《湖南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试卷A卷附答案.doc（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、湖南省湖南省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务押题年一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试卷练习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、矿区厂房基础结构中，适用于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一些重要建筑物的基础形式是()。A.条形基础B.箱形基础C.独立基础D.筏形基础【答案】B2、室内地面涂料防水，防水层应从地面延伸到墙面，高出地面（）A.50mmB.60mmC.70mmD.100mm【答案】D3、关于预裂爆破的要求，错误的是()。A.预裂爆破孔与主爆孔间应布设缓冲孔B.预裂爆破孔与相邻主爆孔的起爆时差不应小于 75msC.预裂爆
2、破应采用不耦合装药D.预裂爆破孔不应采用炮泥填塞【答案】D4、混凝土中的含砂率是指（）。A.砂子与骨料总的质量之比B.砂子与骨料总的体积之比C.砂子与混凝土总的质量之比D.砂子与混凝土总的体积之比【答案】A5、对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是()A.因洪水水位高出井口标高B.由河水顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯通地表水【答案】B6、无法提高混凝土耐久性的方法是（）。A.合理选用水泥B.采用较大的水灰比C.提高混凝土浇灌密实度D.掺加适宜的外加剂【答案】B7、某矿有一工作面命名为 1234 工作面，其中数字 2 代表()。A.煤层编号B
3、.水平编号C.采区编号D.区段编号【答案】C8、在预防爆破事故过程中，下列关于静电防治的说法，正确的是()。A.爆破作业人员穿戴羊毛等衣物进行作业B.在压气装药系统中采用导体输药管C.机械化装药时，对可能产生静电的设备要有可靠接地装置D.使用压气装填粉状硝铵类炸药时，允许采用导爆索网路起爆【答案】D9、在平硐开拓方式中，为排水方便，平硐必须有()的流水坡度。A.24B.25C.34D.35【答案】D10、露天深孔台阶爆破时有效堵塞长度值应大于（）值。A.底盘抵抗线B.最小抵抗线C.炮孔排距D.炮孔间距【答案】A11、通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是（）。A.延长工期B.调整后续工程进度
4、计划C.调整前期工程量内容D.增加索赔机会【答案】B12、当地下厂房需留岩锚梁时，岩锚梁岩壁保护层开挖应采用（）爆破法。A.浅孔B.深孔C.中深孔D.裸露药包【答案】A13、关于选矿性质的说法，正确的是（）。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D14、探放老空积水最小超前水平钻距不得小于()m，止水套管长度不得小于10m。A.10B.20C.30D.40【答案】C15、矿山井巷浅孔爆破的盲炮处理过程中，平行孔距盲炮不应（）m。A.0.3C.0.5【答案】A16、导爆管雷管起爆方法是利用导爆管传递()点燃和引爆雷管。A.
5、应力波B.超声波C.声波D.冲击波【答案】D17、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】D18、深孔爆破是指炮孔直径大于（），并且深度大于（）的爆破作业。A.30mm；3mB.30mm；5mC.50mm；3mD.50mm；5m【答案】D19、以设计桩长和桩端进入持力层深度控制成孔深度的桩型是（）。A.摩擦桩B.端承桩C.灰土桩D.端承摩擦桩【答案】D20、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内
6、容，包括有（）。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山安全法律C.审查批准矿山建设工程的设计D.提取安全技术措施专项费用【答案】A21、目前国内用量最大、品种最多的混合炸药是（）炸药。A.硝铵类B.硝化甘油类C.芳香族硝基化合物类D.其他工业【答案】A22、工序能力状态一般用工序能力指数表达，下列与该指数大小无关的是（）。A.工序质量标准差B.公差上限C.公差下限D.工序质量方差【答案】D23、地下连续墙采用两根以上导管浇筑的导管间距一般不应超过（）m。A.1B.2C.3D.4【答案】C24、下列施工机械起重机中，()能在比较狭窄的场地使用，制作简单，但灵活性较差、移动较困难，
7、适用于安装比较集中的工程。A.桅杆式起重机B.塔式起重机C.轮胎式起重机D.汽车式起重机【答案】A25、根据矿山安全法规定，矿山瓦斯检查工必须经过专门技术培训和考核并依法取得()，方可上岗作业。A.安全管理证B.操作资格证C.安全生产许可证D.安全生产培训证【答案】B26、下列不属于施工组织设计编制应遵循的原则的是（）。A.确定合理的工期、合理造价，科学配置资源，节约投资B.实现均衡施工，保证工程质量和安全，达到合理的技术经济指标C.应优先利用永久建筑和设备、设施，以节约项目投资D.应积极推广引进的新科技、新人才【答案】D27、溶浸采矿法可用于开采()。A.铁矿B.煤矿C.盐矿D.铜矿【答案】
8、D28、边坡高度 H 大于（）为超高边坡。A.100mB.300mC.400mD.500m【答案】D29、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是()。A.制定新标准B.重新再培训C.再进作业环节D.评价对策【答案】D30、按国家矿产资源法规定，有关矿产开采的正确做法是（）。A.有采矿权者可自由开采B.共生矿产必须同时开采C.有用的尾矿应统一排放至矿区外D.开采资源应节约用地【答案】D31、对于工期紧迫、抗渗性能较高的防水工程，适宜的外加剂材料是()。A.引气剂B.密实剂C.减水剂D.膨胀剂【答案】B32、地质年代单位也分为三级，下面不是其构成内容的是（）。A.代B.纪C.
