工程施工合同书新版.docx

《工程施工合同书新版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同书新版.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、编号:WD-HT-0417工程施工合同书新整理版（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同6、在合同履行过程中，双方有异议应及时协商解决，未经甲方 同意乙方不应随意停工或借故拖延工期。7、服从甲方施工现场的一切规定和要求，承当因自身原因违反 有关规定造成的损失和罚款。8、负责施工场地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及 卫生等工作。第七条工程工程及设计的变更、修改甲方因最终客户需要，作出设计变更时，应书面通知乙方，经确 认后签证，假设由此导致工程延期的，工期应当顺延。在施

2、工过程中假设 甲方提供的施工内容及图纸与投标内容及图纸不同处，按实际情况作 增项或减项处理，由乙方提出书面报告，乙方协助甲方共同经业主及 监理方签证确认。第八条工程质量1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工， 工程质量必须符合设计要求，到达施工图说明和国家颁发的现行施工 验收规范的验收标准。2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量,均到达国家或行 业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议，请质量监督部门 仲裁，仲裁费用及因此造成的损失由责任方承当。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同第九条竣工验收1、工程竣工三天内，乙方将全部有效的技术档案资料

3、二份，送 交甲方，确定验收日期，并组织进行验收，验收合格之日即为竣工日 期。验收不合格,乙方应在甲方的限期内进行整改，再实行验收，并 以最后验收合格的日期作为竣工日期。2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书 面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。第十条违约责任（一）甲方违约责任甲方不按规定支付工程款，乙方除有权要求甲方支付工程款外， 另外每日按尚未支付的工程款项的千分之三向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1、乙方不按规定按时完成该工程，甲方除有权要求乙方完成该 工程外，另外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。2、工程

4、施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质 量不符合设计要求、行业标准或国家标准的，甲方有权让乙方返工整 改，并由乙方承当由此而引起的一切经济、法律责任。3、合同履行过程中假设出现乙方严重违反合同重要条款，甲方有第10页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 权终止合同，并终止支付未结算的工程款。第十一条合同争议遇人力不可抗拒的自然灾害损失，由甲乙双方友好协商解决，协 商不成，那么由贵阳市经济合同仲裁委员会裁定。第十二条工程保修工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程 质量的问题，由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修，设备保修 期按照中华人

5、民共和国三保法严格执行工程完工后两年内乙方应 为甲方提供免费维护服务。第十三条不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及 时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由，并向对方提交有 关主管机关证明材料，根据实际情况允许延期履行、局部履行或者不 履行合同，决定局部或全部免予承当违约责任。第十四条其它L合同签定当天内，甲方向乙方提供本工程施工图纸，乙方严 格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人 身死亡事故，由乙方自行承当相关责任，因此而引起甲方连带损失的, 由乙方做相应赔偿。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、因甲方原

6、因导致工程停工或工人窝工的，甲方按每日按合同 总价的千分之三做相应补偿。3、本工程施工过程中，所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏 修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施 的工程量范围之内，合同价款中也不包含以上的工程量报价。4、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议。补充协议作为本合同一局部，与本合同具有同等法律效力。5、本合同自签订之日起生效，在竣工结算、甲方支付完毕，乙 方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终 止。6、合同正本及附件共柒页,本合同一式两份，甲、乙双方各执 一份，均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效，多页的须 盖

7、骑缝章方为有效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第12页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程施工合同书新整理版（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。工程施工合同书范文1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）我方对多个施工队伍认真考察、

8、比照、研究选定了施工队伍。为 明确各自的权利和义务，经协商，并根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国广告法和建筑安装工程承包合同条例及其他 法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方委托制作安装一批店外门头装 修事宜达成如下一致协议。一、工程名称:店外铝塑板门头制作安装二、安装地点及范围：黄河路铁路桥以东至岳城办事处辛集行政 村东头327公路两侧，佃户屯办事处佃户屯行政村荷商公路两侧。三、门头安装位置：根据甲方提供的店家地点,乙方实际测量经 甲方及店主确认为准，高度：1.2米，长度：根据实际情况确定（详见 图纸）。四、材质：要求用5*5CM镀锌角钢，76*44厚1.2MM的铝方合同范本 | CONT

