《工程分项承包合同专业版(合同版本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程分项承包合同专业版(合同版本).docx(22页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0625工程分项承包合同专业版(合同版本)合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方:乙方:日期:合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同7.8 本协议工程的保修期为主合同期限(保修期从签发工程移交 证书后算起)。7.9 质量保证期内如出现质量缺陷或质量问题,乙方应及对予以 处理。假设乙方在甲方通知后未能及时处理,或有意隐瞒联络方式无法 通知到乙方,甲方有权代行处理,所发生的费用从其质保金中坐扣。第八条安全生产及文明施工8.1 乙方必须设置安全管理机构和配备专职的安检人员,建立健 全安全生产的保障体系和措施,严格按照安全生
2、产操作规程、规范组 织施工,保证施工作业安全。8.2 特殊工种人员必须持有上岗资格证书,乙方应将其名单(含上 岗证、IC卡号、身份证复印件)统计报送甲方备案。8.3 乙方必须执行安全生产法,确保安全生产。所发生的一 切生产安全事故,由乙方承当全部责任,并由乙方自行处理及承当全 部直接、间接损失和相关费用。8.4 乙方应自觉与当地村民、相邻施工单位搞好关系,不得诋毁、 谩骂、殴打上级主管部门和协作单位的管理人员和施工人员,严禁斗 欧打群架、无事生非等事件发生;如假设发生打架事件,参与打架的责 任方无条件退场,责任、损失由责任方承当,并向甲方支付违约金伍合同范本 | CONTRACT TEMPLA
3、TE 建设工程施工合同8.5 乙方应做到科学化、规范化施工,不得干扰其它部位施工作 业,并按甲方总体要求进行文明工地创立,做到文明施工、工完场清。8.6 乙方应按协议规定履行其安全职责。乙方应加强对施工作业 安全的管理,特别加强易燃、易爆材料、火工材料和爆破作业的管理, 制定安全操作规程,配备必要的安全生产设施和劳动保护用品,并利 用每天上班前5分钟对职工进行施工安全教育,作好文字记录备查。8.7 为确保施工正常进行乙方在雨季施工应做好防汛度汛工作, 保证施工安全;并保证森林防火及用电安全。8.8 在施工现场要挂安全警示标志、安全文明施工标语标示牌、 确保施工现场整洁有序、确保有非常好的施工形
4、象,满足业主、监理 和甲方对文明施工的要求;如假设乙方不能满足业主、监理和甲方的要 求,甲方有权让其它人来做,费用从乙方计量款中扣除。第九条工程测量、检验、试验9.1 本分项工程所约定的工程范围内施工测量由乙方负责(包括 按规定填报资料),费用由乙方负责。9.2 本分项工程所约定的工程范围内施工检验、试验由乙方负责。93甲方有权派专业技术人员对乙方进行监督。第十条管理费总公司和分公司管理费:协议内工程,总公司按乙方结算第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 产值的2%计扣,分公司管理费按乙方结算产值的1%计取第十一条履约保证金、质量保证金和质量保证期10.1
5、 本协议签订后乙方须向甲方交纳万元(大写万元)履约保证 金彳寺本协议约定的乙方的全部职责履约完成后无息退还。10.2 质量保证金:甲方从第一个月结算开始,按乙方每月工程 结算价款的5%坐扣,工程按期完工,质量合格并经竣工验收后返还 2.5% ,剩余局部待质保期满业主返还质保金后1个月内付清。10.3 质量保证期:本协议工程的保修期为一年(保修期从签发工 程移交证书后算起)。10.4 质量保证期内如出现质量缺陷或质量问题,乙方应及对予 以处理。假设乙方在甲方通知后未能及时处理,或有意隐瞒联络方式无 法通知到乙方,甲方有权代行处理,所发生的费用从其质保金中坐扣。第十二条工程结算和支付12.1 本协
6、议工程量清单中单价包括由承包人承当的临建费、 直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及 应由承包人承当的义务、责任、风险和为完本钱工程施工不单独列项 所发生的一切费用。12.2 本协议工程工程工程量、价格见工程量清单及相应报价表。12.3 工程结算支付采用银行转帐方式。第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同12.4 结算工程量的核实确认:乙方根据设计要求以及甲方的要 求完成施工并经甲方会同监理最终验收合格,经甲方核定的实际完成 工程量作为本协议工程工程的结算量。12.5 乙方应在每月26日前按甲方规定的报表(包括工程量签认 单、质量验收评