9、群D.世【答案】C33、企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A34、以下高地作业的安全措施，正确的是（）。A.1m 以上基坑作业应设围栏B.车辆行驶道旁的洞口应设有混凝土盖板C.悬空作业必须按照规定使用安全保险绳D.模板支撑、拆除时在同一垂直面上可以上下同时作业【答案】C35、国家对环境保护的原则是“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与”和（）。A.“集体负责”B.“遵守三同时”C.“破坏赔偿”D.“损害担责”【答案】D36、下列水泥性能指标，属于废品的是
10、（）。A.终凝不合格B.水化热高C.体积安定性不良D.强度高【答案】C37、矿业工程项目合同价款调整中，当发生()时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。A.企业资质发生改变B.一方企业发生人事变动C.工程设计内容模糊D.物价变化【答案】D38、在项目合同中，一般约定的付款方式不采用（）的形式。A.工程预付款B.工程进度款C.应急工程专用款D.工程结算【答案】C39、关于矿井设计工作，说法错误的是（）。A.矿井设计的一个重要依据是由勘查单位提供的地质勘查B.进行矿井设计前应掌握区内或邻近相似矿井的主要技术C.矿井设计应包括固体废弃物处理的内容D.矿井工业场地的布置应符合集中与分散相结合的原
11、则【答案】A40、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）后方可起吊A.30%B.50%C.60%D.70%【答案】D41、关于矿山井下的防尘措施，说法错误的是（）。A.装岩时必须向矸石堆喷洒水B.防尘用水必须采用集中供水方式C.人行道的岩壁至少每季用水清洗一次D.缺水地区可以采取干法凿眼【答案】D42、水泥的性能主要取决于（）。A.水泥熟料的组成与质量B.水泥生料的组成与质量C.混合料的组成与质量D.石膏配料的组成与质量【答案】A43、评价混凝土硬化后的抗碳化性、抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性等性能技术要求的指标是混凝土的（）。A.收缩性B.硬化性C.耐久性D.坚固性【答案】C44、立井井筒施
12、工中，用于提升及悬吊掘进设备的专用设备是（）。A.吊盘B.钢丝绳C.天轮D.凿井井架【答案】D45、基岩裸露巷道掘进采用光面爆破时，其周边眼的眼痕率不应（）。A.小于 50B.小于 60C.大于 50D.大于 60【答案】B46、下列关于矿山企业行政管理的法律责任规定中，正确的是（）。A.矿山企业主管人员强令工人冒险作业而发生重大伤亡事故的，则对其撤职处理B.安全生产的特种作业人员未取得资格证书上岗、并逾期不改正的，提请县级以上人民政府决定责令停产C.矿山企业主管人员对矿山事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故的，由其上级主管部门对其行政处罚D.矿长不具备安全专业知识的，应由劳动行政主管部门对其
13、进行撤职处理【答案】B47、根据电离辐射防护与辐射源安全基本标准GB 188712002 的规定，属于外照射的防护方法的是()。A.中和法B.缩短受辐照时间C.包容、集中法D.稀释、分散法【答案】B48、煤矿井巷工程的施工内容中，属于单位工程的是（）。A.通风安全设施B.巷道水沟C.井筒壁座D.井底水窝【答案】A49、冬期填筑应较常温时每层铺土厚度减少（），并预留沉降层，碾压增加 1-3 遍。A.10%-20%B.10%-25%C.20%-25%D.20%-30%【答案】C50、关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电B.操作高压电气设备时应另设有监护
14、人员C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具D.同一供电线路上同时作业人数不得超过 2 人【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、以下属于分项工程的内容是()。A.井颈工程B.预应力工程C.装配式混凝土结构D.掘进工程E.钢筋工程【答案】BCD2、关于在高瓦斯或煤尘爆炸危险的矿井进行爆破作业的说法。错误的是()。A.放顶煤工作面采用爆破法挑顶煤B.运输顺槽掘进爆破采用煤矿许用瞬发电雷管C.轨道大巷工作面周边眼和掏槽眼采用不同直径药卷D.岩巷工作面选用二级煤矿许用乳化炸药E.爆破法处理煤仓堵塞时,一次最大装药量不超过 450g【答案】AD3、在工序能力分析方法中，通常以。为标准衡
15、量工序能力，下列说法正确的是（）。A.值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越小；B.值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越大；C.值越小，工序特|生值的波动越小，说明工序能力越大；D.值越小，工序特性值的波动越小，说明工序能力越小；E.值较大时，工序特性值的波动可以忽略【答案】AC4、下列关于招标文件的内容，正确的是（）。A.项目的两个井筒由两家单位承包B.规定要审查承包单位的资质等级C.规定需交投标保证金、履约保证金D.验收标准较规程要求，有高也有低E.投标书允许采用英文【答案】ABC5、关于地基处理的方法，说法正确的是（）。A.换土垫层时的施工前都要试验确定夯压遍数B.强夯法是
16、在换土垫层后对新地基的夯实C.土桩和灰土桩都只能使用在地下水位以上的地基D.深层搅拌法的原理是采用固化剂与软土拌合硬化成复合地基E.砂石桩对淤泥质黏土的短期效果相当明显，后期更高【答案】ACD6、矿业工程项目实施阶段的进度控制要点有（）。A.施工准备阶段要做好供电、供水、通讯、交通等工作B.施工过程中要做好防水、防瓦斯等工作C.地面工程施工要优先安排主井井架的安装D.采区巷道施工与设备安装尽量组织交叉作业E.竣工验收时要优先保证地面生产系统的试运转【答案】ABD7、按受力特点及材料性能，基础可分为()。A.条形基础B.独立基础C.刚性基础D.柔性基础E.箱形基础【答案】CD8、下列关于平巷和斜
