《青海省2023年一级建造师之一建机电工程实务押题练习试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《青海省2023年一级建造师之一建机电工程实务押题练习试卷A卷附答案.doc（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、青海省青海省 20232023 年一级建造师之一建机电工程实务押题年一级建造师之一建机电工程实务押题练习试卷练习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、压缩机空负荷试运行后，做法错误的是()。A.停机后立刻打开曲轴箱检查B.排除气路及气罐中的剩余压力C.清洗油过滤器和更换润滑油D.排除气缸及管路中的冷凝液体【答案】A2、电视塔顶设备吊装常用的方法是（）。A.塔式起重机吊装B.履带吊吊装C.直升飞机吊装D.缆索起重机吊装【答案】D3、（2014 年真题）设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（）。A.解决设计存在的问题B.抵消过大的安装积累误
2、差C.修补制造的加工缺陷D.补偿零部件的装配偏差【答案】B4、压缩机安装的基础宜采用（）。A.绝热层基础B.框架式基础C.箱式基础D.柱基础【答案】B5、吊装系统失稳的主要原因不包括（）。A.多机吊装不同步B.设计与吊装时受力不一致C.桅杆系统缆风绳、地锚失稳D.不同起重能力的多机吊装荷载分配不均【答案】B6、下列用电中，用户应当依照规定的程序办理手续的是（）。A.照明用电B.生活用电C.办公用电D.终止用电【答案】D7、对焊接部位难清理的焊件，宜选用（）焊条。A.低温钢B.酸性C.低氢性D.不锈钢【答案】B8、常用来弥补耐火砖砌筑不足之处的材料是（）。A.水玻璃B.玻璃纤维C.硅酸盐水泥D.
3、不定形耐火材料【答案】D9、下列文件中，属于施工承包合同文件的是（）。A.中标通知书B.设计变更申请书C.监理下达的整改通知书D.工程结算文件【答案】A10、在车间内安装一次仪器，同时测出数个前视点的高程时，可以采用（）。A.水准法B.仪高法C.高差法D.电测波测距三角高程测量法【答案】B11、（2019 年真题）离心式给水泵试运转后，不必进行的工作是（）。A.关闭泵的入口阀门B.关闭附属系统的阀门C.清水冲洗泵D.排除积液【答案】C12、下列单位中，属于特种设备制造和安装、改造、重大修理过程监督检验的主体是（）。A.特种设备检验检测机构B.当地建设行政主管部门C.当地负责特种设备安全监督管理
4、的部门D.建设单位质量监督管理机构【答案】A13、机电工程项目的特点不包括（）。A.设计的多样性B.环境条件苛刻性C.工程运行的危险性D.政策条件的便利性【答案】D14、实际流体沿管线流动过程中，有关流体机械能的正确说法是（）。A.流体压力能一定下降B.流体动能保持不变C.总位能保持不变D.总机械能下降【答案】D15、自动化仪表工程的高压管道上开孔时，应采用（）的方法。A.气割加工B.机械加工C.电弧加工D.凿子加工【答案】B16、施工现场的临时用电工程检查应（）。A.每周一次B.每月一次C.每季一次D.半年一次【答案】B17、在自动喷水灭火系统施工中，干管安装的紧后工序是（）。A.支管安装B
5、.附件安装C.报警阀安装D.管道冲洗【答案】C18、下列关于建筑管道施工说法正确的是（）。A.阀门的强度试验压力为公称压力的 1.1 倍；严密性试验压力为公称压力的1.5 倍B.安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应抽查 10%做强度试验和严密性试验C.管道安装一般应本着先主管后支管，先上部后下部，先里后外的原则进行安装D.对于不同材质的管道应先安装塑料管道，后安装钢质管道【答案】C19、当异步电动机接入三相对称交流电时，旋转磁场在（）中产生。A.定子铁芯B.定子绕组C.转子绕组D.笼形绕组【答案】B20、曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（）。A.土建交接检验B.轿厢导轨
6、安装C.随行电缆安装D.安全部件安装【答案】A21、经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具是（）。A.计量基准器具B.计量标准器具C.工作计量器具D.专用计量器具【答案】A22、机械设备典型零部件装配的要求，正确的是（）。A.齿轮装配时，圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点应趋于齿侧面顶部B.联轴器装配时，应将两个半联轴器每转 180测量一次C.滑动轴承装配时，轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查D.采用温差法装配滚动轴承时，加热温度不应高于 150【答案】C23、施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请（）检定。A.后续B.使用C.周期D.仲裁【答案】C24、超高速电梯是
