔偿,至于赔偿的标准本院将根据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照中华人民共和国合同法第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定,判决如下:一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的 某市家庭居室装饰装修施工合同;二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金 6700 元;三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款 6055 元;四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告曹某租金损失(自 20_年 11 月 26 日起至 20_年 5 月 7日止,按每月 20_元计算)。如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照 中华人民共和国民事诉讼法 第二百二十九条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 650 元,审价费 1500 元,由被告某某室内装潢公司负担。