《桥梁施工合同(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桥梁施工合同(合同版本).docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0086桥梁施工合同（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同有材料及辅材由乙方负责。二、施工用电的主干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表，二级箱及以下的配电（包括电缆、配电柜的购置、安装）由乙方负责并 承当电费；三、基坑开挖由甲方负责协调提供机械设备，乙方组织施工。四、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中使用的 其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并承当费用。如假设使用 甲方机械设备为有偿使用，甲方的机械台班费用明细表附后，乙方使 用时按相关
2、机械台班费用结算。五、乙方自备材料、设备：合同约定施工工程使用的所有消耗材料、辅材、小型机具均由乙 方承当。甲供材料因乙方管理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲 方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的 200%的价格收取材料费，并从计价支付款中扣除。由乙方自购的材 料，如果乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽误工期由甲方代购 的,购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。六、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机 具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保 管、维修、养护，如假设丧失或损坏由乙方承当赔偿责任。合同范本 | CO
3、NTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同七、材料损耗：钢材损耗率为1% ,混凝土损耗率为1% ,超出 规定损耗率局部甲方按其原价的两倍从乙方计量款中扣回。第七章工程质量1 .乙方严格遵守招标文件，严格按照施工设计图纸和施工规 范组织施工，严格按程序办事，服从甲方质检人员（内部监理工程师） 和驻地监理工程师的现场指示和检查，并配合质检人员和监理进行工 作。为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查；如 发现质量问题，除令其无偿返工外,还要承当违约责任,业主因质量 不合格所有处分金额由乙方承当。累计超过三次，甲方有权勒令乙方 退场。乙方应及时上报验收工程,以便甲方统一安排，并提供
4、有关的 质量检验表、施工原始记录等资料。2 .业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于 乙方。3 .乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录, 经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。单项工程 完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部共同进行验收, 验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业 主验收。交工验收合格后,该项工程暂告结束。4 .分项工程合格率100%，优良率到达100%以上，质量事故（案第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 次）零次。5 .工程资料：乙方必须按照相关的公路工程技术规范
5、、业主、监 理工程师和甲方技术人员的要求认真填写及时报签工程资料，相关费 用由乙方承当。第八章工程变更.任何设计变更均不能使本合同中止。1 .因设计变更而增加或减少的工程量，乙方接受。以实际发生工 程量为准。2 .甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时， 乙方应积极配合，并及时向甲方提供变更、索赔所需的原始数据和资 料,以便甲方尽快上报业主。4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设 计的更改或换用，未经监理、业主的批准，乙方不得擅自实施，否那么 乙方承当由此发生的费用，并赔偿因此给甲方造成的损失,延误的工 期不予顺延。第九章施工安全一、乙方必须严格执行建设工程安全
6、生产管理条例有关责任 规定。二、乙方负责施工现场的安全工作并指派专职安全员，甲方负责第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同监督管理。三、乙方要设置专职安全员，对其施工人员进行安全施工教育,发现隐患及时排除和制止，杜绝安全事故的发生。四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他安全事故, 凡非甲方人员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及 有害环境下施工的，施工前应向甲方提交安全防护措施，经过甲方和 监理的批准后才能实施，但甲方和监理的批准不能免除乙方应承当的 安全生产责任。六、乙方应在危险源设置照明、警示
7、信号、看守和其它必要防护 措施，以保证施工人员、第三者及工程本身的安全，其费用由乙方承 担。七、安全生产协议附后另签。第十章双方职责第一条甲方职责一、甲方负责施工现场的统一协调、指挥及管理，乙方须无条件 接受甲方管理。负责对乙方的工作进行检查、验收。二、甲方负责施工过程中的技术交底和技术指导。甲方工程技术 部负责提供技术图纸及必要的施工规范。第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同三、甲方试验室负责原材料、半成品、成品的质量检验，乙方需 在此过程中予以专人配合（并派专人做混凝土试件）。四、按时对乙方当月完成的工程量按双方合同明确的单价进行计 量与支付。五、甲方
8、尽力帮助和提供施工环境，如有误工、窝工，甲方不承 担任何误工、窝工费用。六、负责将合同约定的应由甲方提供的材料、设备提供到位。七、合同范围内主便道由甲方负责维护，乙方生活及施工场地至 主便道的支便道由乙方负责维护。八、甲方在施工中享有处分权，甲方有权对乙方的违章作业、违 章指挥、不听指挥、没有完成甲方下达的计划任务、没有到达规定的 质量标准、对存在的安全隐患整改不力等违约行为进行经济处分，乙 方必须服从、立即改正其不规范的行为,并接受甲方的处分。第二条乙方职责一、乙方要严格履行双方共同确认的合同条款。严格按设计图纸、 相关规范及甲方要求组织施工生产。如不按图纸及规范施工，所造成 的一切损失由乙
