《建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案(1).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案(1).docx（75页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设部监理工程师考试：2020监理工程师建设工程合同管理真题及答案共260道题1、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确 做法是（）。（单项选择题）A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本试题答案：B2、根据招标投标法实施条例，建设工程工程招标结束后，招标人退还投标保证金 时间限定在（）（单项选择题）A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内试题答案：B3、在施工合同关系中，关于施工
2、企业工程经理的说法，正确的有（）（多项选择题）A.工程经理是施工企业的代理人B.工程经理是工程经理部的代理人C.施工企业应对工程经理的行为承当民事责任D.工程经理部应对工程经理的行为承当民事责任E.工程经理应对其行为承当民事责任试题答案：B32、根据标准施工合同，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的选项是（）（单 选题）A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验.承包人单独检验，该检验无 效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，耍求承包人重新检验时，由监理人和第三方检 测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程局部质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的 部位进行揭开重新检验D.
3、重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承 担试题答案：C33、建设工程工程施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的 专家不得少于总人数的（）（单项选择题）A. 1 / 2B. 1 / 3C. 2/3D. 3/4试题答案：C34、有资格作为设计施工总承包工程投标人的是（）。（单项选择题）A.与本工程监理人同为一个法定代表人的单位B.与本工程前期准备提供过设计咨询服务的单位C.与本工程代建人相互控股的单位D.有人在本工程招标代理机构任职的单位试题答案：B35、承包人对施工专业分包管理的职责是（）（单项选择题）A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审
4、查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的工程经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查试题答案：B36、根据民法通那么，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。（单 选题）A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力试题答案：D37、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的情形有（）（多项选择题）A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决试题答案：A, C, D, E38、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会
5、正确 的处理方法是（）。（单项选择题）A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理试题答案：B39、根据标准施工招标文件，“投标人须知前附表”的目的是（）（单项选择题）A.列明“通用合同条款”B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素试题答案：B40、指定分包商条款的合理性，以不得损害承包商的合法利益为前提。具体表现为（）o （多项选择题）A.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容B.承包商可以任意拒绝与雇主选定
6、的具体分包单位签订指定分包合同C.给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费、税金、 风险费的暂定金额内支出D.发包人对指定分包商的施工协调收取相应的管理费E.承包商对指定分包商的违约承当责任试题答案：A,C41、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。（单项选择题）A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承当的风险小试题答案：C42、根据标准设计施工总承包合同，关于承包人的说法，正确的有（）。（多项选择题）A.总承包合同的承包人必须是联合体B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系D.承
7、包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议E.联合体组成和内局部工是重要的评标内容试题答案：B, D,E43、关于保证担保方式的说法，正确的有（）（多项选择题）A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承当保证责任C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金试题答案：A, C,D44、关于实施两阶段招标工程的说法，正确的选项是（）。（单项选择题）A.两阶段招标只适用于技术复杂的工程B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否
8、对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争试题答案：D45、编制施工招标工程的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用标准施 工招标资格预审文件和标准施工招标文件中的（）。（单项选择题）A.申请人须知前附表B.资格审查方法C.投标人须知前附表D.资格预审公告试题答案：B46、根据标准施工合同，监理人在工程施工准备阶段的职责是（）。（单项选择题）A.组织施工图设计交底B.审查承包人质量管理体系C.组织专项施工方案论证D.审查暂估价及暂列金额试题答案：B47、关于评标委员会成员组成的做法，正确的选项是（）。（单项选择题）A.招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专家
9、4人C.招标代表人2人，专家6人D.招标代表人2人，专家7人试题答案：D48、根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，承包人应保证其投 保需第三者责任险的担保期限在（）前一直有效。（单项选择题）A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书试题答案：D49、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）（单项选择题）A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间试题答案：D50、某采用经评审的最低投标价法评标的工程，其
