《土方工程承包合同书通用(2篇).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方工程承包合同书通用(2篇).pdf（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第 1 页 共 18 页 土方工程承包合同书通用 第一条 合同内容与承包方式 一、工程名称：土石方工程 二、工程地点：三、工程范围：范围内的土石方工程。具体施工范围以甲方提供的施工图(含地形图、总平面图、竖向布置平面图、土石方平场图)、设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等文件资料为准。工程施工过程中，根据工程建设需要，甲方有权视乙方的工程质量、进度、安全等情况对乙方承包范围内的工程量进行调整。四、工作内容：1、工程范围内的清表，包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容，所有清表垃圾均需外运弃置。2、场内土石方平衡：挖方区土石方的挖、装、运、平整、修边坡
2、及基底(平台按设计要求标高或缓坡要求完成)，含土石方中障碍物清除。将挖方区可作填料用的土石方推、运、卸至填方区，并按填土技术要求及施工规范分层压实至设计要求标高，压实系数达到设计及规范要求，边坡及缓坡造型按设计要求及相关规范要求完成。3、基坑地下室土石方开挖、装运、回填。4、石方爆破或机械处理。第 2 页 共 18 页 5、淤泥、流沙的开挖、清运。6、多余土石方外运。7、外购土、砖渣回填、推平、碾压。8、建筑物拆除及建筑垃圾清运。9、零星土石方工程(如甲方要求乙方配合完成的人工湖、道路、园林场地平整等)。10、为可能需要配合的零星工程提供机械设备台班。1 1、桩间土方、石方、淤泥、流沙的开挖、
3、处理。1 2、。五、承包方式：1、本工程采用清单综合单价包干的形式，在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费、检测费用的形式由乙方承包。2、如本工程需采用爆破，则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作并承担相关费用。3、如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的，则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。第二条 工期要求：一、开工日期：暂定_年_月_日进场施工，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。第 3 页 共 18 页 二、合同总工期：_日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作，并完成所有设备离
4、场工作。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日在内。三、节点工期：_。四、甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。五、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的，经甲方确认后，相应工期予以顺延。第三条 施工技术要求 一、按国家、地方颁布的现行的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。二、施工技术要求详见本合同附件 3。第四条：验收标准 一、本工程的施工及验收应严格按国家_省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格;二、施工质量验收按附件 3土石方工程施工技术要求执行。
5、三、其它条款按_条款第 12 条执行。第五条 合同价 一、合同暂定总价：_。第 4 页 共 18 页 二、计价方式：综合单价包干，暂定工程量，按乙方实际完成的合格工程量据实结算。三、包干单价及暂定工程量详见附件 1。四、以上包干单价所包含工作内容：包括但不限于材料费、人工费、机械费、各种材料损耗、机械进退场费、定位测量放线、管线处理费、土石方的挖装运及回填压实、石方及孤石等的爆破(不分爆破方式，包含办理爆破手续费用)、垃圾及植被等的开挖及清运、土石方中障碍物清除、场地平整、土石方清运、土石方场内二次运输费、场内堆放压实费、渣土排放增加费、淤泥流沙开挖清运处理费、施工场地降水排水费用(含技术处理
6、费，基坑土石方开挖的降水排水费除外)、合同工期内的赶工费、施工水电费(含洗车水、电费用)、各种施工风险、技术措施费(含雨季及异常气候施工措施费)、管理费、安全文明施工措施费、抑尘降噪费、临时设施费及其他措施费、协调各类外部关系保证施工顺利进行的费用、一切不可预见费、税金、利润及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。五、如因甲方原因造成工期延误且甲方要求乙方机械不能退场，造成乙方机械(挖土机、推土机、炮机、压路机)连续停滞的，连续停滞7 天以内的，甲方不予支付任何补偿;连续停滞超过 7 天的，自第 8 天起，甲方向乙方支付施工机械停滞费，机械停滞费按附件三机械台
7、班第 5 页 共 18 页 单价的 50%计算，其它任何费用(包括现场管理人员的人工费)不再计取。六、因不可抗力原因等非甲方原因导致机械无法全面开工，造成乙方机械停滞的，经甲方确认后工期顺延，乙方不得向甲方提出任何费用补偿、赔偿要求。第六条 工程量计算 一、计量依据：本工程开挖前的原始地形图以甲方、乙方签字认可的测量数据为计量依据;各施工区段完工后以甲方、乙方、场地接受方三方签字认可的测量数据为计量依据。二、原始测量数据要求：土石方挖填后完成面必测，实际挖填范围线、边坡线、坡度拐点、其它的轮廓点必测。测量点要求布点均匀，根据现场地势起伏变化，选择布点间距为 10 10 布置方格网，基坑开挖布点
8、间距不大于 55。土石方完成测量时，场地接收单位已进场的，竣工完成面测量须由甲方组织甲方、乙方、场地接收单位共同参加。三、计量方式：挖方方量：按开挖前的原始标高减去开挖后的标高计算方量，不计填方方量。不论土石方类别、干湿度、土方与石方的比例、土石第 6 页 共 18 页 方与其他材质(垃圾)的比例，均按挖掘前的天然密实体积计算。由于施工单位原因造成的塌方及超挖、超填部分均不计方量及费用。场外购土回填方量：以回填、碾压后的方量计算。外运弃置方量：以挖方量减回填量计。四、乙方必须按图纸设计要求进行机械作业，不得超挖、超填。否则，超挖、超填部分不计工程量，且乙方须负责甲方要求整改，费用自理。五、甲方