7、指额定速度大于（）的电梯，它的显著特点是行程大、速度快，需用大容量电动机，以及高性能减振技术和安全设施。A.4.0m/sB.5.0m/sC.6.0m/sD.8.0m/s【答案】C25、根据被吊装设备或构件的就位高度、设备或构件的尺寸、吊索高度等和站车位置，由起重机的特性曲线，确定其（）。A.臂长B.设备或构件的高度C.幅度D.起重能力【答案】A26、所有检验批均应由（）或建设单位项目技术负责人组织验收。A.施工项目部质量员B.企业质量管理部门C.项目部主管质量副经理D.监理工程师【答案】D27、工业炉窑砌筑工程，当室外日均气温连续 5 天稳定低于（），即进入冬期施工。A.0B.2C.3D.5【
8、答案】D28、设备及管道绝热层施工方法中，（）是用块状绝热制品紧靠设备及管道外壁砌筑的施工方法。A.捆扎法施工B.浇筑法施工C.拼砌法施D.喷涂法施工【答案】C29、自动化仪表的中心距操作地面的高度宜为（）。A.0.81.0mB.1.01.2mC.1.21.5mD.1.51.8m【答案】C30、预防焊接变形的焊接结构设计措施是（）。A.合理选择装配程序B.合理选择焊缝尺寸和形状C.合理的焊接方法D.合理的焊接线能量【答案】B31、金属储罐的罐壁作强度和严密性试验时，充水到设计最高液位并保持（）h后，罐壁无渗漏、无异常变形定为合格。A.32B.48C.36D.12【答案】B32、关于保修期说法正
9、确的是（）。A.保修期从竣工合格之日算起B.管线的保修期为 3 年C.供热保修期为 1 年D.设备安装的保修期为 5 年【答案】A33、单位（子单位）工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由（）填写。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B34、下列室内供暖管道坡度最大的是（）。A.热水采暖管道B.蒸汽管道C.散热器支管管道D.蒸汽凝结水管道【答案】C35、1000MW 发电机定子重量可达 400t 以上，卸车方式主要采用（）。A.行车抬吊卸车B.桅杆抬吊卸车C.液压提升装置卸车D.卷扬机提升卸车【答案】C36、常用测量仪器中，主要功能是测量水平角和竖直角的
10、仪器是（）。A.水准仪B.全站仪C.经纬仪D.电磁波测距仪【答案】C37、（2019 年真题）关于保温结构的说法，正确的是（）。A.保冷结构与保温结构相同B.保温结构任何条件下都不需要防潮C.保冷管道与保温管道各层的功能不同D.保温结构与保冷结构的热量流动方向相反【答案】D38、下列施工工序,建筑室内给水管道安装后的工序是（）。A.管道元件检验B.支架安装C.系统水压试验D.管道测绘放线【答案】C39、一份（）可用作编制多份焊接作业指导书的依据A.PQRB.焊接工艺规程C.焊接作业指导书D.焊接工艺评定委托书【答案】A40、粘贴法是用各类胶粘剂将绝热材料制品直接粘贴在设备及管道表面，不适宜的绝
11、热材料有（）。A.泡沫塑料B.泡沫玻璃C.软质毡D.硬质板【答案】D41、下列金属梯架的接地，错误的是（）。A.金属梯架不少于 2 处与保护导体可靠连接B.金属梯架的起始端和终点端均可靠地接地C.非镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间连接的两端应跨接保护连接导体D.金属梯架连接板固定不少于 2 个防松螺栓【答案】D42、预作用系统是湿式喷水灭火系统与自动探测报警技术和自动控制技术相结合的产物，它克服了（）的缺点，使得系统更可靠。A.干式系统B.湿式系统C.水幕系统D.湿式系统和干式系统【答案】D43、施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请（）
12、检定。A.仲裁B.使用C.首次D.周期【答案】D44、关于卷扬机卷筒容绳量的说法，正确的是（）。A.卷筒允许钢丝绳缠绕厚度B.卷筒允许使用钢丝绳直径范围C.卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值D.卷筒允许容纳的钢丝绳总长度【答案】C45、关于球罐产品焊接试件制备的要求，说法正确的是（）。A.产品焊接试件应由本单位焊工施焊B.产品焊接试件应在球罐焊接前施焊C.每台球罐制作一块焊接试板D.试件应与球罐一起进行热处理【答案】D46、承包方项目部的物资管理部门负责提供整理所供材料的合格证等质量技术资料，使之在验收时具有（）。A.完整性B.可追溯性C.及时性D.可靠性【答案】B47、下列关于线缆的施工要
13、求，说法错误的是（）。A.同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的 15 倍B.线缆敷设时，多芯线缆的最小弯曲半径应大干其外径的 6 倍C.信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时，其间距不得小于 0.3mD.信号线缆与电力电缆交叉敷设时，宜成钝角【答案】D48、电梯监督检验合格，并获得（）后，才可按规定办理交工验收手续。A.出厂许可B.准用许可C.施工许可D.试车许可【答案】B49、工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括（）。A.施工单位专业技术质量负责人B.设计单位项目负责人C.监理工程师D.建设单位专业技术负责人【答案】B50、下列检测内容中，不属于焊评试件检验项目的是（）。A.无损检测