17、井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1 次只准推 1 辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于 0.8m【答案】AD9、2016 年重新修订的金属非金属矿山安全标准化规范中对地下矿山企业的具体评定标准是（）。A.评定采用标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率三项指标B.企业安全标准化评定分为 3 个等级C.评定等级的标准化得分最低为60 分D.其中标准化得分是由 15 个元素(即 15 项总体要求)组成E.安全标准化评定每三年至少一次【答案】BC10、露天深孔
18、爆破的起爆顺序包括（）。A.排间顺序起爆B.波浪式起爆C.楔形起爆D.斜线起爆E.排间间隔起爆【答案】ABCD11、用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下防腐问题，施工时不应采用（）。A.高铝水泥拌制砂浆B.污水C.pH 值小于 4.0 的酸性水D.用 pH 值大于 9.0 的碱性水E.热处理钢筋【答案】ABC12、采用钻井法凿井，说法正确的是()。A.钻井法以钻头刀具破碎岩石，用泥浆或其他介质进行洗井、护壁和排渣B.钻井期间，泥浆面必须高于地下静止水位 0.5m，且不得低于临时锁口 0.5mC.钻井法施工的井筒，其井壁多采用管柱形预制钢筋混凝土井壁，随钻随沉D.钻井时必须及时测定井筒的偏斜度，
19、偏斜超过规定时，必须及时纠正E.预制井壁下沉的同时，要及时排除泥浆，以免泥浆外溢和沉淀【答案】AD13、井架的头部结构主要包括（）。A.天轮托架B.卸矸槽C.天轮起重架D.防护栏杆E.翻矸台【答案】ACD14、合同分析的基本内容的包括（）。A.合同的法律基础B.承包商的主要任务和发包单位的责任C.合同价格和施工工期D.违约责任E.合同的格式【答案】ABCD15、关于尾矿坝坝基开挖及岸坡处理施工的要求，正确的是（）。A.开挖清理坝肩岸坡工作可边填筑边开挖B.天然黏性土坝基可预留保护层C.坝基易风化的岩石，应留保护层D.灌浆法处理坝基应在施工现场进行灌浆试验E.开挖清理坝肩岸坡工作宜自上而下一次完
20、成【答案】BCD16、关于矿井涌水量监测工作的要求，说法正确的是（?）。A.对新揭露的出水点，初期应每日观测 1 次B.对溃入性涌水，最初应当每隔 12h 观测 1 次C.对新开斜井，应每延深 10m 观测 1 次D.对新开立井，应每延深 10m 观测 1 次E.新开立井如遇新含水层时，应即刻安排观测 1 次【答案】ABD17、锚喷支护巷道工程质量评定中的主控项目包括（）。A.锚杆杆体及配件的材质、品种、规格和强度B.锚杆锚固药卷的材质、规格、配比和性能C.锚杆的间距和排距D.喷射混凝土材料的质量E.锚杆的外露长度【答案】ABD18、岩体节理面的几何特性参数有（）。A.产状B.张开度C.节理充
21、填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD19、建筑密封材料应满足的性能要求有()。A.粘结性B.流动性C.固结强度D.耐热性E.延性【答案】AD20、井巷掘进爆破中的直眼掏槽方式包括()。A.单向掏槽B.缝隙掏槽C.简形掏槽D.螺旋掏槽E.双螺旋掏槽【答案】BCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆ll 根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格；(2)锚杆检
22、查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的 90；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题 1锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2哪些锚杆检查方法不符合要求?3记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均
23、应有检查报告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定
24、点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。二、【背景资料】某施工单位中标承建一矿井的风井井筒及井下相关巷道工程井筒净直径55m，全深 450m。根据该井筒地质检查钻孔所提供的地质资料表明：井筒穿越的岩层多数为厚层泥岩，其中夹杂少量薄层砂质泥岩；井筒在深 205230m穿过两条落差小于 5m 的断层，断层的水文地质条件比较复杂，预计涌水量 4m3h。该风井井筒工业广场地面较平坦资料表明该地区历史最高洪水位为+5015m，最近 10 年最高洪水位为+5005m。施工单位根据上述资料，编制了井筒的施工组织设计，其中井筒的防治水方案如下：
25、(1)考虑到预计涌水量较小，井筒施工采用了风动潜水泵加吊桶排水。(2)为防止地面洪水，井筒临时锁口标高按高于近 10 年的最高洪水位考虑，确定为+5006m。施工期间发生了如下事件：事件 1：井筒施工到井深 160m 时突遇断层出水涌水量达 40m3h发生了淹井事故。事件 2：巷道施工期间钻孔探水时，由于钻孔设施问题和操作使用不当发生了突水事故，影响了工期。事件 3：在工程即将完工时，恰逢雨季连续暴雨，加之附近山洪暴发，导致工业广场积水，水位高度达到+5008m，致使积水迅速超过井口灌入矿井，发生了淹井事故，所幸井下人员及时撤离，未造成伤亡。【问题】1施工单位井筒施工组织设计防治水方案存在哪些