10、评标价比拟 如下：那么第一中标候 选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。（单项选择题）A. 3200 和 3200B. 3360 和 3200C. 3350 和 3500D. 3370 和 3400试题答案：C51、根据标准施工合同，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优 先解释的顺序是（）。（单项选择题）A.已标价的工程量清单一通用合同条款一图纸B.已标价的工程量清单一图纸一通用合同条款C.通用合同条款一己标价的工程量清单一图纸D.通用合同条款一图纸一已标价的工程量清单试题答案：D52、根据建设工程勘察合同（示范文件）,对于勘察现场范围内不属于委托任务， 又没有图纸或资料的地段，
11、其地下埋藏物的查清应由（）负责。（单项选择题）A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人试题答案：D53、根据标准施工合同，“合同进度计划”是指（）。（单项选择题）A.承包人投标书内提交的进度计划B.施工准备阶段承包人编制的进度计划C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划试题答案：C54、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。（单项选择题）A.行政手段B.合同C.诚信D.道德试题答案：B55、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于缺陷责任 期及竣工后试验的说法，正确的有（）（多项选择题）A.承包人应负责缺陷责任期内
12、工程的日常维护工作B.竣工后试验应在责任期内进行C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行试题答案：B, D,E56、根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面用 不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的（）。（多项选择题）A.重心B.合同号C.目的港D.起吊点E.发货标记试题答案：B, C,E57、监理人对施工分包合同的管理内容有（）（多项选择题）A.审查分包人编制的专业工程施工方案B.对分包工程进行巡视检查C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系D.监督
13、检查分包工程施工现场的质量安全行为E.负责分包工程施工现场的协调管理工作试题答案：B,D58、关于民事代理的说法，正确的有（）（多项选择题）A.代理人必须在代理范围内实施代理行为B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C.代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代理行为承当责任E.被代理人对代理人不当代理行为不承当责任试题答案：A,D59、某施工工程招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为 甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评 标价为4980万元，那么中标人和中标价格分别为（）。（单项选择题）A.甲，500
14、0万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元试题答案：C60、根据标准施工合同，以下引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（） （单项选择题）A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更试题答案：A61、关于保证人资格的说法，正确的选项是（）（单项选择题）A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人试题答案：B62、根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延 长期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷责任期终止证书，该证
15、书应（）。（单项选择题）A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认试题答案：B63、以下合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）（单项选择题）A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位试题答案：A64、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。（单项选择题）A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同试题答案：C65、关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）（多项选择题）A.所有的工程设计都应当通过招标发包B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标D.工程设计邀请招标的，应当邀
16、请3个以上单位参加投标E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以 邀请招标试题答案：D,E66、根据英国工程施工合同文本（ECC）,如果采用固定价格承包，那么应该选择（）。 （单项选择题）A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合同试题答案：A67、设计施工阶段，关于总承包合同工程进度付款支付分解表的说法中，正确的有（）。 （多项选择题）A.承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后14d内，将支付分解报告以及形 成支付分解报告的支持性资料报监理人审批试题答案：A,C4、根据标准设计施工总承包
17、招标文件中的合同条款及格式，通常有两种约定 形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有（）o （多项选择题）A.施工场地临时道路通行权的取得B.材料和工程设备的提供方C.计日工和暂估价的补偿方式D.施工图设计文件的提供方E.竣工后试验的责任方试题答案：A, C,E5、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的选项是（）（单项选择题）A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承当D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承当试题答案：B6、施工评标中，审查投标人名称
18、与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。 （单项选择题）A.资格B.程序C.响应性D.形式试题答案：D7、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元, 商务偏差调整值为+2. 5%,技术偏差调整值为+3%,那么该设备投标价格的调整额为（）美元。（单项选择题）B.承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素, 对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表C.勘察设计费应按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分 解D.材料和工程设备费，分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等 阶段和专用条款约定的比例进行分