14、B.力学性能试验C.弯曲试验D.压力试验【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、高层建筑的排水通气管，应满足（）的要求。A.不能与风道连接B.不能与烟道连接C.不能穿越屋面D.出口处不能有风E.出口处必要时设置防雷装置【答案】AB2、县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构，为国家法定计量检定机构。其职责有（）。A.负责研究建立计量基准、社会公用计量标准B.进行量值传递C.执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务D.为实施计量监督提供技术保证E.审批技术规范【答案】ABCD3、泵主要用来输送流体或混合流体的机械设备，根据泵的工作原理和结构形式可分为（）。A.电动泵B.
15、柴油机泵C.容积式泵D.叶轮式泵E.汽轮机泵【答案】CD4、建筑电气工程中，母线槽的安装连接要求有（）。A.配电母线槽水平度偏差不宜大于 1.5B.照明母线槽水平偏差全长不应大于 10 C.照明母线槽垂直偏差全长不应大于 10 D.母线应与外壳同心，允许偏差应为5 E.母线槽直线敷设长度超过 50m 设置伸缩节【答案】ACD5、建筑安装工程验收时可划分为检验批的有（）。A.设备型号B.线路种类C.管路直径D.设备组别E.设计系统【答案】D6、下列材料中，可用做膨胀缝填充材料的有（）。A.砖缝封固材料B.耐火陶瓷纤维C.PVC 板D.耐高温涂料E.发泡苯乙烯【答案】BC7、变压器按冷却介质可分为
16、（）A.干式变压器B.充气式变压器C.油浸式变压器D.蒸发冷却变压器E.密封式变压器【答案】ABC8、（2013 年真题）变压器的性能由（）决定。A.外接元器件B.外部接线方式C.线圈的绕组匝数D.固定方式E.连接组别方式【答案】ABC9、施工组织设计的内容包括（）。A.工程概况B.编制依据C.施工部署D.施工方法及工艺要求E.施工程序和顺序【答案】ABC10、成套配电装置开箱检查应注意的事项有（）。A.设备型号规格符合设计要求B.柜内绝缘瓷瓶无损伤和裂纹C.安装说明及技术文件应齐全D.电气设备及元件均应有合格证E.有关键部位制造许可证原件【答案】ABCD11、锻制承插焊和螺纹管件的原材料不包
17、括（）。A.锻件B.板材C.无缝管D.棒材E.直缝电熔焊接管【答案】B12、起重吊装作业稳定性中，属于吊装系统的稳定性的主要内容有（）。A.起重机在额定工作参数下的稳定B.多机吊装的同步、协调C.大型设备多吊点、多机种的吊装指挥协调D.设备或构件的整体稳定性E.桅杆吊装的缆风绳稳定系统【答案】BC13、防腐工程中，常用的除锈方法有（）。A.化学除锈B.手动除锈C.动力工具除锈D.喷射除锈E.抛射除锈【答案】BCD14、关于线槽配线、导管配线施工技术要求的说法,正确的有（）。A.线槽内导线总截面积不应大于线槽内截面积的 60%B.金属线槽应可靠接地或接零,应作为设备的接地导体C.导线敷设后,其线
18、路绝缘电阻测试值应大于 0.5MD.埋入建筑物的电线保护管,与建筑物表面的距离不应大于 10mmE.管内导线的总截面积不应大于管内空截面积的 40%【答案】AC15、拱和拱顶砌筑时，不得在拱脚砖后面砌筑（）。A.致密性耐碱砖B.隔热耐火砖C.致密性耐酸砖D.硅藻土砖E.致密性中性砖【答案】BD16、建筑智能化系统调试检测前应提交的资料包含（）。A.工程技术文件B.设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录C.检测项目负责人D.分项工程质量验收记录E.检测小组成员【答案】ABD17、（2017 年真题）吊装工程选用卷扬机应考虑的基本参数有（）。A.总功率B.额定牵引拉力C.工作速度D.容绳量E.自重
19、【答案】BCD18、国际机电工程项目合同风险中,属于环境风险因素的有（）。A.财经风险B.技术风险C.政治风险D.营运风险E.市场风险【答案】AC19、预埋地脚螺栓的验收要求有（）。A.直埋地脚螺栓的中心距，标高及露出基础长度符合设计或规范要求，中心距应在其根部或顶部沿纵、横两个方向测量，标高应在其顶部测量B.地脚螺栓的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好C.T 形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用，埋设 T 形头地脚螺栓基础板应牢固、平正，地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆D.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于 15MPaE.基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚
20、地脚螺栓【答案】ABC20、胀锚地脚螺栓安装时，符合施工要求的有（）。A.螺栓中心距基础边缘的距离不小于 5 倍的胀锚螺栓直径B.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于 10MPaC.钻孔处不得有裂纹D.钻孔的钻头不应与基础中的钢筋相碰触E.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配【答案】CD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景资料某机电安装公司承建了某市医院的机电安装工程，内容包括：变配电所工程、建筑电气工程、通风与空调工程、给水排水工程和锅炉安装工程等。其中变配电所应提前受电为其建筑设备的试运转等提供条件。分承包合同约定：分承包工程的完工日期应与总体工程同步完工，以便按期启动整个单位工程的竣工
21、验收。在施工过程中发生了以下事件：事件 1：为使变配电所建设顺利开展，机电安装公司受业主委托进行用电申请，并向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。事件 2：变配电所完工受电后交由业主方运行管理，随之提前办理了竣工验收手续。事件 3：在给水排水的隐蔽工程中，监理工程师要求将一段未检验就隐蔽的地下管线挖开验收，结果质量符合要求，但机电安装公司对此要求 5000 元的经济赔偿。问题 1简述事件 1 中用电申请所需提供的资料。2对于事件 2，机电安装公司是否可以提前办理竣工验收手续说明理由。3该医院工程办理竣工备案应当提交哪些文件 4针对事件 3，分包商能否得到经济赔偿简述理由。【答案
22、】1用户申请用电时，应向供电企业提供用电工程项目资料主要有：用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。2机电安装公司可以提前办理竣工验收手续。理由是：变配电所是一个独立的专业工程，施工完毕并受电运行，已具备预期功能，可以在征得建设单位同意后，单独办理竣工验收或中间交工手续；从运行管理角度看，运行管理人员的资格认可要由业主或用户向工程所在地供电管理部门办理，还要建立相应的运行管理制度和维护保养制度，早日验收进入规范的运行有利于安全用电。?3建设单位办理竣工备案应当提交以下文件:(1)工程竣工验收备案表。(
23、2)工程竣工验收报告，应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工罔设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。(3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。(4)法律规定应当由消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。(5)施 T.单位签署的工程质量保修书。(6)法律法规规定的必须提供的其他文件。?4不能得到经济赔偿。理由是：隐蔽工程在隐蔽前必须经监理工程师检验通过后方可隐蔽，而事件 3中要求开挖检验的隐蔽地下管线在隐蔽前并没有经监理工程师检验，所以该开挖费用不应予以赔偿。
24、?二、A 单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。项目部在施工中，实行三检制，合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈圆柱度、转子水平度和推力盘不平度后，将清洗干净的各部件装配到下缸体上，检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖，并按技术人员交底单中的终紧力矩，一次性完成上、下赶体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中，紧急制止了该工序的作业。在机组油冲洗过程中，临时接管的接头松脱，润滑油污染了部分地坪，项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。项目部组织检查了实体工程和分项工程验
25、收，均符合要求，填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案，报 A 单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对，试运行现场环境不符合要求，不同意试运行。后经 A 单位项目部整改，达到要求，试运行工作得以顺利实施。【问题】1.汽轮机转子还应有哪些测量？2.写出上下缸体连接的正确安装工序。3.在分项工程检验中，专检有什么作用？分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?4.A 单位项目部是如何整改才达到试运行要求？【答案】1.汽轮机转子测量还应包括；转子轴颈圆度、转子径向跳动和转子端面测量2.上下缸体连接的正确安装工序;（1）汽轮机扣大盖时扣盖区域应封闭管理，
