《辽宁省2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力提升试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《辽宁省2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力提升试卷A卷附答案.doc（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、辽宁省辽宁省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务能力年一级建造师之一建矿业工程实务能力提升试卷提升试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、井下水文地质勘探钻孔的施工设计应经（）批准后方可实施。A.总工程师B.矿长C.安全矿长D.防治水负责人【答案】A2、关于构件连接的基本要求，观点正确的是（）。A.构件连接的基本原则是应满足节点的刚度设计要求B.钢筋混凝土构件的连接均应采用刚性连接C.钢结构采用焊缝方式连接时对钢材材性要求更高D.在多地震地区，木结构构件连接宜采用胶结连接【答案】D3、钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题是()。A.施工场地的平面
2、布置B.构件的预制顺序C.承重结构构件的预制D.承重结构构件的吊装【答案】D4、立井井筒掘砌混合作业的主要特征是()。A.需设置临时支护?B.打眼与砌壁平行作业C.砌壁与(部分)出渣平行作业D.掘进、砌壁交替进行【答案】C5、通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是（）。A.延长工期B.调整后续工程进度计划C.调整前期工程量内容D.增加索赔机会【答案】B6、目前，钢材防止腐蚀的主要办法是()。A.高温处理B.环境防腐C.防腐涂料D.覆盖防腐薄膜【答案】C7、属于人工费的有（）。A.含人工费的施工机械台班单价B.管理人员工资C.流动津贴和特殊地区施工津贴D.劳动保护费【答案】C8、矿山地面严重下
3、沉的主要原因是()。A.疏干排水B.地下开挖C.山体滑坡D.山体开裂【答案】B9、关于选矿性质的说法，正确的是（）。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D10、在矿区厂房基础结构中，当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量，宜采用()的基础形式进行施工。A.柱下条形基础B.柱下单独基础C.墙下条形基础D.墙下独立基础【答案】D11、属于吊盘钢丝绳应承受的负荷的是（）。A.吊桶及其负荷B.安全梯及其负荷C.中心回转式抓岩机及其负荷D.风筒重量【答案】C12、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养
4、护期不少于（）d。A.12B.14C.20D.28【答案】B13、矿井工程的总承包项目售后服务期一般在（）后开始。A.井上、下所有安装工程施工完毕并验收B.完成建安工程施工并经单机及系统联动空负荷试运转C.完成投料试车工作D.合同约定的质量保修期满【答案】B14、收货单位向运达地县级人民政府公安机关办理运输许可证时，提交的资料不包括（）。A.爆炸作业单位许可证B.民用爆炸物品销售许可证C.民用爆炸物品购买许可证D.民用爆炸物品生产许可证【答案】A15、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是()。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利
5、D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B16、关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据，以下说法错误的是（）。A.对于巷道工程，应有实测的巷道地质与水文地质资料B.对于井筒工程，应有专门的井筒检查孔的地质与水文资料C.对于土建工程，应有满足要求的工程地质与水文资料D.对于机电安装工程，应有相关设备的出厂说明书【答案】A17、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要是其有利于提高（）。A.灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A18、关于复合井壁，说法不正确的是（）。A.采用一种复合材料砌筑B.多用于冻结法凿井的永久支护C.可用于具有膨胀性质的岩层中D.可用于较大
6、地应力的岩层中【答案】A19、关于露天矿爆破，说法正确的是（）。A.连续装药结构有利于台阶爆破的块度均匀B.间隔装药结构便于机械化装药C.底部空气垫层装药结构有利于提高爆破质量D.台阶爆破一般采用最小抵抗线作为爆破参数设计的依据【答案】C20、涂刷第一遍防水涂料后，应在铺设玻璃纤维布同时涂刷第二遍防水涂料。总厚度应符合产品技术性能要求。玻纤布的接搓应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于（）。A.50mmB.80mmC.100mmD.120mm【答案】C21、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是（）。A.垂深超过 100m 的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建
