《重庆市2023年一级建造师之一建矿业工程实务每日一练试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市2023年一级建造师之一建矿业工程实务每日一练试卷B卷含答案.doc（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、重庆市重庆市 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务每日年一级建造师之一建矿业工程实务每日一练试卷一练试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C2、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持()m 以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C3、矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁（），严格执行敲帮问顶制度。A.空顶作
2、业B.临时支护C.超前支护D.先支后挖【答案】A4、矿井为水害应急救援规定的避灾路线，应设置（）的清晰路标。A.方向正确B.贴有反光膜C.带箭头D.带语音告示【答案】B5、分部分项工程单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等组成，并考虑（）。A.动力费B.措施费C.风险费D.井巷工程辅助费【答案】C6、下列常用的矿业工程测量仪器中，用于测量两点之间高差的仪器是()。A.水准仪B.经纬仪C.全站仪D.光电测距仪【答案】A7、根据中华人民共和国矿山安全法，应追究刑事责任的行为是（）。A.对事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故B.违章指挥，强令工人冒险作业C.矿长不具备安全专业知识又逾期不改正D
3、.安全设施验收不合格，擅自投入生产又拒不停产【答案】A8、立井特殊法施工中，利用钻井法开凿井筒时，钻井泥浆浆面必须高于地下静止水位（）m。A.0.1B.0.5C.1.0D.1.5【答案】B9、工程爆破中使用最多的炸药是()。A.起爆药B.混合炸药C.发射药D.单质猛炸药【答案】B10、造成水泥体积安定性不良的一个原因是水泥中掺入了过量的（）。A.粉煤灰B.石膏C.火山灰D.矿渣【答案】B11、露天爆破工程中常用的非电起爆法包括（）。A.导火索起爆法和导爆管起爆法B.导火索起爆法和导爆索起爆法C.导爆管起爆法和导爆索起爆法D.导爆管起爆法和继爆管起爆法【答案】C12、影响黏性土工程性质的主要因素
4、是（）A.颗粒大小B.塑性C.级配D.含水量【答案】D13、关于施工项目索赔管理，不合理的索赔理由是（）。A.发生工程变更B.技术资料不齐全C.施工装备延期进场D.发包人延误支付工程款【答案】C14、井筒采用短段掘砌法施工时，混凝土浇筑模板应在混凝土强度达到()时拆模。A.0.070.1MPaB.0.51.0MPaC.0.71.0MPaD.1.52.0MPa【答案】C15、立井凿井期间局部通风机的安装位置距离井口不得小于（）。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】D16、比可塑黏土的天然含水量更高、土质更软的是()。A.软黏土B.粉质黏土C.硬塑黏土D.流动态土【答案】A17、探水钻孔
5、最小超前水平钻距一般采用()m，在薄煤层中可缩短，但不得小于 8m。A.10B.20C.30D.40【答案】B18、平硐进硐施工遇到风化层时，一般应首先采用()支护形式。A.砌碹B.管棚支护C.锚杆支护D.钢支架【答案】B19、井下水文地质勘探钻孔的施工设计应经（）批准后方可实施。A.总工程师B.矿长C.安全矿长D.防治水负责人【答案】A20、吊盘的吊桶喇叭口，除通过吊桶外，还要通过的设备有（）。A.安全梯B.吊泵C.风筒D.伞钻【答案】D21、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于（）。A.直接费B.措施费C.间接费D.工程建设其他费用【答案】A22、根据岩土锚杆与喷射混凝
6、土支护工程技术规范GB500862015 的规定，竣工验收时，立井要求不超过()m 检测一个检查点。A.10B.15C.20D.25【答案】C23、根据水工混凝土施工规范DLT 51442015 规定，矿山工程混凝土施工中，温和地区的日平均气温稳定在()以下时，混凝土和钢筋混凝土施工就应采取冬期施工措施。A.0B.3C.5D.10【答案】B24、选矿厂地面广场设施的布置应（）。A.尽量采用单体建筑，以减少各加工车间的相互影响B.尽量采用地下结构，少占土地C.尽量利用地形、地势条件，采用立体布置D.锅炉房应与办公楼相邻，布置在受污染较小的地方【答案】C25、比可塑黏土的天然含水量更高、土质更软的
7、是（）。A.软黏土B.粉质黏土C.硬塑黏土D.流动态土【答案】A26、机械开挖应由深到浅，基底必须留（）厚土层由人工清坡找平。A.100mmB.150mmC.200mmD.300mm【答案】C27、室内地面涂料防水的施工技术要求，正确的是（）。A.施工环境温度宜在 15以上B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面 50mmC.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层D.涂膜涂刷铺设玻璃纤维布时，玻纤布的接槎应逆流水方向搭接【答案】C28、运输民用爆炸物品的，应当凭（）按照许可的品种、数量运输。A.民用爆炸物品运输许可证B.民用爆炸物品购买许可证C.民用爆炸物品安全许可证D.民用爆炸物品生产许
8、可证【答案】A29、露天浅孔台阶爆破时每个台阶至少有水平的和倾斜的（）个自由面。A.2B.3C.4D.5【答案】A30、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C31、矿业工程建设项目总投资中，属于工程建设其他费用的是()。A.土地使用费B.建设期利息C.生产家具购置费D.设备运杂费【答案】A32、单位工程施工组织设计的工程量计算，具有()的特点。A.其根据是概算指标B.要求比较准确C.依据初步设计D.按照企业定额指标为标准【答案】B33、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是（）。A.垂深
