《工程承包合同书范本新版(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包合同书范本新版(合同版本).docx（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0057工程承包合同书范本新整理版（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 可做为本合同之附件。三、招标工程,按市建设工程招标、投标暂行方法签订合同。四、双方商定的其他事项：第九条合同附件一、工程工程一览表。二、全部施工图纸。（合同正本有此附件）三、施工图预算。（合同正本及建设银行有此附件）四、甲方负责供应的材料、设备一览表。五、有关协议：六、有关补充合同：第十条合同份数及有效期一、本合同一式一份,甲乙双方各执正本一份，并分别报送双 方业务主管部门副本一份。
2、二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清 尾款后失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日 工程承包合同书范文2合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同甲方：乙方：甲方的工程，经招标或协商由承当施工，为明确双方的责任和权 益，高效、精致、及时地完成工程施工任务，特制定本合同，望双方 认真履行。一、单位工程概况L工程地点：2、承包范围和内容：3、承包方式：4、质量要求：5、安全要求：现场施工人员必须购买意外伤害保险，统一着工 作服、配戴安全帽、高空作业人员系好安全带，确保安全文明施工， 树立良好的晨晖形象
3、。6、开竣工日期：二、合同价款及支付L合同总价款：（大写）元附计算清单：2、价款支付：钢架开始安装至完成期间拨付20% ,屋面板、墙 面板安装完成拨付5% ,剩余工程款待建设单位验收合格后扣除5% 质保金，发放工人工资后结清。质保金待工程竣工验收质保期满后支第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 付（以竣工验收单签证日期为准）。三、甲方责任1、提供给乙方壹套工程施工图，对工程进度、工程质量进行监 督、检查，查出问题以书面通知限期整改，整改不及时、不彻底的, 有权停工及处分。2、工程进度缓慢，质量安全管理混乱，甲方有权更换施工队， 乙方承当所有损失。3、按工程进
4、度要求及乙方与生产部制定的构件、板材进场计划 及时供应材料，并负责到工地现场的运输费用。4、对工程质量、安全进行现场技术交底,监督管理工程部的施 工活动。四、乙方责任1、服从甲方的管理，严格遵守甲方的规章制度，接受甲方的监 督及处分。2、乙方应确保工程施工人员的安全合同、安全保险齐全有效， 在现场施工时配戴安全帽安全带等防护用品。3、在工程施工前乙方认真熟悉图纸，提出图纸存在的问题，并 向工程部提供施工组织设计，包括人员、设备、进度计划、材料供应 计划等，以便于甲方协调材料供应及监督管理。如不提供，将拒绝拨第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 付承包费。工
5、程经理必须按照安装进度如实记录施工日志，工程竣工 后与工程施工图一并交回工程部，否那么处以经济处分500元。4、乙方应按照合同承诺的工期按时完工，每拖延一天,按甲方 与建设单位签订的违约额承当延期罚款。5、工程完工时应提前通知工程部，积极主动进行交工验收，协 助工程部做好工程竣工结算，配合回收工程款。6、按时参加工程部会议,有义务向公司提出生产技术和施工中 出现的问题，以促进产品生产质量的提高。7、乙方应严格按照图纸及国家相关标准规范施工。如在施工中 发生质量事故，除无偿予以整改外,再处以损失额的30%罚款。8、乙方应自觉加强职工的安全教育，班前会应对施工人员进行 安全操作、质量标准交底。特殊
6、作业人员必须持证上岗，现场安全设 施齐全有效，电器、机械设备使用严格按规程操作。出现人身伤害事 故，3000无以内由施工承包人负担，3000元以上的局部由施工承 包人负担费用的70%。9、材料使用应节约，节余的材料应及时回库，如有浪费、丧失, 照价赔偿。10、负担工程施工吊装费和现场水平运输费用，并承当工程施工中的招待费用。第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同11、维护公司信誉，负责协调土建及建设单位的关系，以满足 工程施工进度的需要。五、承包费浮动方案该工程无质量、安全问题，按期竣工交付使用，得到建设单位、 监理单位好评的,安装人工费上浮5%-10%o存
7、在质量问题造成损 失额在2000元以上的下浮5% ,出现安全事故造成损失额3000元 以上的下浮5% ,工期延误造成建设单位处分的下浮5%。六、工程未竣工结算的，承包费不予进入个人帐户。本合同一式两份，双方各执一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日工程承包合同书范文3甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么, 双方就承包事项协商达成一致，订立本合同：一、工程名称:第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同二、工程地点: 三、工
8、程承包范围：按基础施工图及首层施工图土建局部承包四、工程承包内容:乙方提供的工程预算清单工程量为结算依据,超出工程量的属于增加工程，单价按预算报价结算。五、工程承包形式：包人工、材料、机械设备。六、工程工期：合同生效后甲方发出开工通知书日起120工作日，（撤除原有建筑物的工期不计在内）。七、工程造价： 八、工程付款方式：1.合同签订后，甲方支付乙方备料款：元整，（ 230000.00元）。2.完成基础，甲方支付乙方工程进度款：元整，（230000.00元）。3.全部完工后，甲方支付乙方工程款:元整，（110000.00元）， 余下的元作为工程保质金,无质量问题,满一年后10天内付清。九、甲乙双
9、方责任：1 .甲方责任：按合同要求按期支付给乙方工程款，以确保工程工期。甲方做好进场施工前的三通工作。甲方负责办理乙方在施工过程所需的手续，如因甲方手续出现第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 问题，造成工地停工或撤除，由此造成的一切损失由甲方负责。甲方向乙方提供相应的水准点及坐标控制点位置 程供相应的工程地质和地下管网线路资料。甲方负责水电接点到现场3。米内。（电用量30千瓦以上）.乙方责任：严格按照设计图纸精心组织施工，保质保量完成工程内容。负责购买工人劳动保险。不能无故拖延工期。十、竣工验收：本工程施工完毕，乙方应及时向甲方发出竣工通 知书及工程结算书
10、,甲方在接到通知后组织有关人员验收及结算审 核,如果甲方在接到通知五个工作日内没有组织有关人员验收和审 核，那么视为此工程已验收及结算通过。十一、本合同一式三份，甲乙双方各一份，双方签章生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程承包合同书范本新整理版（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或
11、 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。工程承包合同书范文1发包方（甲方）：地址：邮码 法定代表人：职务承包方（乙方）：地址：邮码 法定代表人：职务依照中华人民共和国合同法和 市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程工程一、工程名称：二、工程地点：三、工程编号：四、工程范围和内容：全部工程建筑面积 平方米。（各单合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 项工程详见工程工程一览表）五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币 元,其中：人工费 元。（各单项工程详见工程工程一览表）第二条工程期限一、开竣
12、工日期：依照国家公布的工期定额,经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自 年一月一日开工,至 年月一日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程工程一览表）二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。三、在施工过程中,如遇以下情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议,并报有关部门备案。1 .由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；2 .因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。第三条物资供应一、全部工程所需的物资按以下第（）项供应方式办理：1 .特殊材料、
13、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。2 .统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特 殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地 点，其他材料均由乙方负责采购供应。3 .包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指 定的加工地点。4 .其他方式：二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限, 详见甲方供应材料、设备一览表。三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工, 引进成套设备在交付乙方前，由甲方负
