《建筑安装工程承包合同样本(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑安装工程承包合同样本(合同版本).docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：WD-HT-0579建筑安装工程承包合同样本（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 面通知发包方，要求确认：Q)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下 水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符；(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说 明书不符；设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的 特殊困难等。确认的事实必须在限期内解决，不得如期解决而造成停工的，工 期损失由发包方承当。第七条双方负责事项1.发包方Q)办理土地征用
2、、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、 障碍物的撤除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽、障碍物资料；(2)在开工前做好建筑红线以外的“三通和红线以内的场地平 整按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物 不大于米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表 计费;负责红线以外进场道路的维修；(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要;合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(4)按规定提供不少于承包合同建筑面积_%的施工用地,办理红 线外的临时用地及临时占用道路、爆破及临时铁道专用线接岔许可 证，并承当所发生的
3、费用；(5)合同签订后一天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供 完整的建筑安装施工技术资料一套；(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水 准点和坐标控制点；(7)组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三 方签署的交底纪要，并在一天内分送有关单位；(8)审核承包方工程进度月报，及时向承包方支付工程进度款；(9)按发包方供应的材料、设备明细表确定的供应时间及时 组织供应，应由发包方提供材料、设备以满足工程进度的需要；(10)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工 程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处 理，设计变更的签证，工
4、程中间验收、工程进度拨款签证和其他必须 的签证；(11)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好 决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。2.承包方第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同Q)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时 设施的施工；(2)编制施工组织设计(或施工方案)，施工总进度计划、材料设备、 成品、半成品等进场计划，用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工 程验收单等，并及时送发包方及有关单位；(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管 理；(4)于每月底前一天向发包方报送月度施工计划属发包方供应的 材料、设
5、备供应计划和当月工程进度月报(包括工程量、工作量和形 象进度等)；(5)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量,按合同 规定的时间如期完工和交付；(6)已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管, 并清理好场地；(7)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;(8)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题, 负责无偿修理。第八条工程价款的支付与结算.本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价的(或当年投第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 资额的)_%的预付款，计人民币一万元。1 .发包方收到承包方的工程进度月报后,
6、必须在一日内按核实的 工程进度支付工程进度款，工程进度款支付到达总合同总价的_% 时，逐步按比例开始扣回预付款(或抵作工程进度款)。2 .工程进度款支付到达合同总价款的_%时，不再按进度付款。 办完交工验收后天内支付_%的价款，留_%的价款存入建设银行, 待保修期满后连本息一次支付给承包方。3 .如发包方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款方法 或“工程价款结算方法”的有关规定处理。4 .确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成 承包方的停、窝工损失的，应由发包方承当。5 .本工程造价结算方式按以下情况办理：Q)以审查后的施工图预算加变更签证进行结算；(2)按施工图预算加包
7、干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，按等有关规定结算；(3)按标准施工图单位造价包干结算，包干范围以外的费用按 等有关规定结算；(4)包干不包料的工程，按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费结算;第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(5)招标工程按中标价款结算，中标范围以外的工程费用,另按 等有关规定结算。7.承包方在单项工程竣工验收后一天内，将竣工结算文件送交发 包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件一天内审查完毕，如到 期未提出异议，即由经办银行审定后拨款给承包方。第九条违约责任与奖励规定.承包方的责任Q)工程质量不符合合同规定的，负
8、责无偿修理或返工。由于修 理返工造成逾期交付的，按合同总价的_%偿付逾期违约金。(2)工程交付时间不符合规定，按合同总价的_%偿付逾期违约 金。1 .发包方的责任Q)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期 得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停 工,应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停 工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实 际损失。(3)工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的第13页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 质量或
9、其他问题,由发包方承当责任。(4)超过合同规定日期验收，按合同总价的_%偿付逾期违约金。2 .发包方有提前工期要求的，可以实行提前竣工奖，按照合同工 期，每提前1天由发包方按合同总价的_%奖给承包方。优良工程每平方米奖一元。第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时, 如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不 属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请 仲裁,也可直接向人民法院起诉。第十一条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合 有关规定议定特殊条款。第十二条附那么其他本合同未言明事项，一律按中华
10、人民共和国经济合同法 和建筑安装工程承包合同条例规定执行。合同附件：工程工程一览表(附表一)；(2)全部施工图纸;施工 图预算;(4)发包方负责供应材料、设备一览表(附表二);(5)国家(或省、 自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 计划任务书等一份文件。上述附件均为本合同的组成局部，具有同等的法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验,结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本份，其中发包方执一份，承包方执份，副本一份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。发包方（
11、盖章）承包方（盖章鉴（公）证意见地址： 地址： 经办人：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：鉴（公）证机关（章）委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：开户银行：开户银行：帐号：帐号： ： ：电挂：电挂：邮政编码：邮政编码：签约日期：年 月日签约地点：有效期限年月日至年月 日第15页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑安装工程承包合同样本（合同版本） 说明：甲乙双
12、方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建筑安装工程承包合同合同编号：发包方：承包方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同 条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订 本合同，以资共同遵守。第一条工程概况.工程名称：;1 .工程地点：；.工程计划批准单位及文号：;2 .工程范围和内容：全部工程建筑面积 平方米。（各单项工程详见工程工程一览表）第二条工程期限.本工程合同总工期为一天（日历天从开工之日算起）O1 .本工程开工日期一年月日，竣工日期一年