9、指定的本工程内的零星机械台班和其它临时性工作，能按方量计算工程量的按方量乘以相应的综合单价计算费用，不能以方量计算的，以实际发生的签证确认，单价按零星土石方机械台班租赁单价表执行。第七条 付款方式 一、乙方需在合同签订后七个日历天内向甲方缴纳 的履约保证金或银行履约保函。乙方未及时缴纳的，甲方有权在进度款中扣除相应金额作为履约保证金。二、甲方每月支付至乙方实际完成施工合格工程量金额的 80%。乙方每月_日前申报上个月的进度，工程进度款申请表经现场核实确认后，甲方在七天内完成进度款审核、并将审核结果通知乙方，甲乙双方代表共同审定、确认进度款金额，在收到乙方等额、合格有效的发票后五天内支付。第 7
10、 页 共 18 页 三、工程全部竣工验收合格，乙方按甲方要求提交齐全相关结算资料后，甲方在 30 天内回复审核意见，双方达成一致后余款在结算完成后叁个月内付清。四、施工用水、电费扣除：施工用水、用电量经甲方、总承包单位、乙方签字确认，水电费由甲方代缴后在乙方当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的，从乙方下期进度款或结算款中扣除。第八条 双方责任 一、甲方责任 1、甲方委派(电话：)为现场管理代表，代表甲方处理日常管理事宜，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。2、及时确认乙方所完成的工作量，并按合同约定支付工程款。3、及时提供施工过程中的相关图纸和技术资料
11、(含地下管网位置)。4、负责坐标点设置及提供水平控制点。5、提供本工程所需施工用水、用电的接驳点。二、乙方责任 1、乙方委派：(电话)为项目经理，委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责现场管理工作与相关资料的签字确认，负责施工期间的施工质量、安全等问题。如甲方指令更换第 8 页 共 18 页 不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理等及施工管理人员)及班组的，乙方必须服从并在 24 小时内执行。2、乙方负责施工区内的测量、定位、放线工作，并报甲方复核无误后方可进行下一步施工。3、乙方应在开工前 7 天提交施工组织设计、材料机械人力进场计划、施工进度计划送甲方审核，
12、并根据甲方合理的审核意见予以修改、完善。甲方核准后，乙方应严格遵照执行。4、本工程如需爆破的，乙方应遵守爆破的有关政府规定及甲方要求，向有关管理部门办理爆破相关手续，应采取有效措施降低噪音、防止因爆破对附近建筑物或构筑物、第三人的损害或影响，并承担因该类损害或影响的处理及造成的损失和责任。5、乙方需遵守现场工地管理条例、规章制度，服从甲方项目部调度，做好安全、文明施工等工作，必须保证现场满足安全文明施工的要求及地方政府的相关规定。第九条 违约责任 一、乙方项目经理非经甲方同意不得更换。否则每发生一次需向甲方支付违约金 3000 元。乙方现场代表未经甲方同意不得随意离开施工现场，否则每发生一次需
13、向甲方支付违约金 500 元。二、乙方须严格按照附件 3土石方工程施工技术要求施工，否则每违反一条需按合同暂定总额的 5%向甲方支付违约金，并需按工第 9 页 共 18 页 程施工技术要求进行整改，整改费用由乙方自行承担;拒不整改的，甲方有权解除合同，乙方需按合同暂定总额的 30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的，甲方有权对不足部分予以追偿。三、严禁乙方将清表垃圾、施工垃圾等用于场内回填，否则甲方有权解除合同，乙方需按合同暂定总额的 30%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其
14、他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的，甲方有权对不足部分予以追偿。四、其他条款按_条款第 25 条执行。第十条 其他约定 一、乙方须积极采取有效措施抑制扬尘，保证良好的施工环境;乙方须在场地出口处设置洗车设施，并安排专人洗车，以保证车辆及工地出入口的清洁，同时需负责场地内外的路面清洁卫生，符合环保要求，并承担一切费用。二、乙方办公、住宿等临时设施搭建，由乙方在红线外自行解决，费用由乙方负责。三、乙方负责协调村民等各类外部关系确保施工顺利进行，并承担相关费用。第 10 页 共 18 页 四、乙方已充分考虑将来的各种可能影响施工成本的因素，包括人、材、料、机械成本上涨、周边村民关系维
15、护等，合同履行中乙方不得以任何理由向甲方提出调增综合单价。五、乙方须在项目红线范围外自行选择符合当地政府部门规定的地表植被、垃圾及余土的弃置场地，并承担产生的一切费用。乙方不得以任何因素导致的弃置场地变更，要求调增综合单价。六、乙方在动力设备、地下管线、临街交通要道附近施工时，应在开工前向甲方提交安全防护方案，经甲方认可后实施。七、因乙方原因(包括未按图修坡、开挖违反施工规范、未按填土技术要求及施工规范回填压实等原因)导致乙方施工期间的塌方或交付甲方进行下一工序后的塌方、下沉、开裂等，其处理费用及责任由乙方自行承担。八、乙方在合同履行期间的机械、人身安全保卫问题、发生的质量与安全事故(人、机械
16、)、交通违章违规的处罚、路面污染的处罚、证照不齐导致的处罚等均由乙方自行负责。对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。九、乙方自甲方指定施工用水接驳点接取施工用水，施工用水设施费用(包括抽水设备、用水管道、临时储水池等工程用水所需的全部设施)及水费由乙方承担。第 11 页 共 18 页 十、乙方自甲方提供的施工用电源接驳处自行接驳电源，提供、安装一切临时电杆、桥架、线缆(不论架空或埋地)、配电装置、电表、附件等临时用电设施并承担工程费用，在工程竣工后及时拆除。十 一、本工程如需场外购土(种植土)回填的，所购买土方的质量及类型须符合外购土(种植土)技术要求，并经甲方确认后方可运至场内回填。十 二
17、、在施工过程中，甲方有权根据工程的工期要求及实际情况要求乙方增加施工设备，乙方须无条件配合，否则由此产生的一切损失由乙方承担。十 三、甲乙双方在自愿、平等的基础上对本合同 第二部分_条款(版)的条款进行了协商。乙方对于_条款(版)的修改意见，已经完整地包括在本协议书中。双方自愿遵守_条款中未修改的部分和本协议书，并且乙方承诺，任何时候不会根据法律关于格式合同的规定向甲方提出抗辩。十 四、。第十一条 合同纠纷解决办法 合同未尽事宜双方协商解决，协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条 附则 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同附件 1