7、定表等,均为原件)一报,甲方向业主办理完毕工程 结算手续后10日内向乙方办理工程价款结算。假设甲方支付乙方工程 款逾期,超出月份按同期银行活期存款利率计算利息支付乙方。12.6 甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除规定费用 后对乙方进行支付。12.7 工程结算时甲方应扣除以下费用:12.7.1 乙方当月领用的材料费。12.7.2 乙方当月使用甲方的施工设备费。12.7.3 工程质保金(按当月工程结算款的5%)。12.7.4 乙方当月使用甲方的风、水、电、房租等费用。12.7.5 按当月工程结算款3.22%代扣三税(其余税金由乙方自行 办理)。1276其他费用。12.8 当工程结算到达本
8、协议工程工程价款总额的90%(含已扣质 保金)时,甲方暂停付款,待工程完工验收合格,双方办理竣工结算(扣第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 除质保金)后30日内甲方支付乙方。12.9 本协议工程工程质保金的支付在甲方主合同全部工程办理完验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,结算工程质保金后28天由甲方向乙方支付。12.10 工程预付款本协议分项工程无工程预付款的支付。12.11 乙方应及时支付民工工资,并保证不拖欠民工工资否那么, 甲方可直接从乙方的结算费用中支付。12.12 乙方应在每月结算款办理之前向甲方提供由银行出具的能证明资金使用的
9、凭证,以保证资金用于本工程。第十三条双方职责甲方职责13.1.1 L1甲方应负责做好本协议工程的现场施工协调和组织筹划 及工程竣工验收。13.1.2 甲方负责及时向乙方提供设计图纸1套和转发设计、监 理文件和施工指示,并对施工进行技术指导(含技术交底)。13.1.3 甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度,负 责审核并批准乙方的施工方案等。13.1.4 甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同(但不能免除乙方责任),假设工程进度出现滞后、工程质量出现严重问 题、施工安全出现严重隐患时,甲方有权责令乙方停工
10、整改,假设在规 定整改期限内仍达不到甲方要求时,甲方有权调整乙方工程工程范围 或中止本合同,其间发生的相关费用、损失由乙方承当。13.1.5 甲方统一负责向监理、业主报送工程结算和价款支付。13.1.6 其他应由甲方履行的职责。13.2 乙方职责乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度,按照本合同约定对进度、质量、安全等负责。13.2.1 乙方应严格执行本合同目标施工计划和甲方审批的施工进度计划,单项工程开工前7天,应向甲方报送施工方案、施工计划 和施工资源配置方案,并由甲方审批后方可实施。13.2.2 乙方不得转让本协议工程工程或进行本协议工程工程的分包。13.2.3 乙方应按照甲方的统计报表制
11、度和报表格式报送工程结 算表。13.2.4 为保障工程施工的正常秩序,乙方现场负责人及技术负责 人施工期内在现场的时间每月不得少于25天,达不到要求按每天壹 万元支付甲方违约金,短期离开工地应书面征得甲方工程经理或其委第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 托人的同意,并委托一名全权代表代行其职责。13.2.5 乙方工程完工后应及时对施工现场进行清理,做到工完场 清,并不得损坏现场构筑物及其他设施,如发生损坏,应负责修复或 赔偿。13.2.6 乙方应加强对本单位职工的思想教育,规范其行为,做到 遵纪守法,在工地不得发生打架斗殴、违法违纪事件,做好环境保护 工
12、作,遵守环境保护的法律、法规、生产中的废水、废气、废油、烟 尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。13.2.7 乙方应负责已完工程移交前的维护。13.2.8 乙方应做好自身人员的安全教育、施工防护,做好队伍内 营区内的治安保卫工作并接受甲方督查。13.2.9 乙方必须购买高危施工人员人身伤害险(签订合同后半 个月内将复印件交与甲方经管部);全员工伤险;特殊设备财产险;第三 者责任险。13211由甲方所提供机械设备的使用、操作运行、维护保养、 安全措施等均由乙方负责;工程完工后完好无损的退还甲方签收,如 有损坏照价赔偿。13.2.12 乙方必须做好现场安全防护、做好队伍和营区的治安防范。第15页合
