《2020年湖北省《建设工程计价》模拟卷(第60套).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年湖北省《建设工程计价》模拟卷(第60套).pdf（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2020年湖北省建设工程计价模拟卷考试须知：考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。答案与解析在最后。姓名姓名:_:_考号考号:_:_一、单选题一、单选题(共共 3030 题题)1.1.关于合同履行过程中因不可抗力解除合同的价款结算与支付的说法，不正确的是关于合同履行过程中因不可抗力解除合同的价款结算与支付的说法，不正确的是()()。A.由于不可抗力解除合同
2、的，承包人应自行支付撤离现场所需的费用B.发包人应向承包人支付已实施或部分实施的措施项目应付价款C.发包人一经支付材料和工程设备货款，则该材料和工程设备成为发包人的财产D.发包人应向承包人支付承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用2.2.下列对安拆费及场外运费的说法，正确的是下列对安拆费及场外运费的说法，正确的是()()。A.安装简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械，其安拆费及场外运费应单独计算B.安装复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价C.固定在车间的施工机械，其安拆费及场外运费单独计算D.自升式塔式起重机安装、拆卸费用的超高起点及其增加费
3、，各地区(部门)可根据具体情况确定3.3.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是()()。第1页A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证初期正常生活的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以设备购置费为基数乘以一定费率计算4.4.某施工现场有装载机某施工现场有装载机2 2台，由施工企业租得，台班单价台，由施工企业租得，台班单价50005000元台班，租赁费为元台班，租赁费为20002000元元台班，台班，人工工资为人工工资为8080元工日，元工日，窝工补贴窝工补贴2525元工日，元工日，以人
4、工费和机械费合计为计算基础的以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为综合费率为3030。在施工过程中发生了如下事件：在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工查且检查结果合格，配合用工2020工日，装载机工日，装载机4 4台班。为此，施工企业可向业主索赔的费用台班。为此，施工企业可向业主索赔的费用为为()()元。元。A.8080B.9080C.18080D.280805.5.国外建筑工程造价构成中，国外建筑工程造价构成中，()()用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基用于在估算达到了一定的完整性并符合
5、技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金6.6.建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是合后属于混合法的是()()。A.生产能力指数法与系数估算法B.系数估算法与比例估算法C.单位生产能力估算法与比例估算法D.系数估算法与单位生产能力估算法7.7.在计算预算定额人工消耗量时，在计算预算定额人工消耗量时，基本用工中除包
6、括完成定额计量单位的主要用工外，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应还应包括包括()()。第2页A.劳动定额规定应增(减)计算的用工B.劳动定额内不包括的材料加工用工C.施工中不可避免的其他零星用工D.质量检查和隐蔽工程验收用工8.8.编制投标报价，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的是编制投标报价，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的是()()。A.招投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准，结合规范确定投标报价的综合单价B.施工中施工图纸或设计变更与工程量清单特征描述不一致时，应按工程量清单特征，确
7、定综合单价C.综合单价应包括承包人承担的5以内的材料、工程设备的价格风险，10以内的施工机具使用费风险D.承包人应承担法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费的变化9.9.当确定测时法的观察次数时，通常考虑的因素是当确定测时法的观察次数时，通常考虑的因素是()()。A.算数平均值的精确度及数列的稳定系数B.算数平均值的精确度及已经达到的功效水平的稳定程度C.被测定的工人人数及数列的稳定系数D.被测定的工人人数及同时测定不同类型施工过程的数目10.10.编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是()()。A.支撑双层钢筋用
8、的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋11.11.建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付证书；清支付证书；签发缺陷责任期终止证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；最终结清付款；缺陷责任期终止。缺陷责任期终止。按时间先按时间先后顺序排列正确的是后顺序排列正确的是()()。A.B.第3页C.D.12.12.根据工程工程量清单计划规范根据工程工程量清单计划规范GB50500-2013GB50500-2013，下列关于计日工的说法中正确的是，下列关