26、扣盖工作从向下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止，全程工作应连续进行，不得中断。（2）汽轮机正式扣盖之前，应将内部零部件全部装齐后进行试扣，以便对汽缸内零部件的配合情况全面检查。（3）试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙，确保汽缸内部清洁无奈物，结合而光洁。并保证各孔洞通道部分畅通，需堵塞隔绝部分应堵死。（4）试扣汽缸要求在自由状态下 0.05mm 塞尺不入；紧 1/3 螺栓后，从内外检查 0.03mm 塞尺不入。（5）试扣检验无问题后，在汽缸中分面均匀抹一层涂料，方可正式扣盖。汽缸紧固一般采用冷紧，对于高压高温部位大直径汽缸螺栓，使用冷紧方法不能达到设计要求的扭矩，而
27、应采用热紧进行紧固。紧固之后再盘动转子，听其内部应无摩擦和异常声音。3.在分项工程检验中，专检是用以弥补自检、互检的不足。分项工程质量验收记录应出施工单位质量检验员填写，验收结论由建设（监理）单位填写。4.A 单位项目部经过如下整改，可达到试运行要求：（1）试运行方案由施工企业总工程师审定后，应报建设单位或监理单位批准后实施。（2）试运行机械设备周围的环境应清扫干净，不应有粉尘和较大的噪声。三、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交与 A 公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标
28、文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有 A、B、C、D、E 五家公司参与了投标。投标过程中，A 公司提前一天递交了投标书；B 公司在前一天递交投标书后，在截止投标前 10min，又递交了修改报价的资料；D 公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E 公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确定，最终 C 公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件 1：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使 C 公司延误工期 10d，并造成窝工费及其他经济损失共计 15 万元；C 公司租赁的大型
29、起重机因维修延误工期 3d，经济损失 3 万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用 30 万元；施工过程中遇台风暴雨，C 公司延误工期5d，并发生窝工费 5 万元，施工机具维修费 5 万元。事件 2：非标件制作过程中，C 公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员发现焊缝发生了纵、横向收缩变形，以及扭曲变形等，对结构质量造成了严重影响。经检查是由于施工技术交底不到位造成。问题：1、分析上级主管部门否定建设单位指定 A 公司承包该工程的理由。2、招标投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招标投标工作是否有效?说明理由。3、列式计算事件 1 中 C 公司可向建设单位索赔的工期和费
30、用。4、事件 2 中产生的焊接变形会产生哪些危害?5、如何进行施工技术交底的组织？施工技术交底应包括哪些内容?【答案】1.理由：该工程由政府和民营企业共同投资兴建，满足全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，故必须进行招标，不能直接指定施工单位。2.D 公司和 E 公司的投标属于无效标书，D 公司在标书密封时应按要求加盖法定代表人印章，E 公司应按招标文件要求的格式报价。此次招投标工作有效，理由：因为 A、B、C 三家公司的投标文件均满足相应的要求，满足最少三家投标人的要求，此次招投标有效。3.开工后因建设单位采购的设备整体晚到，造成的工期延误 10 天和经济损失 15 万可以索赔；C
31、公司租赁的大型起重机因维修延误工期 3d，经济损失 3 万元，不可以索赔；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用 30 万元，可以索赔；施工过程中遇台风暴雨，C 公司延误工期 5d，并发生窝工费 5 万元，施工机具维修费 5 万元，不可以索赔。故 C公司可以索赔的工期为：10 天，费用为：15+30=45 万元。4.焊接变形的危害主要表现在：降低装配质量、影响外观质量、降低承载力、增加矫正工序、提髙制造成本等五个方面。5.技术交底应分层次展开，直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行，并有书面交底资料。在工程幵工前界定重要项目，对于重要项目的技术交底文件，应由项目技术负责人审核或
