《建设工程勘察合同(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同(合同版本).docx（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0752建设工程勘察合同（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同7 . 3进度款支付7.4合同价款结算第8条变更与调整8.1变更范围与确认8.2变更合同价款确定第9条知识产权第10条不可抗力10 . 1不可抗力确实认10 . 2不可抗力的通知第13条责任与保险第14条违约14.1 发包人违约14.2 勘察人违约第15条索赔15 . 1发包人索赔15 . 2勘察人索赔第16条争议解决16 . 3仲裁或诉讼第17条补充条款合同范本 | CONTRACT TEM
2、PLATE建设工程设计合同附件A勘察任务书及技术要求附件B发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表附件C进度计划附件D工作量和费用明细表第一局部合同协议书发包人（全称）：勘察人（全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就工程工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。一、工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .工程规模、特征：二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量1 .勘察范围和阶段：2 .技术要求：3 .工作量：第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同三、
3、合同工期1 .开工日期：2 .成果提交日期：3 .合同工期(总日历天数)天四、质量标准质量标准：五、合同价款1 .合同价款金额：人民币(大写)(一元)2 .合同价款形式：六、合同文件构成组本钱合同的文件包括：(1 )合同协议书；(2)专用合同条款及其附件；(3)通用合同条款；(4)中标通知书(如果有)；(5)投标文件及其附件(如果有)；(6)技术标准和要求；(7)图纸;(8 )其他合同文件。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成 局部。七、承诺1 .发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续，按照合同约定 提供工程勘
4、察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合 同价款。2 .勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘 察技术服务。八、词语定义本合同协议书中词语含义与合同第二局部通用合同条款中的 词语含义相同。九、签订时间本合同于一年一月一日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、合同生效本合同自生效。十二、合同份数本合同一式一份，具有同等法律效力，发包人执一份，勘察第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程设计合同 人执一份。发包人：（印章）勘察人：（印章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人:（签字）（签字）统一社会信用代码：统一社会信用代码：地址：地址
5、：邮政编码：邮政编码： ： ： ： ：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二局部通用合同条款第1条一般约定1.1词语定义以下词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。1.1 . 1合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程设计合同 文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通 用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、 技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署 的称为合同协议书的书面文件。1.1.3 通
6、用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程 勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规 规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通 用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得 该当事人资格的合法继承人。1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有 工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范 围内的工程。1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技
7、术 标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成局部。1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人第14页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同 用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。1.1 . 10费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支 出。工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历 天数（包括法定节假日）计算的工作天数。1 . 1 . 12天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间 的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或 者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后 一
8、天的截止时间为当日24时。1 . 1 . 13开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始 工作的绝对或相对日期。1.1 . 14成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人 完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。1 . 1.15图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认 可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。1 . 1 . 16作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指 定的供工程勘察作业使用的其他场所。1 . 1 . 17书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、 电传、 、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容第15页合同范本 |
9、 CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同 的形式。1 . 1 . 18索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直 接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和(或)工期顺延的要求。1 . 1 . 19不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见 的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。1 . 1 . 20后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供 的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现 场交桩和竣工验收等。1.2合同文件及优先解释顺序1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组本钱合同的文件及优先解释顺
10、序如下：(1 )合同协议书；(2)专用合同条款及其附件；(3)通用合同条款；(4)中标通知书(如果有)；(5)投标文件及其附件(如果有)；(6)技术标准和要求；(7)图纸;第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同(8 )其他合同文件。上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补凝口 修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作 正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时， 按第16条争议解决的约定处理。1. 3适用法律法规、技术标准1.1.1 适用法律法规本合同文件适用中华人民共和国法律
11、、行政法规、部门规章以及 工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。1.1.2 适用技术标准适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方 标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事 人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使 用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、 时间及费用承担等事项。1.4 语言文字第”页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同本合同文件使用汉语语言文字书写、解
12、释和说明。如专用合同条 款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合 同的语言。1.5 联络1 . 5.1与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指 令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双 方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。1 .5 .2发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接 收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或 联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否那么视为未 发生变动。发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和 指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签 收
13、的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。1. 6严禁贿赂合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害 对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的 法律责任。第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同建设工程勘察合同（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。合同编号：住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人 的合法权益，依据中华人民共和
14、国合同法、中华人民共和国建 筑法、中华人民共和国招标投标法等相关法律法规的规定，住 房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对建设工程勘察合同（-） 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探 （GF-2000-0203 ）及建设工程勘察合同（二）岩土工程设计、 治理、监测（GF-2000-0204 ）进行修订，制定了建设工程勘 察合同（示范文本）（以下简称示范文本）。为了便于合同当事人使用示范文本，现就有关问题说明如下：一、示范文本的组成合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程设计合同除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不 得将发包人提供的图纸、文
15、件以及声明需要保密的资料信息等商业秘 密泄露给第三方。除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不 得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的 资料信息等商业秘密泄露给第三方。第2条发包人1.1.1 人权利1.1.2 .1 .1发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督, 并对勘察成果予以验收。1.1.3 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出 更换。1.1.4 发包人拥有勘察人为其工程编制的所有文件资料的使用 权，包括投标文件、成果资料和数据等。1.1.2 人义务1.1.3 .2 .1发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。2.2.2
16、发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资 料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，假设上述资 料由勘察人负责时，发包人应承担相关费用。第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包 括立项批复、占用和挖掘道路许可等。2.2.4 .2.4发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道 （包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿 等）并承担相关费用。2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地 下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发
17、包人应委托专业机构查清地下埋藏物。假设因发包人未提供上述资料、 图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中 发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件 并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理 规定进行作业。2.2.7 假设勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场 作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事 危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明 施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作
18、，按照合同 约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同2.2.9 . 3发包人代表发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表 的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的 授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。2.2.103.1 勘察人权利3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据工程条件和技术标准、法 律法规规定等方面的变化,有权向发包人提出增减合同工作量或修改 技术方案的建议。3.1.2 除建设工程主体局部的勘察外，根据合同约定或经发包 人同意，勘察人可以将建设工程其他局部
19、的勘察分包给其他具有相应 资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合 同条款中另行约定。3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果 资料、数据和专利技术等拥有知识产权。3.2 勘察人义务3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准 进行工程勘察工作。3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同 质量合格的成果资料，并对其质量负责。3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服 务。3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包