14、责检验（甲方委托乙方总包承 办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工 程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计 单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生 的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证; 如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应 由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 重新试验，其试验费用，应由甲方负担。六、由甲方负责供应
15、的材料和设备，如未按期供应或规格、质量 不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方 负担。第四条工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按以下第()项规定办理：1 .以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。2 .按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外 的费用;另按有关规定付款。3 .按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按 有关规定付款。4 .包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。5 .招标的工程，按中标的价款结算。二、工程款拨付与结方法，按现行规定办理(详见附件)。第五条施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以
16、及设 计要求组织施工，要全部到达合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇以下情 况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 等损失，应由责任方负担：1 .施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面 形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更 设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2 .在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工 前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资 后,并由甲乙双方签订协议，方可施工。否那么，任何一方不得强行施
17、 工。3 .在施工中，如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程，应商 定做到安全部位。4 .在施工中，如发现甲方投资缺乏，不能按时拨付工程进度款, 而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承当。三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后，必 须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程 由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方 书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。 如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予成认。四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理方法报批。 变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办银
18、行，做为结合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 算工程款之依据。第六条竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时 验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后, 另订验收日期，但甲方须成认竣工日期，如再不按时参加验收，其所 发生的管理费和各项损失均由甲方承当。并偿付给乙方按预算造价每 日万分之一的逾期违约金。二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内,乙方向甲方移交 完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方 承当。三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方，在移交时,双 方应办理中间验收手续，作为该
19、单位竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方 应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收 合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按 预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致 使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并 对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准 及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方 提供以下文件：1
20、.增减变更文件和其他洽商记录；.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；2 .工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原 施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建 设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设工程应于竣工验 收后15天内，属于工业建设工程,应于竣工验收后30天内，将竣 工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设 15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办银 行审定拨款。八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年, 采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由
21、施工单位责任造成 的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修 理。（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定 办理）九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 量或其他问题，由甲方承当责任。第七条违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合 格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期 违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工 费千分之二的逾期违约金。二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付，按银行 的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政 策的规定，另行协议。四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商, 协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务 主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述第（）项处理：（1）向建 筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，（2）直接向人民法院起诉。第八条附那么一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施 工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建 筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书）,