32、批准，交底时技术负责人应到位。交底的内容主要包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。四、（2014 年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产 1000 吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产 1000 吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000 吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产 8000 吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以 PC 承包形式分别招投标。最终 A、B、C 公司分别承担了三种不同类型的工程，C 公司还同时承担了全厂 110KV 变电工程。工
33、程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100 吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件 1：A 公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件 2：B 公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期 5 天，并发生窝工费及其他费用 5 万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工 4 天，发生窝工费 2 万元；因大暴雨成灾停工 3 天；设备安装
34、工程量经核实增加费用4 万元；因材料涨价，增加费用 20 万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用 16 万元。事件 3：C 公司完成 110KV 变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行 12 小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件 4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】4.变压器空载试运行应达到多少个小时？变压器试运行中还应记录哪些技术参数？【答案】4.变压器在空载 24 小时后负荷试运行，试运行时注意并记录冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。五、（2015 年真题）某机电工程公司施工
35、总承包了一项大型原油储备库工程，该工程主要包括 4 台 50000m3 浮顶原油储罐及其配套系统和设施。工程公司项目部对 50000m3 浮顶储罐的施工方案进行了策划，确定罐壁焊缝采用自动焊的主体施工方案，为了减少脚手架的搭设和投入，选用了适宜的内挂脚手架正装法组装罐壁，确定主体施工方案后项目部编制了施工组织设计，并按规定程序进行了审批。施工过程中，发生了如下事件：事件 1：由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场，为不影响工程进度，项目部决定将罐壁焊缝自动焊改为焊条电弧焊（手工焊）。为此，项目部根据电弧焊方法修改了施工组织设计，由项目总工程师批准后实施，在施工过程中专业监理工程师发现，
36、认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改，项目部的施工组织变更的审批手续不符合要求，因此报请总监理工程师下达了工程停工指令【问题】2.事件一中，为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更不符合要求？【答案】2.事件 1 中的改变罐壁焊接方法是施工组织设计原则的重大变更，须履行原审批手续，不能项目总工程师批准后随即实施。所以监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求。六、一、背景 A 公司承接某小区的住宅楼和室外工程的机电安装任务。为尽快完成任务，A 公司将小区热力管网工程分包给业主指定的 B 公司，其管材和阀门由 A公司采购。B 公司承建的热力管网安装工程于 2011 年 1
37、0 月完成后，得到业主单独验收顺利通过。住宅楼总体工程也于 2012 年 1 月竣工验收合格。该工程在使用过程中发生如下问题：2013 年冬季供暖时，发现热力管网阀门漏水严重，业主要求 A 公司对热力管网阀门进行修理，并承担经济费用，但是，A 公司以业主直接验收管网工程为由，拒绝维修。2015 年冬季供暖时，其中有一栋楼暖气管多处裂纹漏水。经查证该栋楼使用的管材是 A 公司项目经理通过关系购进的廉价劣质有缝钢管。二、问题 1该花园小区工程在竣工验收上存在哪些问题?2热力管网阀门漏水事件中，A 公司的做法是否合适?说明理由。32015年供暖工程已过保修期限，A 公司是否应对该质量问题负责?说明理