9、方承当。二、乙方要严格遵守国家各项法规、法律。执行甲方的工作时间、 管理方式，遵守甲方的各项规章制度、服从甲方管理。不按甲方指令第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 进行施工，所产生的一切不良后果由乙方自行承当。三、由于乙方原因，造成人员伤亡、机械设备损坏等事故，其全 部责任由乙方自行承当。四、合理、有效的利用甲方提供的机械设备，不得延误机械台班, 否那么甲方将视情况予以经济处分。五、乙方必须按照甲方安排的进度计划保质保量的完成施工任 务。如因乙方原因造成工程停工、返工或验收质量不合格,由乙方承 担一切由此产生的经济损失（包括对甲方造成的损失以及业主、监理
10、 对甲方作出的经济处分和甲方因乙方的返工、验收不合格而多付出的 款项）。需返工的，必须在甲方要求的时间内返工,直到合格为止， 返工费用由乙方自行承当。六、如因乙方原因造成的工期延误，每延期一天，按合同总价款 的0.1%罚款。七、乙方负责制作混凝土、砂浆等试件，并建立养生室或水池。八、对成品、半成品进行必要的保护、防护、防锈措施，保护、 防护、防锈措施所使用的材料、人工、机械由乙方负责并承当费用。九、乙方进场施工前必须向甲方提供特种作业人员上岗资格证， 所有人员的身份证。乙方进场施工前必须向甲方提交乙方材料员的书 面委托资料，所有材料的领用必须经此人签字甲方才给予办理。第14页合同范本 | CO
11、NTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 十、乙方人员的食宿、交通由乙方自行负责。十一、为确保工程质量，乙方不得对以劳务方式承包的工程进行 转包和分包，假设私自进行转包和分包，甲方有权终止此合同，由此可 能出现的后果，全部由乙方负责。十二、保证按时足额为农民工缴纳各项保险（养老、医疗、失业、 人身意外伤害险及女职工的计生险）及足额支付民工工资，并接受甲 方的监督和检查。必要时甲方有权代乙方发放农民工工资，并在乙方 工程款中扣除。甲方为乙方施工人员统一办理人身意外伤害保险，保 险费用由乙方承当。十三、乙方对其施工的工程负有质量责任，在未通过竣工验收前, 其维护、保养、维修以及缺陷处理均由
12、乙方负责，发生的费用甲方在 乙方的质量缺陷保证金中扣除。十四、乙方必须具备至少1-2名有专业职称的技术人员，并纳 入到工程部工程部管理，履行现场施工技术员职责，完成各种内业资 料和监理签字、协调工作。十五、乙方在施工、生活用的水、电费和施工养护用水由乙方自 行承当。第十一章甲方作出终止合同的依据L乙方违约;第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同2、放弃合同；3、没有合理的原因而未能开工，经常性地基本上违背合同规定 的义务；4、未能以适当的努力进行工程施工，经常性地基本上违背合同 规定的义务；5、未能按合同规定进行工程施工；6、拒绝或不重视遵照甲方或业主要求，野
13、蛮施工。7、转让和分包。8、如由于乙方违约造成合同解除的,甲方有权扣留乙方的诚信 保证金，并由乙方承当由此造成的责任和经济损失。9、乙方不具备施工能力，投入的人、材、机不能满足施工进度、 质量要求的。10、乙方施工中发生质量、安全事故，甲方勒令限期整改未整 改的。11、由于上述原因导致甲方做出终止合同行为的，甲方将扣留 乙方的履约诚信保证金，并有权向乙方追究其对甲方造成的经济损失 和法律责任。12、如由于乙方违约，那么甲方有权单方终止合同，清退乙方出 场（甲方终止合同的依据见第九章），同时向乙方索赔对甲方造成的第16页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 损失。
14、清退时按乙方完成合格工程数量的80%清算支付，其余20% 和全部履约保证金甲方扣留作为乙方给甲方造成损失的经济赔偿。第十二章争议解决合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原那么， 及时协商处理，协商不成的，可以提请双方的上级主管部门调解解决, 经调解达不成协议的可向山西省太原市人民法院起诉解决。第十三章附那么一、本合同签订之前双方签订的所有合同均无效，以本合同执行。二、合同未尽事宜，双方再行协商，签订补充协议，补充协议与 本合同具有同等法律效力。三、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。四、本合同经甲乙双方代表签字、加盖本单位公章（逐页小签并 加盖骑缝章）即生效，工程竣工验收，甲方
15、结清工程款后，合同自行 终止。甲方：法定代表人或其授权代理人：（签字）年月日 乙方:第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同法定代表人或其授权代理人：（签字）年月日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同桥梁施工合同（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。桥梁施工合
16、同（一）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为促进乡域经济开展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和老实信用的原那么，经甲乙双方协商达成如下协议:一、工程概况1、工程名称：XXXXXXX公路桥建设工程。2、建设地点：XXXXX村XXXX。二、承包方式及结算方式1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购买，甲方负责监 督材料质量。2、工程完工验收后甲方结清工程款XXX万元整（预付工程启动 资金XXXX万元）。三、双方责任合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同（一）甲方L甲方负责工程设计、投资估
17、算、技术指导、质量监督及工程验收。2、按协定及时支付工程款项。（二）乙方1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全 自行负责。3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。四、施工内容及要求1、修建长XXXX米,宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于XXXX,基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有阻碍砂浆的 正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座,浆砌条石砌筑，水
18、泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平 整。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同五、工程期限1、本工程从*年*月*日开工，*年*月*日前完工。2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工 程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份,双方签字生效。合同未 尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：*年月日桥梁施工合同（二）第一章合同协议书甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和 建筑安装工程承包合同条例的有关规定，遵循平等、自愿、公平 和老实信用的原那么。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责