9、于计日工的说法中正确的是()()。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付13.13.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，工单位自有设备，台班单价台班单价900900元台班，元台班，折旧费为折旧费为150150元台班，元台班，人工日工资单价为人工日工
10、资单价为4040元元工日，工日，窝工工费窝工工费1010元工日，元工日，以人工费为基数的综合费率为以人工费为基数的综合费率为3030。合同履行中，合同履行中，因场外停电因场外停电全场停工全场停工2 2天，天，造成人员窝工造成人员窝工2020个工日；个工日；因业主指令增加一项新工作，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要完成该工作需要5 5天时天时间，间，机械机械5 5台班，台班，人工人工2020个工日，个工日，材料费材料费55005500元，元，则施工单位可向业主提出索赔额为则施工单位可向业主提出索赔额为()()元。元。A.11300B.11540C.13880D.1160014.14.关于
11、招标控制价及其编制的说法，正确的是关于招标控制价及其编制的说法，正确的是()()。A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的15计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用15.15.在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入单价，而需单独列项的是在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入单价，而需单独列项的是()()。A.建设用地费B.为业主提供的办公和生活设施费第4页C.建设管理费D.税金16.16.根据标准设计施工总承包招标文件中的规定，当签约合同
12、价中不包括暂估价时，发根据标准设计施工总承包招标文件中的规定，当签约合同价中不包括暂估价时，发包人在价格清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达包人在价格清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，列入合同价格列入合同价格的应是的应是()()。A.经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用B.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其
13、他费用C.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用D.中标金额17.17.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()()。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，应(鼓励)采用单价合同18.18.某建设项目投产后，年经营成本为某建设项目投产后，年经营成本为500500万元，年其他营业费用为万元，年其他营业费用为100100万元，外购原材料费万元，外购原材料费用为用为5050万元
14、，万元，分项周转次数为分项周转次数为3 3次，次，产成品周转次数为产成品周转次数为4 4次，次，则该项目产成品为则该项目产成品为()()万元。万元。A.100B.87.5C.116.7D.95.819.19.投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是显著差异和保留的是()()。A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务B.对投标人的义务造成实质性限制而未影响招标人的权利第5页C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人
15、有利20.20.某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同，某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同，合同总价合同总价50005000万元，万元，合同工期为合同工期为200200天，天，其应分摊的总部管理费其应分摊的总部管理费100100万元。万元。丙在施工过程中，丙在施工过程中，因遇到不利物质条件造成停工因遇到不利物质条件造成停工5 5天，天，因发因发包人更换其提供的不合格材料造成工程停工包人更换其提供的不合格材料造成工程停工3 3天，天，因承包人施工机械损坏停工因承包人施工机械损坏停工3 3天，天，因异常恶因异常恶劣气候造成工程停工劣气候造成工程停工2 2天，上述事件均未发生在同一时间，且都
16、在关键路线上，则丙施工单天，上述事件均未发生在同一时间，且都在关键路线上，则丙施工单位可索赔的总部管理费为位可索赔的总部管理费为()()万元。万元。A.25B.40C.50D.6521.21.关于概算指标的编制，下列说法中正确的是关于概算指标的编制，下列说法中正确的是()()。A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算22.22.下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是()()。A.分部分
17、项工程清单B.拟定的招标文件C.招标控制价D.潜在投标人的资质及能力23.23.除按照工程变更规定引起的工程量增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发除按照工程变更规定引起的工程量增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是()()。A.按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量B.承包人完成合同工程应予计量的工程量C.招标工程量清单中列示的工程量D.总价合同各项目的工程量第6页24.24.建设项目投资估算内容中，下列各项中属于总投资估算内容的是建设项目投资估算内容中，下列