7、的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致【答案】B22、采用伞钻打眼时，吊盘上应留有宽（）提升伞钻钢丝绳的移位孔。A.80mmB.90mmC.100mmD.110mm【答案】C23、适用于直径 5m、井深 600m 立井井筒施工的机械化配套方案是()。A.IV 型井架，JK2.815.5 提升机，FJD-6 伞钻，液压滑升模板B.IV 型井架，2JK315.5 提升机，FJD-9 伞钻，液压滑升模板C.IVG 型井架，2JK315.5 提升机，FJD-4 伞钻，YJM 系列模板D.IVG 型井架，2JK2.520 提升机，FJD-6 伞钻，YJM 系列模
8、板【答案】D24、地下连续墙槽段接头时应待混凝土（）后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B25、关于井田范围内进行联系测量的做法，正确的是（）。A.联系测量工作前必须先设置好近井点、高程基点等测点B.矿井定向应采用几何定向方法C.联系测量应在误差不超限的条件下一次性独立完成D.斜井导入高程宜通过水准测量来完成【答案】A26、关于井内各施工盘台布置的错误说法是（）。A.吊盘圈梁一般为闭合圆弧梁，主梁必须为一根究整的钢梁B.吊盘的悬吊点应尽量避开井内罐道和罐梁的位置C.中心回转抓岩机的安装底座应设在吊盘中心位置，使吊盘受力均匀D.吊盘的突出部分与永久井壁或模板之间的间隙
9、必须满足相关要求【答案】C27、关于合同专用条款的说法，不正确的是()。A.按合同的优先顺序，通用条款较专用条款优先B.专用条款可以改变合同文件优先顺序的一般规定C.合同中的专用条款必须双方一致认可D.专用条款可以对通用条款内容进行说明、补充【答案】A28、矿业工程项目投资中，不属于制约项目规模合理化因素的是（）。A.政策因素B.技术因素C.环境因素D.矿产资源和资源条件因素【答案】A29、在浇筑混凝土之时，首先应进行()。A.钢筋保护层厚度检验?B.钢筋等隐蔽工程验收?C.混凝土强度检验?D.原材料项目检验【答案】B30、混凝土质量评价的主要内容是其（）。A.强度指标B.硬度指标C.厚度指标
10、D.外观指标【答案】A31、下列不是变质岩的是（）。A.石英岩B.片麻岩C.板岩D.石灰岩【答案】D32、按照煤矿防治水细则规定，关于防治水工作原则，说法不正确是（）。A.预测预报B.有疑必探C.先掘后探D.先治后采【答案】C33、深层搅拌水泥土围护墙的主要特点是（）。A.施工中振动与噪声较大B.坑内需设支撑，不利于机械化挖土C.具有挡土、止水的双重功能D.施工时挤土较为严重【答案】C34、不宜收录在矿业工程技术档案中的资料是（）。A.工程决算B.安全事故及其损失C.井筒中心点标测资料D.职业病检查记录【答案】D35、矿山工程的建井工期是（）。A.准备期与矿井竣工期之和B.建井总工期C.矿井投
11、产期D.竣工期【答案】D36、在一个单项工程中有多个承包单位参加施工时，应按（）分解进度目标。A.按承包单位B.按时间前后统一C.按施工阶段D.按施工项目【答案】A37、采用单价合同时，承包商根据设计变更进行单价调整的合同依据是()。A.工程结款方式B.合同款调整的规定C.工程款补偿的约定D.拖欠工程款的责任处理方法【答案】B38、根据水工混凝土施工规范DLT 51442015 规定，矿山工程混凝土施工中，温和地区的日平均气温稳定在()以下时，混凝土和钢筋混凝土施工就应采取冬期施工措施。A.0B.3C.5D.10【答案】B39、设备基础的地脚螺栓埋设，一般当螺栓直径在 56mm 以上时，多采用
12、()。A.一次埋人法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法【答案】A40、简易龙门架，它结构简单，组装拆卸方便，配以凿井绞车和 1.5-2m3 左右的吊桶，可用于深度不超过（）的表土施工。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】C41、钢筋混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是（）。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力【答案】A42、尾矿处理的工作性质是它属于选矿的（）。A.选前准备B.分选工作C.选后处理D.精选工作【答案】C43、井巷工程掘进机掘进施工中，关于综掘机工艺流程的说法，正确的是()。A.最先开始的流程为安全检查B.铺设帮部金属网、钢带梁在
13、割帮之前实施C.最先开始的流程为临时支护D.最后进行的流程安装锚杆【答案】A44、矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁（），严格执行敲帮问顶制度。A.空顶作业B.临时支护C.超前支护D.先支后挖【答案】A45、关于巷道施工安全规定说法错误的是（）。A.距掘进工作面 10m 内的架棚支护，在爆破前必须加固B.对爆破崩倒、崩坏的支架，人员进入工作面必须躲避C.由下向上施工 25o 以上的斜巷时，必须将溜矸（煤）道与人行道分开D.斜井内人行道一侧，每隔 3050m 设一躲避硐【答案】B46、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）。A.所有新进矿山
14、行业的职工都应接受不得少于 40 小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于 20 小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】B47、矽肺病的预防措施是“风、水、密、净和护”五个方面，其中“护”是指（）。A.采取个体防护措施B.采取对矿尘设置护栏C.对矽肺病患者采取保护措施D.在作业区实行洒水防护【答案】A48、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B49、立井井筒施工混凝土的分层浇筑厚度一般为()。A.1.01.2mB.0.70.8mC.0.50.6mD.0.30.