13、同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同乙方必须考虑并承当由于气候(冬季、高温季节)的原因造成工程歇工的一切影响。13.2.13 乙方须主动配合甲方解决民扰的事宜。13.2.14 其他应由乙方履行的职责。第十四条违约责任、争议、仲裁、罚那么因主合同不能继续履约或甲方终止执行主合同,本协议的履约也自然终止。此终止甲方以书面形式告知乙方,并按业主对甲方的结算比值同比例对乙方进行结算。同时退还乙方所提交的履约担 保。14.1 假设乙方将本协议工程另行转让或再分包,甲方有权取消乙方的转让工程或直接终止本协议,其间发生的所有损失由乙方承当。14.2 假设乙方原因未到达本协议工程控
14、制性工期要求,每拖延一天计取违约金10万元;14.3 假设乙方原因造成主合同规定的其他违约事项,那么由乙方承当违约责任,并赔偿甲方信誉损失,按乙方分包工程价款10%计F 违约金,并赔偿相关损失。14.4 乙方必须按照施工总进度计划的工期要求,配置足够的劳动力资源和设备资源。如假设质量、安全、进度、形象不能满足业主、监理和甲方的要求,甲方有权作出处理甚至清退乙方出场,发生第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 一切损失由乙方负责。14.5 本协议未规定的违约责任,按甲方与业主签订的主合同违 约责任规定处理。14.6 甲乙双方在执行本协议过程中所发生的或与本协议
15、有关的 一切争议,双方应通过友好协商,如果协商不能解决,应提交当地仲 裁委员会,并根据该会的规定进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方 均有约束力。第十五条其他乙方进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的费用。15.1 乙方应与甲方签订安全生产协议,系本协议的组成部 分,双方应按规定执行。15.2 乙方应与甲方签订廉政合同.双方应共同遵守其规定。15.3 本协议履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、 决定等均应以书面函件为准,并应送达甲方现场工程部和办理签收手 续。15.4 乙方按照甲方规定的工期完成协议工程任务,甲方免收规定的费用;15.6 本协议未尽事宜,双方共同协商解决;本协议经双方
16、法定代表人(或授权代理人)签字并加盖单位第17页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 公章后生效.工程完工、工程价款结清后自然终止。15.7 本协议是否需要地方公证机关公证,双方协商确定。15.8 本协议一式4份.其中正本2份.双方各执I份;副本2份.双 方各执1份。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年一月日 年一月一日工程分项承包合同范文2发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)一、承包内容:所有井桩开挖及现场清理。二、承包方式:甲方将井桩土方开挖扩大头以上按每米元,大写 元/米;扩大头局部每个元,大写元/个承包给乙方,由乙方
17、包干及质安 责任。三、承包范围:乙方包干建设方提供的全套的设计图纸及交底纪要及设计变更的有关井桩土方开挖工程的全部内容,以及场地清理,并服从文明施 工的按排,在施工过程中乙方必须严格按照施工操作规程进行操作。四、工期:第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程分项承包合同专业版(合同版本)说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。工程分项承包合同范文1甲方(全称):乙方(全称):甲乙双方按照中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规,