26、问题?说明正确的做法。2井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因有哪些?【答案】1存在问题：井筒防治水方案缺少穿过断层的探水措施。正确做法：按相关规定，穿过导水断层应先探后掘。存在问题：井筒施工排水采用潜水泵加吊桶排水不合理。正确做法：井筒施工应有预防井筒涌水的措施，应按规定布置排水系统(配齐排水供电电源、排水泵、排水管路等)。存在问题：井筒施工地面防洪标高设计不合理，临时锁口标高小于煤矿建设安全的规定。正确做法：按规定井筒临时锁口标高，应高于当地历年最高洪水位，若低于最高洪水位时，必须采取防洪安全措施，在山区还必须避开可能发生泥石流、滑坡的地段。2井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因
27、包括：(1)地质资料不准确(断层位置、涌水量大小)；(2)没有遵循有疑必探、先探后掘的原则进行探水、治水；(3)井筒施工组织设计排水设施的排水能力不足。3根据施工规范：探水钻孔钻进前，应安装孔口管、三通、阀门、压力表等设施。如遇钻孔内水压过大，应采取反压和防喷装置进行钻进，并应采取防止孔口管和煤岩壁突然鼓出的技术措施。4所发生的淹井事故不可定为不可抗力的自然灾害事故。理由：因为该洪水位没有超过当地历年最高洪水位，且施工单位未做好应有的防水措施。三、某煤矿采用一对主副立井方式开拓，该主、副井井筒均在同一工业广场内，某施工单位承担了该主井井筒施工项目。主井井筒净直径 5m，深度 650m，表土段采
28、用冻结法施工；项目经理计划采用 JKZ28 专用凿井提升机配 3m3吊桶提升和 1 台 JK25 提升机配 2m3 吊桶提升，以加大提升能力，并配 2 台HZ6 型中心回转抓岩机出渣；该井筒在基岩段共穿过两个含水层，厚度分别为 15m 和 30m，相隔 30m，两个含水层最大涌水量均为 40m3h。在施工到第 2层含水层发现井筒上段漏水量较大，脱模后蜂窝麻面较为严重。该井筒竣工后井筒涌水量达 15m3h，其中冻结表土段井壁有较为明显的漏水现象，遂决定对表土段进行壁后注浆堵水。【问题】1该项目的施工方案有何不妥?为什么?2井筒基岩段防治水都有哪些常用的方法?该井筒最适合采用哪种方法?3简述保证混
29、凝土的浇筑质量的措施。4采用壁后注浆堵水的注意事项有哪些?【答案】1.该项目的施工方案的不妥之处及原因：(1)不妥之处：采用两套单钩提升。原因：该井筒净直径 5m，只能布置 1 个 3m3 吊桶。(2)不妥之处：采用单滚筒提升机。原因：因为该煤矿采用一对主副立井开拓方式，因此，必须考虑主井临时改绞提升，主井施工应布置一台双滚筒提升机，根据井筒深度，宜选用 1 台 2JK-35 提升机，以满足二期工程的施工，而不至于在二期施工时更换提升机。(3)不妥之处：配置 2 台 HZ-6 型中心回转抓岩机出渣。原因：因井筒较小，只能布置 1 台。2井筒基岩段防治水的方法有地面预注浆、工作面预注浆、壁后注浆
30、。该井筒适宜采用工作面预注浆的方法和井筒壁后注浆。3保证混凝土浇筑的质量措施：合理的混凝土配合比和坍落度；对称分层浇筑；严格按照要求分层振捣密实；对井壁淋水，采用截水槽的方法；对岩壁涌水，采用疏导的方法严格控制淋水、涌水进入混凝土中。4采用壁后注浆堵水时应注意事项：钻孔时经常检查孔内涌水量和含沙量。涌水较大或含有沙时，必须停止钻进，及时注浆；钻孔中无水时，必须及时严密封孔。井筒在流沙层部位时，注浆孔深度应至少小于井壁厚度 200mm。双层井壁支护时，注浆孔应进人外壁 100mm。如必须进行破壁注浆时，需制定专门措施，报上级批准。井壁必须有能承受最大注浆压力的强度，否则不得注浆。四、某施工单位承
31、包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为 20。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方 20m 处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度；掘进中利用凿岩机接长钎杆进行探水；在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，伴有小股突水，所架设的 12m 临
32、时支护全部倾倒，造成 2 人重伤、5 人轻伤，部分设备损坏，部分巷道淹没，造成损失，影响工程进度。问题(1)该施工单位在掘进、支护施工中哪些做法存在安全隐患?(2)针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的发生?(3)防治水存在哪些不妥?正确做法应该如何操作?【答案】1由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故，而仍按正常条件施工也是隐患之一。2针对该石门巷道的施工条
33、件，要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳定状态。放炮后首先应进行“敲帮问顶”，检查危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保证安全施工。对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。3根据施工方的安排施工中防治水工作很差。存在的不妥之处有，探放水方案、设备均不妥，探放水应采用专用设备进行，应有专门的探放水设计，布置满足涌、突水量的排水设施。应加强水文地质预测、预报工作。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。五、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆1
34、1 根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50mm。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的 90；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题 1锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定它对锚喷支护验收有何影响 2哪