9、超过 100m 的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致【答案】B34、矿业工程施工索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方方面面。可作为常用证据的材料一般不包括（）。A.法律关系的证明材料B.规范、标准及技术资料C.事件发生的时间和地点D.事件经过的相关证明【答案】C35、矿山井巷工程的开拓方式分为（）。A.单向掘进和对头掘进B.单向掘进和双向掘进C.双向掘进和对头掘进D.单头掘进和单向掘进【答案】A36、表征黏性土状态的指数有塑性指数和液性指数。塑性指数大，表征该类土在
10、塑性状态时的含水量范围（）A.小B.大C.不变D.软【答案】B37、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.分部分项工程费D.规费【答案】D38、关于爆破作业管理要求，说法不正确的是（）。A.爆破作业单位应在施工前 2 天发布施工公告B.爆破作业单位应爆破前 1 天发布爆破公告C.爆破公告内容应有警戒标志、起爆信号D.施工公告内容应有施工单位、爆破作业时限【答案】A39、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，其主要特|生是()。A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗
11、火性【答案】D40、凿岩爆破中，立井掏槽眼一般都以()为布置中心A.辅助眼B.井筒中心C.周边眼D.工作面平面中心【答案】B41、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）方可运输。A.50B.70C.80D.100【答案】D42、巷道围岩内部某点的绝对位移监测可以采用的仪器设备是（）。A.收敛计B.多点位移计C.经纬仪D.水准仪【答案】B43、根据巷道支护验收规范的规定，巷道施工作业中，掘进工作面与永久支护问的距离不应大于()m。A.30B.40C.50D.60【答案】B44、储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质（）的民用爆炸物品必须分库储存。A.相似B.相抵角虫C.不稳定D
12、.极不稳定【答案】B45、以下高地作业的安全措施，正确的是（）。A.1m 以上基坑作业应设围栏B.车辆行驶道旁的洞口应设有混凝土盖板C.悬空作业必须按照规定使用安全保险绳D.模板支撑、拆除时在同一垂直面上可以上下同时作业【答案】C46、下列不属于发包人违约的情况的是（）。A.自然条件变化B.发包人更改设计C.发包人工作不力违约D.工程师指令或失误【答案】A47、一般来说，原材料的质量检验要把住三关，其中不包括在内的是（）。A.入库(场)检验关B.随时抽查检验关C.定期检查关D.使用前检验关【答案】B48、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项
13、目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A49、关于混凝土外加剂性能的说法，错误的是（）。A.减水剂可改善混凝土拌合物的流动性B.早强剂可调节混凝土凝结时间C.泵送剂可改善混凝土耐久性D.早强剂可调节混凝土硬化性能【答案】C50、当露天矿的采场内有滑坡区时，应当在（）设置截水沟A.滑坡区内B.远离滑坡区的地方C.滑坡区周围D.滑坡前的山脚下【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和
14、经济效益，具体包括()等。A.矿井生产系统的总体部署B.矿井生产能力和井田范围的合理确定C.井田内的划分、井田开拓方式的确定D.井筒建设质量E.主要运输大巷的布置方式及井底车场形式【答案】ABC2、土工合成材料地基的主控项目是（）。A.土工合成材料强度B.土工合成材料延伸率C.地基承载力D.土工合成材料搭接长度E.每层铺设厚度【答案】ABC3、关于矿井涌水量监测工作的要求，说法正确的是（）。A.对新揭露的出水点，初期应 Et 观测 l 次B.对溃人性涌水，最初应当每隔 l2h 观测 1 次C.对新开斜井，应每延深 10m 观测 1 次D.对新开立井，应每延深 10m 观测 1 次E.新开立井如
15、遇新含水层时，应即刻安排观测 1 次【答案】ABD4、立井井筒施工的掘进段高，由（）等因素确定。A.井筒穿过岩层的性质B.涌水量大小C.井壁结构的形式D.井筒施工速度E.临时支护形式【答案】ABD5、关于矿业工程技术档案的管理工作，以下观点正确的是（）。A.应随工程进度及时收集、整理B.应由有关责任方签字盖章C.应实行技术负责人负责制D.应在工程竣工验收时汇总并移交建设单位E.不能长期保存的竣工资料应为复印件【答案】ABCD6、关于起重与吊装作业中的安全规定，正确的有()。A.施工指挥和操作人员均应佩戴标记B.正式起吊前应先行试吊，检查各部位受力情况C.夜间一律禁止吊装D.不允许重物悬吊过夜E
16、.遇有大雾天气时必须停止露天吊装作业【答案】ABD7、下列关于矿业工程进度影响因素及对策的说法，正确的是()。A.为避免相关部门、单位影响进度的可以采取加强向有关政府职能部门汇报请示，争取最快解决的措施B.为避免设计失误造成差错，可以采取加强对工程建设物资供应(部门、人员)的管理的措施C.为避免材料、设备、机具不能及时到位，可以采取加强资金供应计划，落实资金供应渠道，无资金供应保证的工程不能开工的措施D.施工单位未按工程进度要求提前开工单位工程，可以采取对提前开工的工程，可签发停工令或拒签工程付款签证的措施E.为避免材料、设备、机具不能及时到位。可以采取加强物资供应的计划管理，提前做好物资供应
17、的合同签订、资金供应的措施【答案】AD8、关于工程合同签订时的会谈内容和做法，正确的是（）。A.合同承包范围的更改应有会谈纪要，并以合同附件形式留在合同中B.单价合同的“增减量幅度”是指单价的增减与工程量增减的比例值大小C.合同价款会谈的内容是固定价款和可调价款的协商D.对于可调价格的确认应考虑本单位能力、工程条件、项目风险E.付款方式的确定内容就是指付款内容、付款数额(或比例)【答案】AD9、关于井筒内凿井吊桶的布设，合理的是（）。A.单吊桶提升则吊桶应位于井筒中心线B.多套提升则应考虑使井架受力均衡C.应考虑临时罐笼提升的方位要求D.双钩提升的吊桶应落在工作面同一位置E.吊桶通过喇叭口时应