19、解E.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的 调整，并报勘察设计人批复试题答案：B, C,D68、关于评标委员会的说法，正确的选项是（）（单项选择题）A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定试题答案：A69、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子 目时，应由监理人按照（）的原那么商定或确定。（单项选择题）A.本钱加酬金B.本钱加利润C.本钱加规费D.直接本钱加间接本钱试题答案：B70、标准施工合同中“暂
20、估价”的含义是（）（单项选择题）A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成局部试题答案：D71、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照 合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，那么交货 地点为（）。（单项选择题）A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地试题答案：D72、以下合同文件中，属于标准施工招标文件中施工合同文本的合同文件，在专 用条款没有另行约
21、定的情况下，其正确的解释次序是（）。（单项选择题）A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款试题答案：C73、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的情形有（）（多项选择题）A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决试题答案：A, C, D, E74、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。（单项选择题）A.解决施工中出现的设计问题B.提供现
22、场开展工作的必要条件C.负责工程工程外部协调工作D.支付设计合同的定金试题答案：A75、根据标准施工合同，合同工期应自（）载明的开工日起计算。（单项选择题）A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划试题答案：B76、在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有（）。（多项选择 题）A.选址意见书B.场地规划红线图C.场地工程勘察报告D.有关水、电等供应情况的资料E.有关公用设施的资料试题答案：A,B77、某施工招标工程投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中 标通知书的时间为5月15日，招标人与中标
23、人签订的合同时间为6月14日，那么该工程施工 投标保证的有效期截止时间为（）o （单项选择题）A. 4月30日B. 5月5日C. 5月15日D. 6月14日试题答案：D78、根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列 金额”的主要区别有0,（多项选择题）A.是否列入已标价的工程量清单B,是否在招标阶段已经确定价格C.是否在合同履行阶段必然发生D.承包人是否必然获得支付E.是否包括在签约合同价内试题答案：B, C,D79、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。（单项选择题）A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算试题答案
24、：c80、关于投标有效期的说法，正确的有（）（多项选择题）A.投标有效期从投标截止日期开始起算B.投标有效期对投标人有约束力C.招标人在投标有效期内完成评标即可D.投标有效期内应完成合同签订工作E.投标有效期在合同订立后自动终止试题答案：A, B,D81、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于联合体承 包的说法，正确的有（）o （多项选择题）A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件B.联合体牵头人负责组织和协调联合体成员全面履行合同C.承包人可根据需要自行修改联合体协议D.联合体的组织和内容分工是重要的评标内容E.承包人可根据需要自选调整联合体组成试题答案：B,D82、招标人自
25、行组织招标应具备的条件和能力有（）。（多项选择题）A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力试题答案：B, D,E83、根据标准施工合同，关于签约合同价总金额的说法，正确的选项是（）。（单项选择题）A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价试题答案：D84、根据招标投标法实施条例，建设工程工程招标文件中，假设要求中标人提供履 约保证金的其额度不应超过合同价格的（）（单项选择题）A. 5%B
26、. 10%C. 20%D. 30%试题答案：B85、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）（多项选择题）A.工程建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式试题答案：B,C86、根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对 施工的影响应当属于（）承当的风险。（单项选择题）A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方试题答案：B87、施工企业法定代表人授权工程经理进行工程工程t投标，中标后形成的合同义务 由（）承当。（单项选择
27、题）A.施工企业法定代表人B.拟派工程经理C.施工工程部D.施工企业试题答案：D88、某工程施工工程招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前 1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元.工期9个月，仅考虑工期 因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）（单项选择题）A. 1800万元，1800万元B. 1800万元，1770万元C. 1830万元，1800万元D. 1830万元，1770万元试题答案：B89、根据标准施工合同，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经 审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包 人
28、进行工程验收。（单项选择题）E. 7F. 14G. 21H. 28试题答案：D90、以下工程勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是（）。（多项选择题）A.房地产开发工程B.高速公路工程C.采用特定专利或专有技术的工程D.市政给水排水工程E.建筑造型有特殊要求的工程试题答案：C,E91、根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得 价款，债权人受偿的原那么有（）。（多项选择题）A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照