18、 本着平等、自愿、公平、诚信的原那么,结合工程主合同(甲方所签合 同)的要求,就工程分项工程施工承包事宜协商一致,并签定本协议, 以资共同遵守。第一条协议分项工程名称、地点、范围、工程量及价格主合同工程名称:1.1 工程地点:1.2 分项工程范围:1.3 工程工程、工程量、工程价格:工程工程、工程量、工程价格详见附表工程量清单,如果整 体安排的需要,甲方*根据施工现场情况对局部工程作调整。工程量 清单中的工程量是用作估算合同价款的工程量,不作为最终结算的工合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 乙方从年月日进场施工,至年月日,所有承包内容必须完工。乙方必须保证足够的
19、人员,保证按甲方安排的时间如期完成,否那么甲方 将更换队伍,其它一切损失由乙方承当。五、质量要求:L井桩开挖必须按设计要求开挖。2、井桩挖完后及时验收,并清理井口的余土防止塌方。3、井桩成孔尺寸必须符合设计要求。4、如乙方原因影响质量、工程施工进度,甲方将在结算费用内 扣除,只能以发放给乙方。如到达不合格标准,返工的一切损失由乙 方承当,中途如有局部返工现象,乙方必须听从施工管理人员指挥, 该返工者不得推诿,返工具材料费用按估价从乙方扣回,乙方必须自 检,不合格者及时整改。在施工过程中发现有违返施工现场管理条 例者,按照施工现场管理条例相关条款进行处分。五、安全生产及安全责任:L乙方施工员必须
20、严格遵守安全操作规程,为使工人加强安全 意识,班组负责人在每天安排工作前,要强调安全操作,发现有人违 反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反施工现场管理条例者, 按照施工现场管理条例相关条款进行处分。施工现场所发生一切 安全事故均与甲方无关,甲方概不承当任何责任,因此而造成的经济第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 损失也均由乙方负责。2、施工人员脱离施工现场所发生的一切安全事故均由乙方负责,甲方概不承当任何责任,造成的损失也均由乙方或个人自行承当。六、文明施工:1、作业人员进入现场必须严格遵守安全施工纪律,并遵守安全 技术操作规程,听从指挥,文明施工。2
21、、在井桩开挖前对工人进行班前技术交底和安全施工意识培力II 工作,让工人清楚地进行施工操作。3、上面挖井人要将井壁周围的土层、石块清理干净,以防掉入 井内。4、井孔上面的人在吊土时随时检查吊桶的牢固性及架子的安全 稳定性,同时将井桩周围的杂物清理干净,随时要与下面的人联系, 有异常现象及时通知有关人员采用应急措施。5、清理井下积水用的抽水泵要保证电缆的绝缘性、防水性,随 时检查水泵及电缆线的使用情况,使用前必须先检查用电器具,不得 漏电及断线现象的发生,连接水泵的配电箱要有漏电装置。6、乙方负责人必须管好自己的队伍,严禁打架斗殴,酗酒闹事, 违者不管谁先动手,均一并罚款500 2000元,严重
22、者交于司法部 门处理。乙方人员必须将身份证、计划生育证报甲方。未满18周岁第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 者不得来工地做工。服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度,有 章必循。在施工过程中发现有违返施工现场管理条例者,按照施 工现场管理条例相关条款进行处分。七、付款方式: 每月按施工进度报批工程量,经工程部审核,报公司审批后在每月5号之前付给已完工程量的人工费用,余下在工程办理完结算之 后,一个月内付清,剩下最后质保期满,一次性付清。八、小型工具、生活、劳保用品均由乙方负责。九、所有工人在甲方领用的用具,如有损坏照价赔偿,如安全帽等。十、附那么:L本合
23、同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好 协商的态度加以解决。2、本合同由发包、承包方代表签字后生效。全部工程费结算完 成后,本合同终止。3、本合同一式俩份,甲、乙双方各执一份。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年一月日 年一月一日第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同工程分项承包合同范文3甲方:身份证号:乙方:身份证号:为确保单位工程质量施工进度及价格付款方式,经甲乙双方协 商,本着自愿互利的原那么,特签订本协议。一、承包内容和施工进度:按照本项工程合同工期要求,乙方必须在年日前完成工程。二、承包方式外墙保温及粉刷