15、4m【答案】D50、上下层卷材不得相互垂直铺贴;接缝处不得有气泡和褶皱，并应按规定做附加补强层，宽度不少于（）。A.80mmB.90mmC.100mmD.120mm【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于土的坚实程度评价，正确的是()。A.一类土属于特坚硬土B.松软土主要用锹和锄头挖掘C.软与中等密实黏土属于坚土D.砂土挖掘只有少许要用镐翻松E.四类土以上不具有岩石的坚硬性质【答案】BCD2、钢筋混凝土爆扩灌注桩的适用的土层有（）。A.软土B.砂质土C.黏土D.砂质黏土E.新填土【答案】BCD3、巷道光面爆破中对周边孔钻孔的要求是（）。A.周边孔要相互平行B.周边孔深度与掏槽
16、孔深度一致C.周边孔均垂直于工作面D.周边孔底部要落在同一平面上E.周边孔开孔位置要准确，都位于巷道断面轮廓线上【答案】ACD4、井下水文勘探前应做好的工作有（）。A.钻机硐室支护牢靠B.钻机安装可靠C.加固探孔D.完成孔口管耐压试验E.安装孔口安全闸阀【答案】ABCD5、关于地基处理的方法，说法正确的是()。A.换土垫层时的施工前都要试验确定夯压遍数B.强夯法适用于湿陷性黄土地基的处理C.土桩和灰土桩都只能使用在地下水位以上的地基D.深层搅拌法的原理是采用固化剂与软土拌合硬化成复合地基E.砂石桩对淤泥质黏土的短期效果相当明显，后期更高【答案】ACD6、为保证混凝土的质量，现场搅拌混凝土时可采
17、取的措施有（）。A.严格控制水灰比和坍落度B.在保证最低搅拌时间的情况下尽可能延长搅拌时间C.改变拌合物的配比需经试验人员同意D.搅拌好的混凝土要做到基本卸尽E.根据施工方便确定投料顺序【答案】ACD7、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】ABCD8、屋面卷材防水施工时，底层卷材与基层卷材粘贴形式分为（）。A.满铺法B.空铺法C.条粘法D.点粘法E.搭接法【答案】ABCD9、露天矿的排水沟应防止（）等情况发生。A.渗漏B.倒灌C.崩塌D.漫流E.淤塞【答案】ABD10、适用于有水露天或井下有水工作面爆破使用的炸药有（）。A.水胶
18、炸药B.普通铵油炸药C.乳化炸药D.改性铵油炸药E.膨化硝铵炸药【答案】ACD11、工程地质中，土的工程性质包括()。A.固结性B.可松性C.压缩性和地基变形D.休止角E.弹性【答案】BCD12、属于特种作业人员、应当接受专门技术培训的是（）。A.矿灯收发工B.矿内机动车司机C.尾矿工D.井口把钩工E.瓦斯检查工【答案】BC13、提高混凝土强度的方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石、以及高强度石子D.加强养护E.添加增强材料【答案】ACD14、振动沉桩法的优点包括（）A.构造简单B.使用方便C.效能高D.所用机具设备多E.适用范围较宽【答案】ABC15、关于工业场
19、地填方与压实施工的基本要求，说法正确的有（）。A.填土的含水量应当是符合密实要求的最优含水量。B.填土工作一般由场地最低部分开始。C.土质松软不符合要求的地方可换土处理。D.填土时应将透水性大的土层置于透水性较小的土层之上。E.人工填土每层虚铺厚度约 20-30cm。【答案】ABC16、关于地面建筑工程施工的安全要求，正确的是（）。A.楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于 2.2mB.长度超过 60m 的厂房，应设两个主要楼梯C.厂房内的一般设备维修护道宽度不应小于 1.0mD.通道的坡度不到 12时应设踏步；超过 12时应加设防滑条E.高度超过 0.6m 的平台其周围应设栏杆【答案】ABC17
20、、井架的头部结构主要包括（）。A.天轮托架B.卸矸槽C.天轮起重架D.防护栏杆E.翻矸台【答案】ACD18、下列安全检查中的工作、处置方法，正确的是（）。A.当场责令现场人员改正违章行为B.抽查考核现场人员安全技术知识C.登记安全问题以便以后追究D.给现场签发不留底的安全隐患罚单E.追查遗留安全问题的改正情况【答案】ABC19、关于斜井施工的通风方式，说法正确的是（）。A.单斜井通常采用压入式通风B.单斜井压入式通风靠巷道回风C.双斜井需分别采用抽出式通风D.抽出式通风时需要靠巷道回风E.双斜井施工可实现一进一出的通风方式【答案】AB20、设备基础的地脚螺栓埋设可采用（）。A.一次埋入法B.预
21、留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法E.预埋法【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m的设计变更通知，增加挖方量
22、1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔
23、，其工程费为 14005.2(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。二、施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的 50后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题1施工单位制
24、定的基础施工方案是否妥当?为什么?2土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差 50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差100mm；成孔倾角允许偏差5。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为05，水泥砂浆配合比宜为 1：11：2(重量比)，水灰比宜为 038045；水泥浆、水泥砂浆应拌
25、合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过 30min 时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底 250500mm 处，空 N 部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。三、1、背景：某施工单位承担了一锚喷支护巷道的施工任务。该巷道设计锚杆间排距 1m，每断面锚杆 9 根；采用树脂药卷锚固；喷混凝土厚度 50mm。施工中，业主进行了中间验收，检查了 200m 巷道，有关锚杆部分的记录有以下内容：（1）树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格。（2）锚杆检查：1
26、）进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2）锚固力检查有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布（间隔 50m）抽查共计 3 根，最小值不低于设计的 90；3）与锚固力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm；4）锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。2、问题：（1）锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?（2）锚杆检查方法有哪些不符合要求?（3）通过记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?其质量要求是什么？（4）对于锚喷支护巷道，主要质量控制项目是哪些?【答案】（1）锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?答：树脂药卷的进场检查单抽查一张，符合