9、RACT TEMPLATE 建设工程施工合同 管,外贴4mm红色铝塑板黄色芙蓉板字2mm厚（黄色铝塑板为红 色芙蓉板字）,四周压76*25铝方管外贴白或黄色铝塑板。五、工程造价及支付方式1、工程造价：约2 .制作安装费约定：制作角钢架，安装铝合金框架、外贴铝塑板 并包边及字安装完成费用，每平方展开面积计算。3 .支付方式：签订合同乙方机械人员进场甲方预付款，工程进行 一半时付元进度款。竣工验收合格留质保金，余款15内一次性付 清。六、施工期限甲方向乙方提供店家名单之日起如遇不可抗力因素（如雨、雪、 四级以上大风）工期顺延。七、双方权利、义务甲方：L向乙方提供门头安装位置并确保此位置无管道线路、

10、可以施 To3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。4、甲方负责撤除原有门头，提供良好作业面。5、提供水电并承当相关费用，社会干扰甲方负责解决。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 乙方：L自甲方通知之日起按合同约定日期及甲方提供的安装地点制 作施工并安装完毕。2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。3.施工中出现所有的人身安全问题均有乙方自行负责。八、关于验收1 .乙方全部制作安装完成一批门头后即向甲方提交验收单，甲方 应组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方 验收工程质量合

11、格。验收合格，进入保修期。2 .工程质量验收以国家有关装饰装修标准为依据，结构制作安装应当牢固，抗风力应到达8级。九、违约责任：1 .甲方未能按本合同第五条规定时间付款，每逾期一日，应以合 同总金额的百分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。2 .乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完 成门头广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的万分之 五作为违约金。3 .乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标到达国家标合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 准。如未达标乙方应承当返工及相应损失.4.如属甲方原因,造成中途停工，停建，撤除等，均

12、由甲方负责。 并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完局部或全部的制作费。十、保修期限：1、自验收合格之日起，乙方制作的工程工程整体质保一年。牢 固性保证三年，三年内，假设因牢固性未达标准造成门头脱落伤人或物, 由乙方负全责。2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日工程施工合同书范文2为了强化*工程管理，确保工程质量，加快施工进度,法库县*（全称以下简称甲方）将*工程，承包给*（全称,以下简称乙方） 施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。一、工程名称：*新建工程二、工程内容及工程量：*。三、工程总造价：

13、大写（ *元）四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的*施工设计图纸进行合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对 该项工程要求到达：合格品。五、约定施工工期：20xx年*月*日-20XX年*月*日六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。（扣10%质量保证金,无质量问题到期返还）七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细 核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及 时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环

14、境 保护措施，促进和谐社会开展，履行安全生产职责,建立健全施工安 全管理体系。施工中假设出现的任何安全问题,均由乙方负责。九、质保期（一年）：此工程质保期*年（*年*月*日均由乙方负 责。十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随 之本合同自行失效。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程施工合同书范文3甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本工程的具体 情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。第一条概况1、工程

15、名称：。2、工程地点:03、工程内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采 购、安装铺设。第二条工期L本工程的施工期限为合同签订后的个工作日。2、遇到以下情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调 整。2.1、 重大设计变更（指设计功能改变、在关键线路上的改变）造成 的工期变化，并经甲方书面确认；双方书面确认的计划工期改变；2.2、 不可抗力因素。第三条承包方式和造价合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同L承包方式：包工包料（具体内容参见网络工程设备报价清单）。2、工程总造价：人民币（大写）:（）0工程施工信息点数、单价 及材料报价清单为合同附件，工程最后造

16、价按实际施工工程量结算。第四条付款方式、结算方式（一）付款方式1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30% ,即人民币 （大写）。（）；3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合 同总价的65% ,即人民币（大写）。（）;（二）结算方式：1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材 料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。2、假设甲方需求有变更时，工程施工时发生增项局部，合同总价 报价清单已有的工程按报价清单中单价乘增项局部工程工程数量。如 合同总价报价清单中没有的工程那么按甲乙双方协商后经签证后的单 价为结算依据。该计算原那么适用于工程施工时发生减项

17、局部的计算。第五条材料供应1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认 后方可进行使用。第六条甲、乙双方责任（一）甲方责任1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提 供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。2、按合同规定及时支付工程款项。3、指定工程负责人一名,负责与业主及相关协作单位的协调工 作，为乙方提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签 证。4、组织本工程工程的竣工验收。（二）乙方责任1、按合同规定按时完成并交付该工程。2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。5、因乙方的过错造成工程有质量问题时，经甲方确认后，乙方 必须在三天内采取有效措施纠正，并承当由此造成甲方的经济损失, 承当相应的法律责任。