29、债权比例受偿试题答案：A, C, D, E92、标准施工合同通用条款规定的合同组成文件包括（）（多项选择题）A.招标文件B.投标函及投标函附录C.中标通知书D.工程量清单E.合同协议书试题答案：B, C,E93、合同法律关系客体的智力成果指的是（）（单项选择题）A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备试题答案：C94、关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）（多项选择题）A.所有的工程设计都应当通过招标发包B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标D.工程设计邀请招标的，应当邀请3个以上单位参加投标E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有
30、少量潜在投标人可供选择的，可以 邀请招标试题答案：D,E95、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元， 商务偏差调整值为+2. 5%,技术偏差调整值为+3%,那么该设备投标价格的调整额为（）美元。（单项选择题）A. 7. 5B. 11. 5C. 13. 0D. 20. 5试题答案：D96、根据NEC工程施工合同，合同争议的正确处理方式是（）（单项选择题）A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的工程经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与工程经理共同处理试题答案：A97、合同法律关系主体是指享有相应权利，承当相应义务的合同当事人，
31、包括（）。（多项选择题）A.自然人B.企业法定代表人C.企业法人D.非企业法人E.其他组织试题答案：A, C, D, E98、根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约 金，最高赔偿限额为（）。（单项选择题）A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%试题答案：D99、根据标准施工合同，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索 赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。（单项选择题）A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期间D.合同有效期间试题答案：C100、对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）（多项选择题）A.单一的
32、合同责任B.减少发包人对承包人的检查C.减少承包人的索赔D.固定工期E.减少设计变更试题答案：A, C, D, E101、建设工程勘察合同委托的工作内容有（）。（多项选择题）A.工程放线测量B.工程测量C.结算工程量测量A. 7. 5B. 11. 5C. 13. 0D. 20. 5试题答案：D8、根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中， 监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到 竣工申请报告后（）天内通知承包人。（单项选择题）A. 28B. 30C. 56D. 60试题答案：AE. 关于无权代理的说法，正确的有（）o （多项选
33、择题）A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理F. 代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为E.无权代理行为由行为人承当民事责任试题答案：A, C,D10、根据设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的选项是（）（单项选择题）A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第二人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承当责任D.分包人的资格能力应由发包人审核D.水文地质勘察E.工程地质勘察试题答案：B, D,E
34、102、根据标准施工招标文件，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要 求的施工招标，宜采用的评标方法是（）o （单项选择题）A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法试题答案：D103、根据NEC工程施工合同，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）（单项选择 题）A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.本钱补偿合同试题答案：C104、根据标准施工招标文件，属于施工招标文件主要内容的是（）（单项选择题）A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查方法试题答案：C105、根据招标投标法实施条例招标人可以采用两阶段招标的工程是（）o （单项选择 题）A
35、.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的工程B.工程初步设计已完成且施工图设计尚未完成的工程C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的工程D.构成内容多且专业性强的大型工程试题答案：C106、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度 应不超过（）万元。（单项选择题）A. 60B. 80C. 350D. 300试题答案：A107、风险型CM的合同计价方式是（）。（单项选择题）A.采用本钱加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价B.采用本钱加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同
36、的差价D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价试题答案：B108、按照招标投标法实施条例，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于（）家。（单项选择题）A. 3B. 4C. 5D. 7试题答案：A109、根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有（）o （多项选择题）A.施工工程或标段B.工程结算方式C.质量标准D.合同组成文件E.变更处理程序试题答案：A, C,D110、对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）（多项选择题）A.单一的合同责任B.减少发包人对承包人的检查C.减少承包人的索赔D.固定工期E.减少设计变更试题答案：A, C, D, E111、根