18、满足安全间隙【答案】BC10、矿井开拓方式的确定需要遵循一定的原则，主要包括（）。A.合理集中开拓布置，简化生产系统B.合理分散开拓布置，运输连续化和小型化C.提高资源回收率，减少资源损失D.具有完善的通风系统和良好的生产环境E.运输连续化和大型化，为提高矿井生产能力创造有利条件【答案】ACD11、关于电雷管起爆的缺点的说法，正确的有（）。A.不能用仪表检查起爆网路B.地面爆破受雷雨天气限制C.可分时间段控制爆破D.在有杂散电流的环境下易引起早爆E.有引起殉爆的危险【答案】BD12、关于地基处理的方法，说法正确的是（）。A.换土垫层时的施工前都要试验确定夯压遍数B.强夯法是在换土垫层后对新地基
19、的夯实C.土桩和灰土桩都只能使用在地下水位以上的地基D.深层搅拌法的原理是采用固化剂与软土拌合硬化成复合地基E.砂石桩对淤泥质黏土的短期效果相当明显，后期更高【答案】ACD13、钢板桩围护墙的工作特点有()。A.可挡水及土中细小颗粒B.其槽钢可拔出重复使用C.抗弯能力较强D.多用于深度大于 4m 的深基坑E.施工方便，工期短【答案】B14、29矿业工程项目的直接工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.井巷工程辅助费D.大临工程费E.施工机械使用费【答案】ABC15、矿业工程施工中、成本管理的基础工作是（）。A.预算管理B.定额管理C.计量工作D.原始记录E.计划明确、赏罚分明【答案】ABCD1
20、6、在井筒表土特殊法施工中，通常采用特殊施工的方法包括()。A.板桩施工法B.冻结法C.沉井法D.吊挂井壁施工法E.帷幕法【答案】BC17、某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是（）。A.钢筋混凝土结构工程B.素混凝土结构工程C.锚喷支护结构工程D.模板工程E.现浇混凝土工程【答案】AB18、关于主副井短路贯通后的辅助系统的特点，说法正确的是()。A.两个井筒均为罐笼提升B.两个井筒的通风仍相互独立C.排水系统变成在一个井底集中排水D.井下通风已经完全不需要风筒E.巷道运输采用 U 形矿车【答案】C19、煤矿许用
21、炸药包括()。A.被筒炸药B.离子交换炸药C.当量炸药D.岩石硝铵炸药E.许用含水炸药【答案】ABC20、关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是()。A.矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够?B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系?C.矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行?D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统?E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位承建立井工程。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原
22、地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题强行要求在 360m 处破壁打 4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。【问题】1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是否正确?针对本案例情况，说明如何正确应对建设单位的合同要求。3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有
23、较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。为降低井筒涌水量，可采用什么方法?5施工单位提出的索赔要求是否合理?说明本案例索赔的正确做法。6指出施工单位在拒付工程款纠纷事件中的过失。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。理由：合同的井筒涌水量要求不符合矿建工程强制性条文的要求。根据矿建工程强制性条文中规定，井筒建成后的总漏水量，不得大于 6m3h，井壁不得有 05m3h 以上的集中漏水孔。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是不正确的。正确应对建设单位的合同要求：(1)施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出矿山建设强制
24、性标准的性质及其井筒最大涌水量为 6m3h的要求，并在投标书中提出相应的施工技术措施。(2)工程费用和工期要求。如中标，应按投标书的井筒最大涌水量为 6m3h 的要求签订合同。3井筒岩壁有出水点时可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理。理由：按规定，破壁检查孔不得超过2 个。为降低井壁涌水可采用注浆的方法。5施工单位提出的索赔要求是合理的。本案例正确的索赔做法是：对突然涌水的岩壁出水点和井筒涌水进行测量，并由监理工程师对出水处理工作签证，因本案例中索赔内容属隐蔽工程，则应在
25、浇筑混凝土前经监理工程师检查合格并签证。然后在限定时间内向建设单位提出索赔意向，并在规定时间内准备全部资料正式提出索赔报告。6施工单位签署了违反工程建设标准强制性条文的合同并按照此合同进行施工。二、背景设计某钢筋混凝土机电硐室为半圆拱形，宽 5600mm，高 4600mm，净面积 23m2，按验收规程要求，净宽、高的偏差允许值均为 050mm。巷道施工技术措施表明，施工二个月后，钢筋混凝土浇筑工程已经全部完成，专业监理工程师组织验收，施工单位提交了钢筋施工、混凝土支护施工以及混凝土强度试验报告的全部质量检查记录表格；核查表格，发现混凝土墙的个别测点有不合格数据，但是这些位置检查点的总体数据符合