18、：土石方工程综合单价表 本合同附件 2：零星土石方机械台班租赁单价表 本合同附件 3：土石方工程施工技术要求(以下无正文)甲 第 12 页 共 18 页 方：乙 方：经 办 人：经 办 人：签约代表人：_ 签约代表人：_ 联 系 电 话：联 系 电 话：土方工程承包合同格式 发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)，经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元 3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要
19、求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。第 13 页 共 18 页 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地
20、规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水 和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2 天支付清工程款，。店面承包合同 建房承包合同 果园承包合同 渔业承包合同 八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执 1 份。经双方签字盖章
21、后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人(甲方)：承包班组长(乙方)：联系电话：_联系电话：_年_月_日 _年_月_日 有关于土方承包合同 发包人(以下简称甲方)_ 承包人(以下简称乙方)_ 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。第 14 页 共 18 页 二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元 3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸
22、的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。第 15 页
23、共 18 页 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水 和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2 天支付清工程款，。店面承包合同 建房承包合同 果园承包合同 渔业承包合同 八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执 1 份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人(甲方)：_承包班组长(乙方)：_ 联系电话：_联
24、系电话：_年_月_日 _年_月_日 返 土方工程承包合同书通用（二）发包人(以下简称甲方)_ 承包人(以下简称乙方)_ 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：第 16 页 共 18 页 包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元 3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和
25、标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。第 17 页 共 18 页 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或
26、设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第 2 天支付清工程款，。店面承包合同 建房承包合同 果园承包合同 渔业承包合同 八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执 1 份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人(甲方)：_ 承包班组长(乙方)：_ 联系电话：_ 联系电话：_ 二、发包工程的注意事项有哪些 发包人可以将建设工程中的勘察、设
27、计、施工等不同工作任务，分别发包给勘察人、设计人、施工人，与其签订相应的承包合同。这种发包形式有利于吸引较多的承包商参与各项工程建设业务的投标竞争，使发包人有更大的选择余地;也有利于发包人对建设工程的各环第 18 页 共 18 页 节、各阶段实施直接的监督管理，这对于那些具有建设活动方面的专业技术人才，对工程建设有较强的组织管理能力的承包商来说是有利的。不论发包人采取何种方式与承包人签订合同，不得将建设工程肢解发包，即不得将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。这是针对目前我国建设市场中多有发生且危害较大的将工程肢解发包的实际情况所作出的规定。一些发包单位将按其性质
28、和技术联系应当由一个承包单位整体承包的工程，肢解成若干部分，分别发包给几个承包单位，使得整个工程建设在管理和技术上缺乏应有的统筹协调，往往造成施工现场秩序的混乱、责任不清、严重影响工程建设质量，出了问题也很难找到责任者。而且从实际情况看，肢解发包往往与发包单位的工作人员徇私舞弊、利用肢解发包多拿回扣等违法行为有关。因此民法典禁止发包人将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。至于如何确定是否应当由一个承包人完成的建设工程，需要由国务院有关主管部门根据实际情况作出具体规定。如对一幢房屋的供水管线，发包人就不应将其分成若干部分发包给几个承包单位。如果对一幢房屋中的供水管线和空调设备的安装，尽管都属于同一建筑的设备安装，但因各有较强的专业性，发包人可以将其分别发包给不同的承包单位