《2020年天津市《工程造价管理基础知识》测试卷(第718套).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年天津市《工程造价管理基础知识》测试卷(第718套).pdf（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第1页 2020年天津市工程造价管理基础知识测试卷 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是()。A.建设单位建设期后发生的利息 B.施工单位建设期长期贷款利息 C.国内代理机构收取的贷款管理费 D.国外贷款机构收取的转贷费 2.项目成本计
2、划的编制基础是项目()。A.成本考核 B.成本分析 C.成本结算 D.成本测算 3.下列费用项目中，应计入进口设备运杂费中的是()。A.国际运费 B.国际运输保险费 第2页 C.到岸后外埠中转运输费 D.进口环节税费 4.税金是指企业按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、()、教育费附加、地方教育附加等各项税费。A.设备及工(器)具费 B.设备运杂费 C.城市维护建设税 D.企业管理费 5.下列不属于企业管理费费率计算基础的是()。A.以人、材、机费为计算基础 B.以人工费和材料费合计为计算基础 C.以人工费和机械费合计为计算基础 D.以人工费为计算基础 6.概算定额法又
3、称()法，是利用概算定额编制单位工程概算的方法。A.扩大结构定额 B.缩小结构定额 C.综合结构定额 D.定性结构定额 7.项目管理知识体系中，()是指为满足项目利益相关者目标而开展的计划、管理和控制活动。A.项目范围管理 B.项目时间管理 C.项目质量管理 D.项目人力资源管理 8.在项目作出投资决策后，控制工程造价的关键就在于()。A.审核施工图预算 第3页 B.设计 C.进度款支付 D.竣工结算 9.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备单价及专业工程金额是()。A.暂列金额 B.暂估价 C.总承包服务费 D.价差预备费 10.由于不可抗力解除合同的，
4、发包人应向承包人支付()。A.合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款 B.合同解除之后完成工程但尚未支付的合同价款 C.合同解除之后完成工程的合同价款 D.合同解除之日前未完成工程但尚未支付的合同价款 11.按合同约定扣回预付款，下列说法不正确的是()。A.付款的扣款方法由发包人和承包人通过洽商后在合同中予以确定 B.一般是在承包人完成金额累计达到合同总价的一定比例后，由发包人开始向承包人还款 C.发包方从每次应付给承包人的金额中扣回工程预付款 D.发包人至少在合同规定的完工期前将工程预付款的总金额逐次扣回 12.根据 中华人民共和国合同法，撤销权应自具有撤销权的当事人知道或者应当知道撤
5、销事由之日起()内行使。A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 第4页 13.编制建设项目主要材料计划的参考依据的是()。A.概算指标 B.概算定额 C.预算定额 D.预算指标 14.下列关于合同履行的一般规定的表述，错误的是()。A.合同双方关于履行地点约定不明确的，给付货币的，应在接受货币一方所在地履行 B.合同双方关于价款或者报酬约定不明确的，应按照订立合同时履行地的市场价格履行 C.合同双方就履行期限约定不明确的，债权人可随时要求债务人履行，但应当给对方必要的准备时间 D.合同双方就履行方式约定不明确的，应按照有利于履行义务一方的方式履行 15.不用计入人工日工资单价的费用是()。A.