27、规定。因为根据规定树脂药卷是按 3000 卷抽样检验不应少于一次。验收 200m 巷道只有 1800 根药卷。锚杆进场检查单抽一张，不符合规定。因为规定锚杆每 1500 根抽样检验不少于一次。验收 200m 巷道1800 根锚杆，应按二个批次检查，抽查二个检验单。（2）锚杆检查方法有哪些不符合要求?答：锚杆的锚固力检查不符合要求，巷道每 2030m 且不超过300 根取样不少于一组。实际按 50m 抽查一组。因此不符合要求。锚杆间排距检查不符合要求，巷道应不超过 25m 设一个检查点，中间验收 200m 巷道，至少设 8 个检查点。实际抽查三根，所以不符合要求。（3）通过记录说明，在锚杆检查中
28、还遗漏哪些重要内容?其质量要求是什么？答：还遗漏了锚杆安装质量的检查内容。其质量要求是：锚杆安装应牢固，托板紧贴壁面、不松动。锚杆的拧紧扭矩不得小于 100Nm。（4）对于锚喷支护巷道，主要质量控制项目是哪些?答：锚喷支护巷道，主要控制项目是：喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量应符合施工组织设计的要求；喷射混凝土的配合比和外加剂掺量符合规定；喷射混凝土的抗压强度应符合设计要求；喷射混凝土支护井巷工程净断面规格的允许偏差符合规定；喷射混凝土厚度不应小于设计值的 90%。四、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m
29、 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事
30、故 2伤亡事故处理时限是如何规定的 3承包方是否应承担该工程延误的责任应如何计算工期延误惩罚数额4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任应如何处理【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不
31、周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。五、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在
32、3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先
33、的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要
34、求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度
35、往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。六、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23m3h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此
36、额外支出 3 万元，影响工期 20d，要求索赔。问题 1建设单位要求返工的主要依据是什么应该如何应对施工单位的索赔，为什么 2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些 3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些 4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施【答案】1主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施
37、的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到
38、一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。七、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过
39、3 天简单培训就下井作业。问题 1请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。【答案】1违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2违章安排主提升司机 l 人操作，要求必须是 1 人操作 1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3项目经理无权组织事故调查小
40、组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1 小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在 24 小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调查。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市(或区)劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照
41、企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调查组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。八、某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告表示在井深 6
42、20m 以后有三层有含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施 T_N 第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井
43、壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆效果
44、不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工
45、程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，
46、就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。九、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程
47、师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造
48、成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核
49、索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或
50、诉讼。一十、某省属重点矿业工程项目计划于 2010 年 12 月 28 日开工，由于井筒地质条件复杂，施工技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于 2010 年 9 月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间 9 月 2022日购买了招标文件。招标文件中规定，10 月 18 日下午 4 时是招标文件规定的投标截止时间，11 月 10 日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E 四家企业提交了投标文件，C 企业于 10 月 18 日下午 5 时才送达，原因是中途堵车；10 月 21 日