26、要求(合格率在 75以上)。在施工现场，监理_丁程师在勘察硐室混凝土支护时发现，墙壁表面平整度差，混凝土喷层厚薄不匀。检测混凝土墙的 50 个测点，计算硐室净宽平均值为5626mm，标准差为?104mm。除此之外，还实测检查了变电柜、水泵混凝土等设备基础的规格尺寸。问题?1指出钢筋混凝土施工的主要工序内容。?2计算工序能力指数，评价该工序能力指数高低，并指出该工序指数可以评价哪个工序的质量?3指出这次质量验收检查存在哪些问题。【答案】1钢筋混凝土浇筑支护所涉及的工序有：钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌、充填、养护等工序。2计算工序能力指数：工序能力大小：A=6=624mm 工序能力指数计算：因
27、为数据的平均值为 5626mm，近似认为与公差中心一致，故可以计算其工序能力指数为：CP=(Tu-T1)6=506104=0801 工序能力指数为 080110，说明工序能力不足，且有不合格数据。因为统计的数据是硐室墙面最终的断面尺寸数据，因此，该工序指数是指钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌(除充填、养护等不影响墙体断面尺寸的工序)以外的所有工序，甚至是包括支护之前的掘进工序的总体工序质量状况。3本次质量检查存在的问题包括：(1)本次质量检查属于(子)分部工程(硐身钢筋混凝土支护工程)验收检查，按照验收规定，应有总监理工程师负责；采取由专业监理工程师组织验收的做法不符合规程要求。(2)本项工程
28、内容不仅是钢筋混凝土支护工程，也包括有一般的混凝土工程，验收内容还应包括：混凝土工程验收项目的相关材料(混凝土原材料检验、配合比检验)、其他混凝土工程项目(主要是设备基础的位置、规格和预留底脚螺栓位置与深度等混凝土工程内容、水沟、地面标高与平整)验收材料等的内容。三、某施工单位承建一矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为 6.0m，井深 500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了 2 台 JKZ2.8/15.5 提升机配 2 个 3m3 吊桶出矸，施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了 0.6m3 抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信
29、号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到430m 时，早班工人打好炮眼，装好药后升井，放炮由地面操作放炮，班长带领吊盘信号工及 6 名出渣工人乘吊桶准备下井，班长指令井口信号工发令下放吊桶，吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理，吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信号工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成 1 人死亡，其余人员被炮烟熏倒，后经抢救，5 人脱险，1 人死亡。【问题】1.该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处？说明理由并给出正确做法。2.为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺少
30、哪些设施？3.造成本次事故的直接原因有哪些？应该采取什么措施避免同类事故发生？4.按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属哪一等级？该等级的划分标准是什么？【答案】1.该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处？说明理由并给出正确做法。答：2 台单滚筒提升机不妥，风井井筒需要临时改绞，应有一台为双滚筒提升机；风筒采用单绳悬吊不妥，不能保证挂设稳固，同时增加接长难度，应用双绳悬吊（或井壁固定）。2.为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺少哪些设施？答：该井筒施工设备布置还缺少安全梯、排水管、水箱、工作面潜水泵、模板和放炮电缆等。3.造成本次事故的直接原因有哪些？应该采取什么
31、措施避免同类事故发生？答：本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职、绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行，严格执行一炮三检制度，班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶入井深度的相关标志。4.按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属哪一等级？该等级的划分标准是什么？答：该事故最终造成 2人死亡，属于一般事故。一般事故，是指造成 3 人以下死亡或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。四、某施工企业承担地面建筑的基坑开挖工程
32、。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，基坑边缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其他部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。【问题】1该基坑属于几级基坑说明理由。2该基坑宜采用何种降水方式其最小降水深度应为多少 3该基坑坍塌的直接原因是什么造成该基坑塌
33、方的主要因素有哪些 4该基坑施工违反了哪些主要安全规定 5施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么【答案】1该基坑属于一级基坑。理由：根据建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002 规定，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑。2该基坑宜采用井点降水方式。最小降水深度应将水降至基坑底以下 05m，即地表以下 55m 以下。3该基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。造成该基坑塌方的主要因素：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够；(2)水对基坑稳定性的影响；(3)基坑上边边缘附近超载；(4)支护措施不当。4该基坑施工
34、违反的主要安全规定：(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定；(2)违反基坑周边 1m 范围内不得堆载，不得超载堆荷规定；(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定；(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5施工单位可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。五、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：
35、因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费
36、为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。六、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施
37、工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找
38、到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后
39、，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包
40、括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。七、原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通
41、常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题 1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2说明进行土坝施工应采取的措施。3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被
42、溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的
43、一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。八、背景某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告显示在井深 620m 以后有三层含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒
44、涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看
45、法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这
46、也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；(2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；(3)是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时
47、，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝
48、土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。九、背景某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆 ll 根;采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷;喷混凝土厚 50ram。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格;(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格;2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的 90%;3)与拉拔力检查
49、相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm;4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题 1.锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2.哪些锚杆检查方法不符合要求?3.记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4.哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1.根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然
50、，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2.根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3.锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4.根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。一十、背景某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施