20、 人和文物主管部门报告并妥善保护。3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全 生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设 备和设施的安全。3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、 输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大 的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业 时，应编制安全防护方案并制定应急预案。3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在 合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。3.3 勘察人代表勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的 勘察人代表的姓名、职务
21、、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表 在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同体事宜。第4条工期4 . 1开工及延期开工1.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。1.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。2 .2成果提交日期勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。4 . 3发包人造成的工期延误因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求
22、发包人延长工期、增加合同价款和(或)补偿费用：(1)发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；(2 )发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和(或)进度款；(3)变更导致合同工作量增加；(4)发包人增加合同工作内容；(5)发包人改变工程勘察技术要求；第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同(6 )发包人导致工期延误的其他情形。除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4 .3 .1 款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报 告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修 改意见，视为同意顺延工期。补偿费用确实认程序参照第7 .1
23、款合 同价款与调整执行。4.4勘察人造成的工期延误勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的 工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：(1 )勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的； (2 )勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；(3 )因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的； (4)因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；(5 )勘察人导致工期延误的其他情形。4 . 5恶劣气候条件恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期 延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2 款处理。第5条成果资料第24页 合同范本 | CONTR
24、ACT TEMPLATE 建设工程设计合同5 . 1成果质量1.1 .1成果质量应符合相关技术标准和深度规定，目满足合同 约定的质量要求。1.2 .2双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三 方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有 责任的，由双方根据其责任分别承担。1.3 . 2成果份数勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数， 在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。1.4 成果交付勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出 具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签 收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
25、1.5 成果验收勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的， 发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人 14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。第6条后期服务6.1 后续技术服务第25页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应 为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限 应由双方在专用合同条款中另行约定。6.2 竣工验收工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并 提供竣工验收所需相关资料。第7条合同价款与支付7 . 1合同价款与调整7.1.1
26、依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察 人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包 人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中 约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自 改变。7.1.2 合同当事人可任选以下一种合同价款的形式，双方可在 专用合同条款中约定：(1 )总价合同双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费 用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以 外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。第26页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同(2)单价合同合
27、同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内T殳 不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。(3)其他合同价款形式合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整 金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少 的合同价款,与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外, 一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已 经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，那么按照第 16条争议解决的约定处理。7.2定金或预付款7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发 包人
28、向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工 日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的 通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后 推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣方法可在专用合同 条款中约定。第27页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同7 . 3进度款支付发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支 付条件和支付时间进行支付。7 . 3.2第7 . 1款合同价款与调整和第8 . 2款变更合 同价款确定确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的 合同价款，
29、应与进度款同期调整支付。发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向 发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求 付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支 付。发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付 款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约 责任。7.4合同价款结算除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后 28天内，依据第7.1款合同价款与调整和第8.2款变更合 同价款确定的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。第8条变更与调整8.1变更范围与确认第28页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
30、建设工程设计合同示范文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部 分组成。（-）合同协议书示范文本合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察 范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、 合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和 合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据中华人民共和国合同法、中 华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法等相关法律 法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务 作出的原那么性约定。通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果 资料
31、、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗 力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解 决及补充条款等共计17条。上述条款安排既考虑了现行法律法规对 工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原那么性约定的细化、完善、补充、合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同变更范围本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：(1 )法律法规及技术标准的变化引起的变更；(2)规划方案或设计条件的变化引起的变更；(3)不利物质条件引起的变更；(4)发包人的要求变化引起的变更；(5)因政府临时禁令
32、引起的变更；(6 )其他专用合同条款中约定的变更。变更确认当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘 察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更 要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认,逾期不予确认也不提 出修改意见，视为同意变更。8.2变更合同价款确定8.2.1 变更合同价款按以下方法进行：(1 )合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变 更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;第29页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同(3 )合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出
33、适当的变更价格，经发包人确认后执行。8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定 变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否那么视为该项变 更不涉及合同价款的变更。8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方 提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由 不予确认的，那么视为该项变更合同价款报告已被确认。8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条争 议解决的约定处理。8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合 同价款。第9条知识产权9 .1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、 发包人为实施工程
34、自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类 似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而 复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发 包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述 文件或将之提供给任何第三方。第30页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同9 . 2除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的 成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使 用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经 勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上 述文件或将之提供给
35、任何第三方。9 . 3合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方 的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识 产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵 权的，由发包人承担责任。9.4在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报 奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关工程的文字和图片材料。9.5除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订 时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价 款中。第10条不可抗力10 . 1不可抗力确实认10 . 1 . 1不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同 中不可防止的发生且不能克
36、服的自然灾害和社会突发事件，如地震、 海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然第31页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同 灾害和社会突发事件。10 . 1 . 2不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发 生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发 生争议时，按第16条争议解决的约定处理。10 . 2不可抗力的通知10 . 2 . 1遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对 方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定 外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损 失情况。10 .