18、各项中属于总投资估算内容的是()()。A.建设期利息估算B.各类费用构成占比分析C.影响投资的主要因素D.工程投资比例分析25.25.采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是()()。A.价格比较一览表只需载明投标人的投标报价和已评审的最终投标价B.具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人26.26.某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如下表所示。某工程施工
19、合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如下表所示。已知该工程已知该工程9 9月份完成的工程合同价款为月份完成的工程合同价款为30003000万元，万元，则则9 9月份合同价款调整金额为月份合同价款调整金额为()()万万元。元。A.22.5B.61.46C.75D.97.527.27.国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由()()构成。构成。A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费28.28.与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的
20、差异是与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是()()。A.税前造价B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和第7页C.执行营业税改征增值税试点实施办法D.各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算29.29.在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于()()。A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费30.30.已知某项目设备及工、器具购置费为已知某项目设备及工、器具购置费为10001000万元，建筑安装工程费万元，建筑安装工程费12001200万元，工程建设
21、其万元，工程建设其他费用他费用500500万元，万元，基本预备费基本预备费200200万元，万元，涨价预备费涨价预备费300300万元，万元，建设期贷款利息建设期贷款利息150150万元，万元，项目项目正常生产年份流动资产平均占用额为正常生产年份流动资产平均占用额为350350万元，万元，流动负债平均占用额为流动负债平均占用额为280280万元，万元，则该建设项则该建设项目静态投资目静态投资()()万元。万元。A.3200B.3000C.3250D.2900二、多选题二、多选题(共共 2020 题题)31.31.在人工定额的编制过程中，通常可以采用工时规范或经验数据来确定的是在人工定额的编制过
22、程中，通常可以采用工时规范或经验数据来确定的是()()。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.休息时间32.32.施工图预算是建设程序中一个重要的技术经济文件，下列各项中属于施工图预算对投资施工图预算是建设程序中一个重要的技术经济文件，下列各项中属于施工图预算对投资方的作用的是方的作用的是()()。A.调配施工力量、组织材料供应的依据B.控制造价及资金合理使用的依据第8页C.确定合同价款、拨付工程进度款的依据D.建筑工程预算包干的依据E.确定工程招标控制价的依据33.33.招标工程量项目清单中的其他项目清单不包括招标工程量项目清单中的其他项目清单不包括()
23、()。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.预备费E.措施项目清单34.34.双方当事人采用调解方式处理建设工程合同价款纠纷事件，下列表述中正确的是双方当事人采用调解方式处理建设工程合同价款纠纷事件，下列表述中正确的是()()。A.发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，不可再用仲裁或诉讼方式解决争议B.发承包双方可选择将工程计价依据的争议提请工程造价管理机构进行解释或认定C.工程造价管理机构的上级管理部门可以改变其对争议做出的解释或认定D.当事人对调解结果有异议的，在通过仲裁或诉讼方式修改调解结果之前，承包人可暂停工程施工E.双方当事人约定的调解人任期至最终结清支付证书生效后终
24、止35.35.下列费用中属于企业管理费中检验试验费的有下列费用中属于企业管理费中检验试验费的有()()。A.建筑材料一般鉴定、检查所发生的费用B.施工机具一般鉴定、检查所发生的费用C.构件一般鉴定、检查所发生的费用D.建筑物一般鉴定、检查所发生的费用E.安装物一般鉴定、检查所发生的费用36.36.对于工业建设项目厂址选择时，需要进行技术经济论证，下列内容中属于建设厂址比较对于工业建设项目厂址选择时，需要进行技术经济论证，下列内容中属于建设厂址比较的主要内容的有的主要内容的有()()。第9页A.建设费用比较B.经营费用比较C.市场风险比较D.技术水平比较E.环境影响比较37.37.下列各类时间中
25、属于工序作业时间的有下列各类时间中属于工序作业时间的有()()。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间E.休息时间38.38.下列各项在新增固定资产价值计算时，应计入新增固定资产价值的有下列各项在新增固定资产价值计算时，应计入新增固定资产价值的有()()。A.应收票据、应收款项、其他应收款、预付货款和待摊费用B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目在建成并交付使用后C.销售网络、客户关系、供应关系、人力资源D.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用交付使用后E.属于新增固定资产价值的其他投资随同受益工程交付使用的同时39.39