6、劳动保险费 B.津贴补贴 C.劳动竞赛奖 D.特殊情况下支付的工资 16.工程设计的修改由()负责。A.建筑施工企业 B.建设单位 C.原设计单位 D.勘察单位 17.按照现行规定，下列哪项费用不属于材料单价的组成内容()。A.运输损耗费 B.运杂费 C.采购及保管费 第5页 D.材料二次搬运费 18.预算定额和单位估价表是编制()的计价标准。A.工程造价计价 B.建筑安装费用定额 C.工程建设定额 D.施工图预算 19.根据中华人民共和国合同法的规定，属于可变更、可撤销合同的是()的合同。A.以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益 B.以合法形式掩盖非法目的 C.因重大误解订立或订立时显失公平
7、D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 20.解决合同争议的常用的、有效的方式是()。A.和解与调解 B.调解和仲裁 C.和解与仲裁 D.调解和诉讼 21.正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0 90kg，已知该材料的损耗率为720%，则其总消耗量为()kg。A.1350 B.1340 C.1250 D.1160 22.关于招标的条件，叙述错误的是()。A.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案 B.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 第6页 C.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手
8、续，取得批准 D.单位和个人可以为招标人指定招标代理机构 23.修磨校验工具、移动工作梯、工人转移工作地点等所需时间属于()。A.辅助工作时间 B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间 C.施工本身造成的停工时间 D.准备与结束工作时间 24.下列选项中，属于措施项目费的是()。A.建设用地费 B.安全文明施工费 C.工程排污费 D.施工机械使用费 25.下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是()。A.设备购置费 B.基本预备费 C.涨价预备费 D.铺底流动资金 26.某电力工程招标项目，下列说法正确的是()。A.施工单项合同额小于450万元的，可以不招标 B.重要设备、材
9、料采购，单项合同额小于300万元的，可以不招标 C.勘察、设计或监理单项合同额小于150万元的，可以不招标 D.监理单项合同额为150万元，必须招标 27.关于概算定额的主要作用，下列说法不正确的是()。A.编制最高投标限价的依据 第7页 B.是编制预算定额的依据 C.是编制建设项目主要材料计划的参考依据 D.对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一 28.建筑安装工程中的分部(分项)工程费不包括()。A.企业管理费 B.利润 C.人工费 D.暂列金额 29.标的物的提存时，债权人领取提存物的权利期限为()，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1年 B.2年 C.3年 D.5
10、年 30.关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是()。A.招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B.当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变 C.经复核认为招标控制价误差大于3%时，投标人应责成招标人改正 D.投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉 二、多选题(共 20 题)31.预算定额中的人工消耗指标是指完成该分项工程必须消耗的各种用工，具体包括()。A.基本用工 B.材料超运距用工 C.人工幅度差 第8页 D.标准用工 E.辅助用工 32.人工、材料、机具台班消耗量指标根据()的形式来表现。A.劳动定额 B.材料消耗定额 C.机具台班定额 D.
11、施工定额 E.企业定额 33.关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有()。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据 B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对 C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准 D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算 E.竣工结算办理完毕；复核后仍有异议的，有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。34.加强施工图预算的审查，对于提高预算的准确性，降低工程造价都具有重要的现实意义，其中包括()等。A.有利于合理确定
12、和有效控制工程造价，克服和防止预算超概算现象发生 B.有利于加强固定资产投资管理，合理使用建设资金 C.通过审查工程概算，核实了概算价值 D.有利于施工承包合同价的合理确定和控制 E.有利于积累和分析各项技术经济指标 35.下列情形中，可以不进行招标的有()。A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 第9页 B.需要采用不可替代的专利或者专有技术 C.国有资金占控股或者主导地位 D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供 E.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 36.关于合同价款纠纷的处理原则，下列说法正确的有()。A.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照
13、合同约定支付工程价款的，不予支持 B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，应予支持 C.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款 D.工程欠款的利息从应付工程价款之日计付 E.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持 37.百分比法确定工程预付款额度，发包人根据()等因素，招标时在合同条件中约定工程预付款的百分比。A.工程的特点 B.工期长短 C.市场行情 D.供求规律 E.施工规模 38.直接影响其他项目编制内容的有()。A.工程建设地点的选择 B.工程的复杂程度 C.工程的工期长短 D.工程的组成内容 E.发包