38、由。4简述对管网阀门进场验收的要求。【答案】1小区工程在竣工验收上存在的问题有：（1）热力管网安装工程不应该单独进行竣工验收，应与总体工程同时竣工验收。（2）参加竣工验收的单位不全。仅有业主独家对管网进行竣工验收是不符合规定的。（3）验收程序不对。B 公司是 A 公司的分包商，应先向 A 公司提出验收，由 A 公司向业主申请，由业主组织设计、监理、A 公司共同验收。2A 公司的做法不合适。因为 A 公司与 B公司是总分包关系，按照建设工程施工质量管理条例规定，总包单位对分包单位的施工质量负有连带责任；同时，阀门是 A 公司采购的，不能排除其产品质量问题，所以 A 公司应对热力管网阀门进行修理。
39、3A 公司应对该暖气管道的质量问题负全部责任。因为建设工程施工质量管理条例规定，采购方应对所采购的材料、设备负责，不受保修期限制。根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法的规定，参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任，称为建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任。4（1）进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收；验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要做好记录、办理验收手续。（2）按规范要求应进行强度和严密性试验，试验应在每批（同牌号、同型号、同
40、规格）数量中抽查 10，且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度试验和严密性试验。（3）对不符合计划要求或质量不合格的阀门，应拒绝接收。七、某企业通过国际项目投标，中标了非洲某国一条管道施工项目。管道长度为36km，所处环境为干旱沙漠和戈壁地区。国内管理团队针对国外的项目合同风险进行分析，特别是针对政治风险防范和财经风险防范进行分析，采取防范措施规避风险。管道施工过程中针对大管道大多采用焊接方式进行连接。项目部编制了施工方案。针对高强度合金钢的某段管道焊接容易产生延迟裂纹的问题，技术人员分析产生延迟裂纹与焊缝含扩散氢、接头所承受的拉应力以及由材料淬硬倾向决定的金属塑性储备
41、有关，是三个因素中的某一因素与其相互作用的结果。技术人员采取了防止产生延迟裂纹的措施，效果明显。管道中转站有一大型升压设备是工程中的重要设备，需要国外某企业专门制造。项目部派出专业人员进行现场监造。监造中根据设备监造的分类，设置监督控制点，同时为避免升压设备出现质量事故，监造工程师进行了质量保证体系的技术文件审核。管道安装完成后，由于现场条件不允许进行液压和气压试验，经设计单位和建设单位同意，采取了代替现场压力试验的方法，最终试验合格，通过验收。问题：1.政治风险防范主要指那些方面？有什么防范措施？2.针对高强度合金钢管道焊接容易产生延迟裂纹防止措施有哪些？3.代替现场压力试验的方法应如何进行
42、？4.监造师审核质量保证体系的技术文件包括哪些？【答案】1.政治风险主要指项目所在国政局动荡、战争、汇兑限制和政府违约。防范措施：特许权协议必须得到东道国政府的正式批准，并对项目付款义务提供担保。向国家出口信用保险公司投保政治保险。2.防止产生延迟裂纹的措施:1）应采取焊条烘干、减少应力、焊前预热、焊后热处理措施外，尽量严格执行焊后热消氢处理的工艺，必要时打磨焊缝余高。2）对容易产生焊接延迟裂纹的钢材，焊后应及时进行热处理。当不能及时进行热处理时，应在焊后立即均匀加热至 200350，并保温缓冷。3.【答案】现场条件不允许进行液压和气压试验时,经过设计和建设单位同意,可同时采用下列方法代替现场
43、压力试验。（1）所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行 100%射线检测和 100%超声检测。（2）除环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝以外的所有焊缝（包括管道支承件与管道组成件连接的焊缝）应进行 100%渗透检测或 100%磁粉检测。（3）由设计单位进行管道系统的柔性分析。（4）管道系统采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏试验,试验要求应在设计文件中明确规定。（5）未经液压和气压试验的管道焊缝和法兰密封部位,可在生产车间配备相应的预保压密封夹具进行车间试压。4.审核质量保证体系的技术文件包括：（1）监造过程相关的质量保证文件，如手册或大纲，包括主要程序清单；（2）设备加工过程中不合格品及其纠正