26、.关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有()()。A.投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户40.40.当一般纳税人采用一般计税方法时，企业管理费中需要扣除增值税进项税额的是当一般纳税人采用一般计税方法时，企业管理费中需要扣除增值税进项税额的是()()。第10页A.固定资产使用费B.检验试验费C.工具用
27、具使用费D.劳动保护费E.管理人员工资41.41.在承包人提交的进度款支付申请中，本周期合计完成的合同价款中包括在承包人提交的进度款支付申请中，本周期合计完成的合同价款中包括()()。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目金额C.本周期应支付的安全文明施工费D.本周期应扣回的预付款E.本周期应增加的金额42.42.影响定额动态人工日工资单价的因素包括影响定额动态人工日工资单价的因素包括()()。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E.政府推行的社会保障与福利政策43.43.关于施工图预算文件的组成，下列说法正确的是关于施工图预
28、算文件的组成，下列说法正确的是(?)(?)。A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表E.二级预算编制形式由建设项目总预算和单项工程预算组成44.44.下列关于现场签证的说法，正确的有下列关于现场签证的说法，正确的有()()。第11页A.施工中遇到不利物质条件，承包商可提出现场签证B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证C.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场
29、签证D.施工中合同工程内容与发包人要求不一致时，承包商可提出现场签证E.现场签证工作完成7天后，承包人按现场签证内容计算价款，确认后作为增加合同价款45.45.关于履约担保，下列说法中正确的有关于履约担保，下列说法中正确的有()()。A.履约担保有现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的5C.中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金应予退还D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时46.46.招标人自行招标的，招标人应当自确定中标人招标人自行招标的，招标
30、人应当自确定中标人1515日内，向有关行政监督部门提交招标投日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，书面报告包括的内容有标情况的书面报告，书面报告包括的内容有()()。A.招标范围B.合同签订方式C.招标文件中投标人须知的内容D.评标委员会的组成E.中标结果47.47.工程总承包的主要特点包括工程总承包的主要特点包括()()。A.合同结构复杂B.承包商利润高C.承包商积极性高D.项目整体效果好E.总投资较低48.48.在国外建筑安装工程费用构成中，各项费用体现在承包商投标报价中的形式主要有在国外建筑安装工程费用构成中，各项费用体现在承包商投标报价中的形式主要有第12页()()。A.
31、作为暂列金额B.组成分部分项单价C.单独列项D.作为或选方案E.分摊进单价49.49.在进行流动资金估算时，流动负债通常包括在进行流动资金估算时，流动负债通常包括()()。A.应收账款B.应付账款C.预收账款D.预付账款E.存货50.50.根据根据 建设工程工程量清单计价规范建设工程工程量清单计价规范 GBGB 50500-201350500-2013，关于工程变更价款的调整方法，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有下列说法中正确的有()()。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15，仍采用原单价B.已标价的工程量清单中没有相同
32、或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动三、判断题三、判断题(共共 1010 题题)四、简答题四、简答题(共共 2 2 题题)第13页单选题答案：单选题答案：1：A8：C15：B22：B29：B2：D9：A16：C23：D30：D3：D10：A17：D24：A4：D11：A18：A25：D5：C12：C19：D26：D6：B13：B20：B27
33、：A7：A14：C21：D28：D多选题答案：多选题答案：31：B,C,D,E36：A,B,E46：C,D,E41：A,B,C,E32：B,C,E37：A,B42：A,C,E47：C,D33：D,E43：A,B,C34：B,C,E39：B,D,E49：B,C35：A,C,D,E40：A,B,C45：A,D,E38：B,D,E48：B,C,E44：C,D50：A,C,D判断题答案：判断题答案：简答题答案：简答题答案：相关解析：相关解析：1：本题考查的是竣工结算。选项A 错误，承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用，都应由发包人承担。2：选项 A 错误，
34、安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械，其安拆费及场外运费计入台班单价。选项 B 错误，安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算。选项 C 错误，固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。选项 D 正确，自升式塔式起重机、施工电梯安拆费的超高起点及其增加费，各地区、部门可根据具体情况确定。3：工具、器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用，此项费用属于工程费用中的设备及工、器具购置费用。一般以设备购置费为计算基数，按照部门或行业