19、任，甲乙双方就本工程路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防 护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和 服从甲方与业主签订的施工承包合同以及*的有关合同合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同管理规定。第二章合同的组成文件一、本施工合同协议书及补充合同条款。二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。四、由甲方奉头编制的总体施工方案。五、甲方现场管理人员根据工程需要提出的对乙方在施工管理、 技术质量控制、文明施工要求等书面或口头的意见。第三章工程概况
20、一、工程名称：。二、工程地点：三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施 工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、 护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆 （包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、 负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤等所有 工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工,包 括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫 层、超宽土方人
21、工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施 以及为进行以上工程而进行的一切准备工作；乙方负责为完成以上工 程而进行的所有工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和 使用，以及为进行本工程工程而需要的一切施工辅助材料等。第四章合同价款及结算一、本工程价款实行单价包干，工程价款结算时,以双方共同签 证计量的工程量乘以约定单价，即为结算总价。二、单价包含实施和完本钱合同内各工程工程所需的劳务、机械 设备（吊车、挖机、泵车等由甲方提供）及所有材料（除甲供材料外） 其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税 及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或暗示的所 有一切风
22、险、责任和义务费用。三、本合同为固定单价合同，合同履行期间无论材料、人工、机 械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如假设乙方 中途退场的只按综合单价的80%计量。四、承包单价（见后附表一、劳务承包单价表）、（附表二、 甲供材料单价表）、（附表三、机械台班单价表）。五、计量支付:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同甲方的计量支付款到账后7天内按乙方实际完成工程量进行计 量。计量由甲方计划合同部会同工程技术部、施工队队长参加，并共 同签字后作为计量的依据，经工程部领导和相关部门签字后由财务部 门支付（支付额控制在当月计价总额的80% ）,剩余局部工程完
23、工 后扣除质保金5%局部一次性付清。甲方计量款未到账之前，甲方没 有预借工程款及其他款项的义务。1本合同劳务费根据作业进度实行按月计量,按业主支付工程款 的相同比例支付劳务费。发生以下情形之一的，甲方有权不给乙方计 量支付：1.1 因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费；劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费；1.2 技术资料或检查证等签字不全的作业量；隐蔽工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的；1.3 未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的；乙方因自身原因造成的返工、修改的作业量及材料费。2当建设单位工程建设资金不能及时到位时，乙方同意甲方应按 工程款拖欠比例
24、及拖欠时间欠付和迟付劳务费。3当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动报酬时， 甲方有权从乙方劳务费中代扣并支付给当事人，同时视情节轻重，处合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 以3倍及以下的罚款。4乙方每月应提前做好真实工资表，由甲方在每月计价（计价款 大于工资总额）后组织现场发放，从计价款中扣除，剩余局部再支付 给乙方负责人。5本合同涉及的综合单价为税后价,营业税、城市维护建设税及 教育附加由甲方承当，其它税费由乙方承当并自行缴纳。乙方需按业 主要求向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票工程的正式发票 （具体需提供发票种类最终解释权归甲方财务部），假设提
25、供的发票不 满足要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方自行承当。6所有工程变更及合同外工程的结算需由工程部和施工方签认 工程确认单，报公司总部审批后方可进入结算支付程序。7合同外工程量确实认；合同外工程量，在施工时发现工程量与 图纸不符应立即停止施工,及时与工程部联系，由工程组织四方代表 （工程部、计划部、现场负责人、施工队负责人）现场确认并填写确 认单作为计量依据。否那么，责任自负。六、支付期限：甲方给予乙方办理计量支付手续后30天内，支 付乙方上月计量款的80% ,剩余工程款在完工后60天内付清（不计 息）。七、诚信履约保证金：双方签订合同时，乙方应向甲方提交人民合同范本 | CO
26、NTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 币元为诚信履约保证金，该保证金在乙方承包工程内容施工完工后 60日内退还乙方（不计息）。八、质量缺陷保证金：经甲方和上级有关部门验收合格后，按结 算总价的5%暂扣乙方的质量缺陷保证金，待建设单位规定的工程缺 陷保修期满并且没有发生维修费用那么全额无息返还乙方。如在业主规 定的缺陷责任期发生维修费用，那么甲方扣除实际发生的维修费用后余 额无息返还给乙方。第五章工期及阶段工期目标一、总工期：天，自*年月日开始至*年6月15日。二、总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况 作出的调整。三、用于施工的机械设备必须按甲方要求及时进场,并且在工程 未到达合同约定的标准时限不得擅自提前退场。四、业主要求工期提前，那么本合同的工期相应提前；由于业主的 原因或重大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相 应顺延。第六章物资、设备的供应一、甲供材料：甲方负责供应主材及业主要求的特种材料，如钢 材、锚具，支座、水泥、混凝土、定型模板等，与工程相关的其它所