37、据标准施工合同，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获 得合理利润的情形有（）o （多项选择题）A.发现文物、化石等的处理B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工D.隐蔽工程重新检验质量合格E.不可抗力事件发生后的清理工作试题答案：B, C, D, E112、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于缺陷责任 期及竣工后试验的说法，正确的有（）（多项选择题）A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作B.竣工后试验应在责任期内进行C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场
38、修复工程缺陷E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行试题答案：B, D,E113、根据标准施工合同，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）（多项选择题）A.提出开工申请B.办理临时道路通行审批手续C.编制施工组织设计D.提交工程质量保证措施文件E.负责管理施工控制网点试题答案：A, C, D, E114、以下合同文件中，属于标准施工招标文件中施工合同组成文件中需要发包人 和承包人同时签字盖章的文件是（）。（单项选择题）A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书试题答案：D115、以下在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。（单项选择题）A.台风导致脚
39、手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降试题答案：C116、某采用经评审的最低投标价法评标的工程，其评标价比拟如下：那么第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。（单项选择题）A. 3200 和 3200B. 3360 和 3200C. 3350 和 3500D. 3370 和 3400试题答案：C117、关于设计招标内容的说法，正确的选项是（）（单项选择题）A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标试题答案：A118、根据标准施工合同，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（
40、）。（多项选择题）A.收集地下管线资料B.建立专门的质量检查体系C.测施工控制网D.组织施工图纸会审E.提交工程开工报审表试题答案：B, C,E119、根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。（单项选择题）A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B.将无条件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承当试题答案：A120、根据NEC工程施工合同，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）o （单 选题）A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.本钱补偿合同试题答案：B121、建设工程施工招标投标过
41、程中，可以没收投标保证金的情形有（）。（多项选择题）A.投标截止H期前，投标人撤回投标文件的B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的C.收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D.收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E.未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的试题答案：B, C,D122、保证法律关系应当参加的主体至少有（）（单项选择题）A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人试题答案：B123、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，那么材料所有权发 生转移的时间为（）。（单项选择题）A.买受人占有材料时B.
42、合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时试题答案：A124、根据FIDIC（施工合同条件，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还 承包商。（单项选择题）A.保存金的50%B.保存金的70%C.保存金的90%D.全部保存金试题答案：A125、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，工程竣工试验 分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）（单项选择题）A.性能测试B.联动试车C.单车试验D.系统联调试题答案：B126、工程设计合同履行过程中，发包人的责任有（）。（多项选择题）A.监督设计人有序开展设计工作B.提供必要的现场工作条件C.负责与设计相关的外部协调工作D.保护设计人的
43、知识产权E.控制工程设计概算试题答案：B, C,D127、根据FIDIC施工合同文件,关于指定分包商的说法，正确的选项是（）o （单项选择 题）A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D.承包商对指定分包商的违约承当连带责任试题答案：B128、工程设计合同约定发包人承当违约责任的情形有（）。（多项选择题）A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同试题答案：A, D,E129、根据建设工程勘察合同（示范文本）
44、，假设有毒.有害等危险勘察现场作业需 要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。（单项选择题）A.发包人B.勘察人C.监理人D.工程施工单位试题答案：A130、根据FIDIC施工合同条件，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商 的说法，正确的有（）。（多项选择题）A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定B.承包商对指定分包商的违约不承当责任C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容试题答案：B, D,E131、关于设计招标程序的说法，正确的有（）（多项选择题）A.设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标B.设计招标的内容无具体的工作量C.设计招标不提出工程应当到达的技术指标D.设置评标因素时不应当过分追求投标价的高低E.评标委员会无权对投标人进行资格审查试题答案：A, B,D132、根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，承包人应保证其投 保需第三者责任险的担保期限在（）前一直有效。（单项选择题）A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书试题答案：D133、采用两阶段招标的工程，关于第二阶段的说法，正确的有（）o （多项选择题）A.