24、工程以甲方供料乙方包工方式承包。三、施工安全1、乙方人员进入现场后,要严格遵守甲方制定的安全管理制度, 和各级规定的安全生产的规范要求,要及时加强安全教育和做好安全 交底的工作,牢固树立安全第一、预防为主的意识,严格按照本工种 安全技术操作规程施工,严禁违章作业,违章指挥。2、乙方负责人是本承包工程工程安全第一责任人,在施工阶段 所发生的一切安全事故及重大事故,所造成的一切经济损失和法律责 任均由乙方承当,甲方概不负责和承当。五、价格估算方法及付款方式1、外墙保温按实际面积计算,人工费以元/m2计算。第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、外墙粉刷乳胶漆按
25、实际面积计算,人工费以/m2计算。3、付款方式(1)首期在进入工地付。(2)工程进度中付。(3)工程完工后付。(4)其它剩余工程款在年底一次性付清。六、本协议一式二份,签字后生效,违者负法律责任,结清经济手续后废止。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 程量,用于结算的工程量是以监理、业主验收、签发批准核定的工程 量为结算依据,结合现场施工情况给予
26、乙方核实确认的各工程工程 量。1.4 本协议承包方式:本协议的承包方式为单价不变承包方式,单价不变承包指甲乙双 方合同签订时所确认的单价工程,单价不作任何调整。本协议中工程 均为估算工程量,乙方不得因为工程量的增减而变更单价。1.5 协议外工程工程、设计变更需要新增单价时,乙方须提供基 础资料。第二条施工工期及进退场要求协议工期:开工日期:完工日期:(如遇特殊情况、业主要求设计变更、其他需处理等情况,工期 顺延。)施工设备及人员进场:进场设备必须按拟投入本工程的主要施工设备表中所列,同 时必须满足现场施工需要,工程负责人:,技术负责人:,具体要求 见附表第2页合同范本 | CONTRACT T
27、EMPLATE 建设工程施工合同 2.3阶段性工期及单项工程完工时间:按甲方下达的施工进度计划执行。乙方必须满足甲方施工进度计 划的整体要求;假设乙方进入现场的设备、人员等不能满足工期要求, 工期滞后进度计划5天后,甲方有权请第三方来协作乙方赶工,所发 生的一切费用(包括单价的价差,进出场费、临建费等)由乙方负责, 并从乙方结算款中扣除。如假设乙方因为自己的原因,确实没有能力完 成协议任务,要中止协议撤场,只能将人员撤离,机械、设备留下无 偿供甲方使用,所发生的一切损失包括甲方的工期损失、设备和人员 的窝工费由乙方负责。2.4 退场时间:按甲方通知的退场时间执行。第三条本协议文件的组成及协议文
28、件的优先解释顺序本工程主合同3.1 中标通知书或进场通知书主合同所列附表、附件或专用条款3.2 施工图纸、设计修改通知标准、规范及主合同的有关技术文件3.3 报价书、工程量清单及相应报价表、承诺书等甲方审定的施工管理方法、施工组织设计、施工措施等3.4 经双方确认进入本协议的其它文件。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第四条设备、材料及机械设备施工设备4.1.1 本协议工程的施工设备均由乙方自行提供,在协议签订3天内乙方应将设备配置情况及进场计划报送甲方,计划进场的施工机 械应充分满足施工生产需要,进场施工设备需报甲方签到,按甲方现场总体要求进行停放管理,不得随意
29、进出指定区域和乱停乱放,并喷 涂北京太平洋纪元工程技术邛艮公司徽标。4.1.2 乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否那么执行罚款相关条款。4.1.3 乙方施工设备的安全责任由乙方负责,对安全风险较高的 设备由乙方购买相应的保险。4.2 施工材料4.2.1 本协议工程所用材料由乙方自行解决,乙方所用施工材料, 特别是构成主体工程或永久工程的材料符合甲方ISO-2000版质量 管理体系文件及质量、安全管理的要求,同时必须是监理批准使用的 材料,并按主合同要求向甲方报送所有材料的材质书、检验报告(必 须是国家鉴定机构出具)、出厂合格证等资料。4.2.2 乙方为完本钱协议工程的材料,其运输和仓