14、人对工程管理要求 39.关于工程质量保证(保修)金的预留、使用及管理，下列说法正确的有()。第10页 A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.质量保证金的计算额度包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额 C.建设工程竣工结算后，发包人应及时向承包人支付工程结算价款并预留保证金 D.监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金 E.他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用 40.合同的权利义务终止又称为合同的终止或者合同的消灭，是指因某种原因而引起的合同权利
15、义务关系在客观上不复存在，有下列()等情形之一的，合同的权利义务终止。A.债权人免除债务 B.债务人依法将标的物提存 C.合同债务转移 D.债务已经按照约定履行 E.债权债务同归于一人 41.属于建筑安装工程中措施费的是()。A.施工排水、降水费 B.环境保护费 C.脚手架费 D.施工机械使用费 E.二次搬运费 42.合同履行原则中，诚实信用原则要求合同当事人在履行合同约定的主义务的同时，还应履行的附随义务包括()。A.及时通知义务 B.提供必要条件的义务 C.协助义务 D.保密义务 第11页 E.当面解释的义务 43.材料询价的内容包括()。A.材料价格 B.供应数量 C.运输方式 D.保险
16、和有效期 E.种类和销量 44.除建筑安装工程费用、工程建设其他费用以外，在编制建设项目投资估算、设计总概算时，应计算()。A.工程定额测定费 B.预备费 C.社会保障费 D.建设期利息 E.流动资金 45.专利研制成本中的直接成本是指研制过程中直接投入发生的费用，主要包括()。A.资料费 B.咨询鉴定费 C.非专用设备折旧费 D.工资费用 E.管理费 46.根据中华人民共和国价格法，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的有()。A.与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格 B.非自然垄断经营的商品价格 C.资源稀缺的少数商品价格 D.重要的公益性服务价格 第12页 E.重要的公用
17、事业价格 47.材料储备定额天数由当地材料供应的()等因素决定。A.在途天数 B.加工天数 C.整理天数 D.保险天数 E.市场行情 48.工程项目全部建完，经过各单位工程的验收，符合设计要求，并具备()等必要文件资料后，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。A.竣工图 B.竣工决算 C.工程总结 D.实地查验建筑安装工程实体 E.考核投资效益 49.预算定额的编制依据包括()。A.现行施工定额 B.现行的设计规范，施工验收规范，质量评定标准和安全操作规程 C.专用的标准图和预选定的典型工程施工图样 D.推广的新技术、新结构、新材料、新工艺 E.现行预算定额及基础资料
18、50.关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有()。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高 B.流通空间的减少，可相应地降低造价 C.层数越多，则单位造价越低 D.房屋长度越大，则单位造价越低 第13页 E.结构面积系数越小，设计方案越经济 三、判断题(共 10 题)四、简答题(共 2 题)第14页 单选题答案：1：C 2：D 3：C 4：C 5：B 6：A 7：C 8：B 9：B 10：A 11：B 12：A 13：B 14：D 15：A 16：C 17：D 18：D 19：C 20：A 21：B 22：D 23：A 24：B 25：A 26：D 27：B 28：D 29：D 30：D
19、多选题答案：31：A,B,C,E 32：A,B,C 33：A,D,E 34：A,B,D,E 35：B,D 36：C,D,E 37：A,B,C,D 38：B,C,D,E 39：A,C,D,E 40：A,B,D,E 41：A,B,C,E 42：A,B,C,D 43：A,B,C,D 44：B,D,E 45：A,B,D 46：A,C,D,E 47：A,B,C,D 48：A,B,C 49：A,B,D,E 50：A,B,E 判断题答案：简答题答案：相关解析：1：建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息。债务资金包括向国内银行和其他非银行金融机构贷款、出口信贷、外国政府贷
20、款、国际商业银行贷款以及在境内外发行的债券等。融资费用和应计入固定资产原值的利息包括借款(或债券)利息及手续费、承诺费、管理费等。建设期利息要计人固定资产原值。国外贷款利息的计算中，还应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费；以及国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费等。2：成本测算是指编制投标报价时对预计完成该合同施工成本的测算；它是决定最终投标价格取定的核心数据。成本测算数据是成本计划的编制基础，成本计划是开展成本控制和核算的基础；成本控制能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现，而成本核算又是成本
21、计划是否实现的最后检查，成本核算所提供的成本信息又是成本分析、成本考核的依据；成本分析为成本考核提供依据，也为未来的成本测算与成本计划指明方向；成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。3：设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用。对于进口设备来说就是到岸后外埠中转运输费。国际运费、国际运输保险费及进口环节税费都属于进口设备原价。第15页 4：税金是指企业按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等各项税费。5：企业管理费由承包人投标报价时自主确定，其
22、费率计算公式如下:1.以人、材、机费为计算基础 2.以人工费和机械费合计为计算基础 3.以人工费为计算基础 6：概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法，是利用概算定额编制单位工程概算的方法。7：项目质量管理是指为满足项目利益相关者目标而开展的计划、管理和控制活动。具体内容包括质量管理计划、质量管理和质量控制。8：工程造价控制贯穿于项目建设全过程，但是必须重点突出。很显然，工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。9：暂估价是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服