37、2 . 2除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后 2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费 用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用 的正式报告及有关资料。10 . 3不可抗力后果的承担10 . 3 . 1因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方 法分别承担：(1)发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并 承担相应费用；(2)勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；第32页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程设计合同(3 )停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员 及保卫人员的费用由发包人承担；(4
38、)作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；(5 )延误的工期相应顺延。10 . 3 . 2因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免 除迟延履行方的相应责任。第11条合同生效与终止11 . 1双方在合同协议书中约定合同生效方式。11 . 2发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕， 本合同即告终止。11 3合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循老实信用原那么， 履行通知、协助和保密等义务。第12条合同解除12 . 1有以下情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：(1 )因不可抗力致使合同无法履行；(2 )发生未按第7.2款定金或预付款或第7 . 3款进度 款支付约定按时支付合同价
39、款的情况，停止作业超过28天，勘察 人有权解除合同，由发包人承担违约责任；(3)勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分第33页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同 包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约 责任；(4 )发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。12 . 2 一方依据第12 . 1款约定要求解除合同的,应以书面形 式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对 方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条争 议解决的约定处理。12 .3因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向
40、 勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。12.4合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤 出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。第13条责任与保险13 .1勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职 业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义 务。13 .2合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定 履行本合同所需要的工程勘察责任保险,并使其于合同责任期内保持 有效。13 .3勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保第34页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同 险、人身意外伤害险和其他保
41、险。第14条违约14.1发包人违约14.1 . 1发包人违约情形(1)合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；(2 )发包人未按第7 . 2款定金或预付款约定按时支付定 金或预付款；(3 )发包人未按第7 . 3款进度款支付约定按时支付进度 款；(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情 形。14.1 . 2发包人违约责任(1)合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未 开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条 款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，假设完成计划 工作量缺乏50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%;完成计划 工作量超过
42、50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。(2)发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费 用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款第35页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程设计合同 内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金 的数额或计算方法。14.2 勘察人违约14.3 . 1勘察人违约情形(1)合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；(2)因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意 顺延的工期提交成果资料；(3)因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标 准；(4)勘察人不履行合同义务或未按约
43、定履行合同义务的其他情 形。14.2 . 2勘察人违约责任(1 )合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘 察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约 定向发包人支付违约金。(2)因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向 发包人支付违约金。(3)因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标 准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格。因勘察人原第36页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施 外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接 经济损
44、失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。(4 )勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔 偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察 人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。第15条索赔15 . 1发包人索赔勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担 责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条 款另有约定外，发包人可按以下程序以书面形式向勘察人索赔：(1 )违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；(2 )发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；(3)勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充
45、索赔理由、证据后，于28天内给予答复；(4 )勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天 内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；(5)当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出第37页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同 索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第(3 )、(4)项约定相 同。15 . 2勘察人索赔发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担 责任的其他情形，造成工期延误和(或)勘察人不能及时得到合同价 款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定
46、外，勘察人可按下 列程序以书面形式向发包人索赔：(1 )违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采 取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行 合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。(2 )发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；(3)发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索 赔理由、证据后，于28天内给予答复；(4 )发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天 内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；(5)当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出 索赔
47、意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资第38页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程设计合同 修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及 具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补 充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1 .专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致；2 .合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体工程 工程勘察的特殊要求，防止直接修改通用合同条款；3 .在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应 的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、 完善、补充、修改或另行约定,那么填写无或划7。二、示范文本的性质和适用范围示范文本为非强制性使用文本，合