35、些锚杆检查方法不符合要求 3记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容它对锚杆支护作用有什么影响 4哪些检查内容是质量的主要控制点【答案】1根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于
36、 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100Nm。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。六、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施
37、工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30 天，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视
38、为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报
39、告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担
40、这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。七、背景某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3/h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20 天，要求索赔
41、。问题 1.建设单位要求返工的主要依据是什么？应该如何应对施工单位的索赔，为什么？2.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些？3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些？4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施？【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3/h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井
42、筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁
43、后面充实堵水。八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由
44、于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2
45、承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定
46、不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。九、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 l2 个月，开工日期为 3 月 8
47、 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2伤亡事故处理时限是如何规定的?3承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4该工程未经验收便投
48、入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4工程未经验收
49、业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交 Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。一十、背景某厂新建一条生产线，工期要求 9 月 10 日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于 7 月 28 日才陆续到位，晚到 45 天，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装，一边整修不规范设备。设备在试生产 2个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安
50、装的情况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现20mm 偏差而形成漏风。为处理事故，停产 5 天整修，设备制造厂家支出 6.8 万元，施工承包商支出 3.4 万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题 1.上述背景材料中的质量事故属哪一类？2.对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种？3.背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案？【答案】1.曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失 6.8 万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失 3.4 万元，属于一般事故。2.对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；