13、月日。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同.如遇以下情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证2 ，工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。(1)发包方在合同规定开工日期前一天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。(3)不属包干系数范围内的重大设计变更才是供的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。(4
14、)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。(7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。第三条工程合同总价.本工程合同总价为人民币 元。1 .如遇以下情况,合同总价作相应调整：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同Q)合同总价内经双方确认的暂估价变化；(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及 其他费用的变化；(3)重大设计发生变更；(4)基础超过设计
15、深度；(5)在施工中新增加了工程工程；其他。第四条材料、设备供应L本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法, 经双方商定按附件第一办理。2 .材料、设备供应范围的划分和检验：(1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类机电产 品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交 货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。(2)成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货、供应和商 品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装 时交付承包方妥善保管,不得挪用，丧失或损坏。(3)本工程所需材料、设备除在发包方供应的材料、设备明细 表明确由发包方供应外
16、,其余材料均由承包方组织供应。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检验验 收，签交物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经发包方许可签 署出场证书，不得运出场外。(5)已进场的物资，假设发现有不合格者，供料一方必须迅速将其 运出场外。(6)具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检 验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验 的一方承当;如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。(7)没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的 建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。假
17、设属材料人员 失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。(8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于 本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。3 .材料价差及实物价格的结算Q)发包方提交的主要材料指标，由承包方采购供货的，应根据 指标的性质、发生的政策性调价等，以建筑安装材料预算价格为依据, 逐项计算出原价价差或预算价差，均由发包方负责补差。此价差未包 括在本合同承包造价之内的，不得列入工程直接费。(2)发包方提供的主要材料实物，按发包方提供实物时建筑安装合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 材料价格结算价款。(3)除发包方供
18、应的材料、设备外,发包方指定厂家、品种让承 包方购买和供应其所指定的材料、设备的，其价款按实结算。(4)发包方委托承包方代购的材料、设备，按双方商定的价格， 由承包方收取代购款包干使用，发包方应于本合同签订后一天内一次 付清。(5)发包方提供的材料、设备的指标或实物，必须是本合同工程 用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时，由承包方协助进行 调剂串换使用，由发包方给付承包方劳务费一元(或承包方不收取劳 务费)。(6)发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定 办理，其量差、价差由发包方承当。第五条工程质量和检查验收1 .承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规 范、规
19、程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监 督检查。2 .发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表,必须以书面通知 承包方其姓名、身份、所承当的任务。3 .承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理 工程师或工程师代表。4 .承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如 材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用 必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。5 .隐蔽工程由承包方自检后，填写隐蔽工程验收单通知现场
20、监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后一小时内 应到现场检验，认可签证后,方可进行下一工序施工。监理工程师未 接的检查验收，承包方经质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继 续施工，发包方应予成认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查 合格者，其费用由发包方负责;不合格者,由承包方负责，因此而造 成工期损失由责任方负责。6 .电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必 须按照(1)；(2)；(3)等有关规定进行技术检验。属 于单体试车，由承包方负责进行。无论由谁负责试车，双方均应相互 配合，共同进行。试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术 劳务费用等，
21、由发包方提供。其费用包括在定额内的,由承包方负担;合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 定额中未包括的，由发包方负担。7 .设备安装工程,由承包方会同发包方将已完工程（设备基础）向 安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。8 .工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更 改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。9 .工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并 发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位 进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管 理，如发包方拖延接收，其保管费
22、用和造成的损失由发包方承当。交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程，应分清责 任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方负责修 好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。10 .已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管,发包方不 得动用，假设发包方已经使用，即视同交验。由于承包方原因，应交工 验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造 成的经济损失。11 .工程交工验收后，土建工程保修期为1年，采暖工程为一个 采暖期，水电保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 给发包方。由
23、施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时 间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时，发包方可动用预留保修 款请人修理，超支局部应由承包方负担。第六条施工设计变更1 .发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有 效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。2 .施工图的重大修改变更,必须经原批准、设计单位同意，并于 修改前一天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后， 承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并 作为合同的补充文件。3 .当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积（容积）增加、 结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增 加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、 构配件积压的实际损失）由责任方负责并调合同造价。4 .承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改 设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施, 其节约的价值按国家有关规定分配。5 .在工程施工中发生以下各项事实之一时，承包方必须立即以书