23、务工作的金额。10：由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：(1)合同中约定应由发包人承担的费用。(2)已实施或部分实施的措施项目应付价款。(3)承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。(4)承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。(5)承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。11：预付款的扣款方法由发包人和承包人通过洽商后在合同中予以确定，一般是在承包人完成额累
24、计达到合同总价的一定比例后，由承包人开始向发包人还款，发包方从每次应付给承包人的金额中扣回工程预付款，发包人至少在合同规定的完工期前将工程预付款的总金额逐次扣回。国际工程中的扣款方法一般为：当工程进度款累计金额超过合同价格的10%-20%时开始起扣，每月从进度款中按一定比例扣回。12：具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内没有行使撤销权，则撤销权消灭。13：概算定额的主要作用：(1)概算定额是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；(2)概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；(3)概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；第1
25、6页 (4)概算定额是编制概算指标的依据；(5)概算定额是编制最高投标限价的依据。14：价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但
26、15：人工单价由计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴以及特殊情况下支付的工资组成。16：工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。17：材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。当采用一般计税方法时，材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除增值税进项税额。18：施工图预算(也称为设计预算)是在施工图设计完成之后，根据已批准的施工图纸和既定的施工方案，结合现行的预算定额、地区单位估价表
27、、费用计取标准、各种资源单价等计算并汇总的造价文件(通常以单位工程或单项工程为单位汇总施工图预算)。19：合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1)因重大误解订立的；2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。选项 ABD 属于无效合同。20：和解与调解是解决合同争议的常用和有效方式。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。和解是合同当事人之间发生争议后，在没有第三人介入的情况下，合同当事人双方在自愿、互谅的基础上，就已经发生的争议进行
28、商谈并达成协议，自行解决争议的一种方式。和解方式简便易行，有利于加强合同当事人之间的协作，使合同能更好地得到履行。调解是指合同当事人于争议发生后，在第三者的主持下，根据事实、法律和合同，经过第三者的说服与劝解，使发生争议的合同当事人双方互谅、互让，自愿达成协议，从而公平、合理地解决争议的一种方式。21：材料总消耗量=材料消耗净用量+材料损耗量；材料损耗率=(材料损耗量/材料净用量)x 100%(即:材料损耗量=材料净用量损耗率)；材料净用量=0.9/7.2%；总消耗量=0.9/7.2%+0.9=13.4。22：1.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招
29、标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。第17页 2.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。3.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。4.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。5.任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。23：辅助工作时间是指为了保证基本工作顺利完成而同技术操作无直接关系的辅助性工作时间。如修磨校验工具、移动工作梯、工人转移工作地点等所需时间。24：措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工
30、程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：(1)安全文明施工费:1)环境保护费 2)文明施工费 3)安全施工费 4)临时设施费(2)夜间施工增加费；(3)二次搬运费；(4)冬雨季施工增加费；(5)已完工程及设备保护费；(6)工程定位复测费；(7)特殊地区施工增加费；(8)大型机械设备进出场及安拆费；(9)脚手架工程费。25：单项工程投资估算应按建设项目划分的各个单项工程分别计算组成工程费用的建筑工程费、设备购置费、安装工程费。26：本规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：(1)施工单项合同
31、估算价在 400 万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。27：概算定额的主要作用：(1)概算定额是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；(2)概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；(3)概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；(4)概算定额是编制概算指标的依据；(5)概算定额是编制最
32、高投标限价的依据。28：建筑安装工程费按工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税组成，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。29：债权人领取提存物的权利期限为 5 年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。30：投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未按照建设工程工程量清单计价规第18页 范GB50500-2013 的规定进行编制的，应在最高投标限价公布后 5 天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。工程造价管理机构受理投诉后，应立即对最高投标限价进行复查，组织投诉人、被投诉人或其委托的最高投标限价编