44、措施控制程序；（3）监造记录、检查监督员工作定期报表等。八、【背景资料】某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件：事件 1：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。事件 2：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。事件 3：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第 20 天向监理工程师提出变更价格的报
45、告。事件 4：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。【问题】1事件 1 中，劳务分包企业是否可以向业主提出工期延长的要求?说明理由。2事件 2 中，施工合同变更的程序是否正确?如不正确，请说明正确的做法。3事件 3 中，监理工程师是否会批准变更价格报告?并说明理由。4合同风险主要有哪些?合同风险的防范主要有哪些方面?事件 4 中是运用哪方面来预防风险的?【答案】1事件 1 中，劳务分包企业不可以向业主提出工期延长的要求。理由：劳务分包企业就此事件应该提出工期延长的要求，但只能向施工总承包单位提出。(劳务分包企业与施工总承包企业有合同关系)，施工总承包单位再以自己的名义
46、向业主提出工期延长的要求。2事件 2 中，施工合同变更的程序不正确。正确做法：业主提出的合同变更要求，经监理工程师审查同意，由监理工程师向承包方提出合同变更指令。3监理工程师不会批准该变更价款报告。理由：该变更价款报告提出的时间超出了规定的时限，应该是在变更发生后的 14d 内提出。4合同风险主要有材料设备风险、人员风险、组织协调风险、政治及社会风险、自然环境风险和经济风险。合同风险的防范主要包括：预防风险、减少风险、分散风险和转移风险。事件 4 中该机电安装企业运用的是分散风险的方法来预防风险的。九、某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。厂房
47、及厂房内的 2 台额定吊装重量为 35t 的桥式起重机（简称桥吊）安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备，分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥吊安装完成后，用桥吊进行气体压缩机的吊装，超过 30t 的压缩机大部件用 2 台桥吊抬吊的吊装方法，其余较小部件采用 1 台桥吊吊装，针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。施工过程中发生了如下事件：事件 1：专业安装公司对桥吊安装十分重视。施工前编制了专项方案，组织了专家论证，上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时，要求桥吊安装实施监督检验程序。事件 2：专业安装公司承担的压缩机钢结构厂房先期完工，专业安装公司向机
48、电工程公司提出工程质量验收评定申请。在厂房钢结构分部工程验收中，由项目总监理工程师组织建设单位、监理单位、机电工程公司、专业安装公司、设计单位的规定人员进行了验收，工程质量验收评定为合格。事件 3：工程进行到试运行阶段，机电公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时，专业监理工程师提出存在 2 项问题：（1）气体压缩机基础二次灌浆未达到规定的养护时间，灌浆层强度达不到要求；（2）原料气系统未完工，不能确保原料气连续稳定供应。因此，监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。1、根据背景，指出压缩机吊装可能出现哪些方面的吊装作业失稳。2、35t桥吊安装为何要实施监检程序？检验检测机
49、构应如何实施监检？3、写出压缩机钢结构厂房工程质量验收合格的规定。4、分别说明事件 3 中专业监理工程师提出的气体压缩机未达到试运行条件的问题是否正确及理由。【答案】1、起重吊装失稳主要包括三个方面：起重机械失稳；吊装系统失稳；吊装设备或构件的失稳。2、（1）桥式起重机属于特种设备，按特种设备安全法规定，起重机械的制造、安装、改造、维修、使用应由检验检测机构进行监检。未经监督检验或者监督检验不合格的，不得交付使用。（2）监检机构接到安装单位申请后，根据设备状况制定监检实施方案，安排符合规定要求的检验人员从事监检工作，并将承担监检工作的监检人员、监检方案（包括监检项目和要求）告知安装单位。3、本
50、工程气体压缩机厂房主体结构为钢结构，所以应按分部工程竣工验收。验收合格的规定是：分部所含分项工程的质量全部合格；分部工程的质量控制资料齐全。4、（1）正确。理由：一次、二次灌浆不密实、强度不够时，会影响设备安装精度，会导致压缩机工作时产生异常振动和噪声。（2）不正确。理由：压缩机单机试运行是按规定时间单独空负荷运转或以空气替代设计介质（原料气）按规定时间进行的模拟试运行，以检验其机械性能和制造、安装质量，因此压缩机单机试运行不需要原料气。一十、某总承包工程项目按照采购进度计划，总承包单位项目采购部门计划采购两台解体安装的大型压缩机，设备采购前，施工单位对 A、B、C 三个生产厂家中进行技术、商