35、规定的工具、器具及生产家具费率计算。4：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金第14页加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。本题并未处于停工状态，即不需要计算机械设备台班停滞费，故按正常机械台班费计算。索赔金额=(20 80+45000)(1+30)=28080(元)。5：本题考查的是国外建设工程造价构成。不可预见准备金(在未明确项目准备金之外)用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物
36、质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。6：混合法是根据主体专业设计的阶段和深度，投资估算编制者所掌握的国家及地区、行业或部门相关投资估算基础资料和数据，以及其他统计和积累的、可靠的相关造价基础资料，对一个拟建建设项目采用生产能力指数法与比例估算法或系数估算法与比例估算法混合估算其静态投资额的方法。7：基本用工指完成一定计量单位的分项工程或结构构件的各项工作过程的施工任务所必需消耗的技术工种用工。基本用工包括：完成定额计量单位的主要用工；按劳动定额规定应增(减)计算的用工量。8：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项 A 错误，招投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设
37、计图纸不符时，投标人应以清单项目特征为准，确定投标报价的综合单价；选项 B 错误，当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价；选项 D 错误，法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化，承包人不应承担此类风险。9：测时法是属于抽样调查的方法，因此为了保证选取样本的数据可靠，需要对于同一施工过程进行重复测时。一般来说，观测的次数越多，资料的准确性越高，但要花费较多的时间和人力，这样既不经济，也不现实。确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。需要的观察次数与
38、要求的算术平均值精确度及数列的稳定系数有关。10：本题考查的是招标工程量清单的编制。现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制工程量清单时，如果设计未明确，其工程数量可为暂估量，结算时按现场签证数量计算。11：本题考查的是最终结清。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清的顺序为：最终结清申请单、最终支付证书、最终结清付款。12：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。选项A 错误，招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费计入投标总价；选项B 错误，发包人通知承包人以计日工方式实施
39、的零星工作，承包人应予执行；选项D 错误，每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。13：此题所需要注意的是，窝工时台班单价按折旧费计算，且窝工时不能计取综合费用：则索赔额=2150+2010+(5900+2040+5500)+204030=11540(万元)。14：综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风第15页险费用，A 选项错。招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的1计算,B 选项错。措施项目应按招标文件中提供的措施项目清单确
40、定，措施项目分为以“量”计算和以“项”计算两种。C 选项正确。对于未计价材料费包括暂估单价的材料费应计入综合单价，D 选项错。15：本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。开办费中的项目有临时设施、为业主提供的办公和生活设施、脚手架等费用，经常在工程量清单的开办费部分单独分项报价。16：标准设计施工总承包招标文件提供的(A)(B)条款较多，其中暂估价A 条款是关于签约合同价不包括暂估价的约定，发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约
41、定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。17：本题考查的是合同价款的约定。选项 A 错误，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。选项 B 错误，招标人和中标人应当在自中标通知书发出之日起30 天内订立合同。选项 C 错误，建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建设工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。18：本题考查的是投资估算的编制。产成品=(年经营成本-年其他营业费用)产成品周转次数=(500-100)4=100(万元)。19：所谓显著的差异或保留包括以下情况：1)对工程的范围、质量及使用性能产生实质性影响；2)偏离了招标文件
42、的要求，而对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性的限制；AB 选项属于显著的差异或保留的情形。3)纠正这种差异或者保留将会对提交了实质性响应要求的投标书的其他投标人的竞争地位产生不公正影响。C 选项属于显著的差异或保留的情形。D 属于无显著差异和保留的情形。故本题答案为 D 选项。20：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。延期工程的日平均总部管理费=100200=0.5(万元)，本题可索赔总部管理费的有“不利的物质条件”、“发包人更换其提供的不合格材料”，索赔的总部管理费=0.5(5+3)=4(万元)。21：本题考查的是概算指标及其编制。选项A 错误，概算指标分为建筑工程概算