30、储安全由乙方 自行负责,仓储地点由甲方指定。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4.2.3 乙方如需甲方代购材料,甲方将收取乙方材料价格2.5%的 采保费。4.2.4 乙方需在甲方租赁周转性材料,需提前14天向甲方提出 申请,并按照甲方相关规定执行,其租赁价格根据现行市场价格由双 方协商确定。4.3 业主提供的工程设备4.3.1 乙方应根据协议进度计划的安排,提交一份满足工程设备 安装进度要求的交货日期计划。4.3.2 乙方负责接收业主提供设备的卸车、3佥收、仓储保管、材 料倒运等相关的工作,并按主合同的要求完成各项工作。设备的停放 需按甲方计划指定地。4.4 机
31、械设备4.4.1 甲方现场提供机械设备给乙方租用,其机械租用价格另行 一议定。第五条现场施工道路、风水电及营房营地现场施工道路5.1.1 甲方负责修建场内、外临时施工道路,乙方使用并有责任 维护保养场内、外临时施工道路。5.1.2 乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 现场要求和技术要求,同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。5.2 现场施工用风水电521施工用电:由甲方在施工现场范围内提供低压侧接线点开 始供电。522施工用水:甲方沿场内临时施工道路,在永久征地线内布置施工用水的主管路,在相应的工程部
32、位附近设置端点,该点以上由 甲方管理维护,该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并撤除。从干管至工作面之间的支管由乙方自行架设,其费用已包含在工程 量清单相应单价中,甲方不再单独计量支付。水费元/m ,乙方负 责在工作面端安装符合质检要求的水表并将水表初始读数报甲方核 对,水费在当月结算款中予以抵扣。5.3 .2乙方自备电源,其发电站(机)到各工作面的整个设施安装 撤除方案要报甲方批准,并由乙方负责日常维护和承当运行安全责 任。5.4现场营房及营地5.4.1 乙方无偿使用甲方提供材料堆放需要的场地、约30m仓 储、约150m2办公及生活用房,使用时段中,每月甲方按生活用电 元/kwh;生活用水
33、元/m3(计表)的固定价格在支付结算中予以抵扣。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5.4.2 甲方提供的临建设施如假设不够使用,可临时向甲方租用, 费用由乙方承当。5.6乙方自建满足工程所需的其他临时工程并承当其费用,负责 施工现场的维护管理。第六条现场机构设置6.1 乙方应建立完善的现场施工技术、安全、质量、实验检测管 理机构,配备相应的各类专业技术人员。6.2 对工期、安全、质量和甲方声誉造成不良影响的乙方人员和 无故不服从甲方协调指挥的乙方人员,甲方有权要求乙方责令其离开 工地。6.3 本协议签订后3天内乙方将现场施工管理机构设置及负责 人、各类专业技术人
34、负责人名单以书面形式报送甲方。第七条工程质量及验收7.1 乙方应严格按照设计图纸、施工技术规范、标准、设计通知 和主合同文件中技术、质量要求及标准组织施工,并按甲方质量体系 程序文件要求控制质量和出据各类文档资料。7.2 乙方现场设定的工程质量负责人必须是执证上岗并经甲方确 认后,方可行使其职责,无甲方授权乙方不可直接向监理工程师申请 验收。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同7.3 凡隐蔽工程在覆盖前,乙方须在自检合格基础上填写自检报 告报送甲方,经甲方和监理验收合格后才能实施下一道工序施工。7.4 乙方在工程施工中应自觉接受甲方、监理、业主的检查和监 督,乙方
35、所承当的的本协议工程完工后30天内,乙方应按照业主、 监理工程师对竣工资料移交的要求向甲方提交本协议分项工程的竣 工资料(原件一套,复印件5套,及电子文档),其具体提交数量根据 主合同总体要求可进行相应调整。7.5 假设乙方在工程施工中发生质量事故,如假设验收不合格、试验 资料不合格,必须全部返工,因返工造成的损失由乙方负责;并承当 由此造成的所有经济损失、工期责任。7.6 在施工过程中如假设甲方发现乙方偷工减料、弄虚作假等行为, 除全部返工外,第一次乙方向甲方支付违约金壹万元,第二次乙方向 甲方支付违约金伍万元,第三次乙方自动将人员撤出场,机械、设备 留下无偿供甲方使用,所发生的一切损失由乙方负责。7.7 为进一步增强质量意识,防止施工过程中质量事故的发生, 甲方将在月进度付款中扣留结算款的5%作为质量保证金,工程按期 完工,质量合格并经竣工验收后返还%(与业主返还同步),剩余局部待质保期满业主返还质保金后28天内付清。