33、制人等单位人员对投诉问题逐一核对，有关当事人应当予以配合，并保证所提供资料的真实性。当最高投标限价复查结论与原公布的最高投标限价误差大于3%时，应责成招标人改正。当重新公布最高投标限价时，若从重新公布之日起至原投标截 相关解析：31：预算定额中的人工消耗量是指完成该分项工程必须消耗的各种用工。包括基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差。32：人工、材料、机具台班消耗量以劳动定额、材料消耗量定额、机具台班消耗量定额的形式来表现，它是工程计价最基础的定额，是地方和行业部门编制预算定额的基础，也是个别企业依据其自身的消耗水平编制企业定额的基础。33：工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的，应
34、当作为工程结算的依据，未经对方同意，另一方不得就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询机构重复审核。单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承 34：施工图预算审查的意义如下：(1)有利于合理确定和有效控制工程造价，克服和防止预算超概算现象发生。(2)有利于加强固定资产投资
35、管理，合理使用建设资金。(3)有利于施工承包合同价的合理确定和控制。因为施工图预算对于招标工程，它是编制招标限价、投标报价、签订工程承包合同价、结算合同价款的基础。(4)有利于积累和分析各项技术经济指标，不断提高设计水平。通过审查工程预算，核实了预算价值，为积累和分析技术经济指标提供了准确数据，进而通过有关指标的比较，找出设计中的薄弱环节，以便及时改进，不断提高设 35：有下列情形之一的，可以不进行招标：需要采用不可替代的专利或者专有技术；采购人依法能够自行建设、生产或者提供；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响
36、施工或者功能配套要求；国家规定的其他特殊情形。36：选项 A 错误，正确的是建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。选项 B 错误，正确的是当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。第19页 37：发包人根据工程的特点、工期长短、市场行情、供求规律等因素，招标时在合同条件中约定工程预付款的百分比。根据建设工程价款结算暂行办法 的规定，预付款的比例原则上不低于合同金额的 10%，不高于合同金额的 30%。38：其他项目清单是指分部分项工程量清单、措施项目清单所包含的内容以外，因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用
37、项目和相应数量的清单。工程建设标准的高低、工程的复杂程度、施工工期的长短、工程的组成内容、发包人对工程管理要求等都直接影响其他项目清单的具体内容。39：选项 B 错误，正确的说法是质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。40：有下列情形之一的，合同的权利义务终止：债务已经按照约定履行；合同解除；债务相互抵销；债务人依法将标的物提存；债权人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或者当事人约定终止的其他情形。41：措施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关，如安全文明施工费，夜间施工，非夜间施工照明，二次搬运，冬雨季施工，地上、地下设施和建筑物的临时保护设
38、施，已完工程及设备保护等。但是有些措施项目是可以计算工程量的，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输、超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等。42：诚实信用原则还要求合同当事人在履行合同约定的主义务的同时，履行合同履行过程中的附随义务：1)及时通知义务。有些情况需要及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方。2)提供必要条件和说明的义务。需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人应当根据对方的需要提供必要的条件和说明。3)协助义务。需要当事人一方予以协助的，当事人一方应尽可能地为对方提供所需要的协助。4)保密义务。需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所
39、知悉的对方当事人的商业秘密、技术秘密等。43：材料询价的内容包括调查对比材料价格、供应数量、运输方式、保险和有效期、不同买卖条件下的支付方式等。44：建设项目投资估算包括建设投资、建设期利息和流动资金的估算。建设投资估算的内容按照费用的性质划分，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用三部分。其中，工程费用包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费；工程建设其他费用包括建设用地费、与建设有关的其他费用、与生产经营有关的费用；预备费用包括基本预备费和价差预备费。45：专利权分为自创和外购两类。自创专利权的价值为开发过程中的实际支出，主要包括第20页 专利的研制成本和交易成本。研制成本包括直接
40、成本和间接成本：直接成本是指研制过程中直接投入发生的费用(主要包括材料费用、工资费用、专用设备费、资料费、咨询鉴定费、协作费、培训费和差旅费等)。46：下列商品和服务价格，政府在必要时可以实行政府指导价或者政府定价：与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格；资源稀缺的少数商品价格；自然垄断经营的商品价格；重要的公用事业价格；重要的公益性服务价格。47：材料储备定额天数由当地材料供应的在途天数、加工天数、整理天数、供应间隔天数、保险天数等因素决定。48：工程项目全部建完，经过各单位工程验收，符合设计要求，并具备竣工图、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由项目主管部门或建设单位向负责验收的
41、单位提出竣工验收申请报告。49：预算定额的编制依据：(1)现行施工定额。(2)现行设计规范、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程。(3)具有代表性的典型工程施工图及有关标准图。(4)新技术、新结构、新材料和先进的施工方法等。(5)有关科学实验、技术测定和统计、经验资料。(6)现行的预算定额、材料单价及有关文件规定等。50：选项 C 错误，正确的说法是建筑物层数对造价的影响，因建筑类型、形式和结构不同而不同。如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式，单位建筑面积的造价可能会降低，反正增加层数改变了结构形式，则造价会提高。选项 D 错误，房屋长度大到一定程度，就会改变建筑结构，造价可能会提高。相关解析：相关解析：