43、指标和设备及安装工程概算指标。选项B 错误，综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性不如单项指标。选项 C 错误，单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍。选项 D 正确，构筑物是以座为单位编制概算指标，因此，在计算完工程量，编出预第16页算书后，不必进行换算，预算书确定的价值就是每座构筑物概算指标的经济指标。22：本题考查的是招标工程量清单的编制。招标工程量清单的编制依据：(1)建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013 以及各专业工程量计算规范等。(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法。(3)建设工程设计文件及相关资料。(4)与建设工程有关的标准、
44、规范、技术资料。(5)拟定的招标文件。(6)施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。(7)其他相关资料。23：采用工程量清单方式招标形成的总价合同，工程量应按照与单价合同相同的方式计算。采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。24：总投资估算包括汇总单项工程估算、工程建设其他费用、基本预备费、价差预备费、计算建设期利息等。选项 BCD 属于投资估算分析的内容25：本题考查的是评标程序及评审标准。价格比较一览表应当载明投标人的投标报价、对商务偏差的价格调整和说明以及已评审的最终投
45、标价。A 选项错。按照评标委员会和评标方法暂行规定的规定，经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。B 选项错。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先;投标报价也相等的，优先条件由招标人事先在招标文件中确定。C 选项错。根据经评审的最低投标价法完成详细评审后，评标委员会应当拟定一份“价格比较一览表”，连同书面评标报告提交招标26：合同价款调整额=3000(0.25110100+0.1542004000+0.6-1)=97.5(万元)。27：本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。各单项工程费用包括各分部分项工程费用和单项工程开办费。28
46、：采用一般计税方法时，增值税的计税基数是税前造价，税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算；当采用简易计税方法时，增值税的计税基数是税前造价，税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算。29：本题考查的是预备费。基本预备费一般由以下四部分构成：(1)工程变更及洽商。(2)一般自然灾害处理。(3)不可预见的地下障碍物处理的费用。(4)超规越限设备运输增加的费用。第17页30：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。静态投资=工程费用+工程
47、建设其他费用+基本预备费=1000+1200+500+200=2900(万元)。相关解析：相关解析：31：辅助工作时间的确定方法与基本工作时间相同。如果在计时观察时不能取得足够的资料，也可采用工时规范或经验数据来确定；如果在计时观察资料中不能取得足够的准备与结束时间的资料，也可根据工时规范或经验数据来确定；不可避免中断时间也需要根据测时资料通过整理分析获得，也可以根据经验数据或工时规范，以占工作日的百分比表示此项工时消耗的时间定额；拟定休息时间均可利用工时规范或经验数据确定。32：施工图预算对投资方的作用包括：1)施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要
48、措施；2)施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据；3)施工图预算是确定工程最高投标限价(招标控制价)的依据；4)施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。33：其他项目清单包括：暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费，不包括措施项目清单和预备费。34：选项 A 错误，发、承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼。选项 B 正确，合同价款争议发生后，发、承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定。选项 C 正确，除工程造价管理机构的上级管理部门做出了不同的解释或认
49、定，或在仲裁裁决或法院判决中不予采信的外，工程造价管理机构做出的书面解释或认定是最终结果，对发承包双方均有约束力。选项 D 错误，如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后28 天内向另35：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。36：建设地点(厂址)比较的主要内容有：建设条件比较、建设费用比较、经营费用比较、运输费用比较、环境影响比较和安全条件比较。37：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。根据计时观察资
50、料的分析和选择，我们可以获得各种产品的基本工作时间和辅助工作时间，将这两种时间合并，可以称之为工序作业时间。38：本题考查的是新增资产价值的确定。选项B 正确，对于单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目在建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值。选第18页项 D 正确，凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值。选项 E 正确，属于新增固定资产价值的其他投资，应随同受益工程交付使用的同时一并计入。39：本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺。A