房屋拆迁补偿安置合同新版.docx

《房屋拆迁补偿安置合同新版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋拆迁补偿安置合同新版.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、编号：WD-HT-0151房屋拆迁补偿安置合同新整理版（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同 有关规定付给搬迁补助费。7、被拆迁人搬迁后，应当告知拆迁人验收。8、被拆迁人选择货币补偿以货币补偿金额购买房屋的，或者被拆迁人选择产权调换的，价款中相当于货币补偿金额的局部，免交契 税。9、拆迁人提供的安置房屋应当不低于被拆迁房屋的地段和成新标准。10、拆迁人提供的安置房屋超出被拆迁房屋建筑面积的局部, 被拆迁人可以按照建筑本钱购买产权。第六条逾期安置违约责任(-)拆迁人应在本协

2、议第三条第(二)款约定的临时过渡期期 满前保证被拆迁人按期回迁，逾期不能回迁的,拆迁人应在临时过渡 期满 天前通知被拆迁人，按以下约定处理:1、拆迁人按本协议第三条约定的临时安置补助费的2倍向被拆迁人加付临时安置补助费。2、逾期 个月内，拆迁人按本协议第三条约定的停产、停业损失补偿费的%向被拆迁人加付停产停业损失补偿费； 逾期超过 个月，拆迁人按本协议第七条约定的停产、停业损失补偿费的%向被拆迁人加付停产停业损失补偿费。合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程拆迁合同3、逾期12个月的，被拆迁人有权要求重新选择货币补偿或另行选择安置房。4、 5、（二）被拆迁人在临时过渡期内，收

3、到拆迁人安置通知（通知方式为）之日起4个月内，应到拆迁人办理安置手续；拆迁人应从发出安置通知后再支付被拆迁人四个月临时安置补助费；逾期不 到拆迁人办理安手续的，不再享受各种补助费或补偿费。第七条拆迁人关于安置房标准的违约责任。（-）拆迁人交付的安置房标准应符合第二条第（二）款和附件二约定。达不到约定标准的，被拆迁人有权要求拆迁人按约定标准进行整改，并赔偿元（人民币）O（二）安置房屋面积确认及面积差处置方式:1、本款规定以【建筑面积】【套内建筑面积】【使用面积】（本款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处置。2、本协议约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。产权登记中面积记载不

4、明确的，应由原产权登记部门重新确认。（三）安置房交付后，产权登记面积与本协议约定面积发生差异,双方同意按双方同意按种方式进行处置：第10页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程拆迁合同L双方自行约定：2、双方同意按以下原那么处置:（1）面积误差比绝对值在3%以内（含3% ）的，据实结算差价；（2 ）面积误差比绝对值超出3%的，当产权登记面积大于本协议约定面积时，面积误差比在3%以内（含3% ）局部的房价款据实结算差价；超出3%局部的房屋价款，如果安置房屋价值大于被拆迁 房屋，不找差价，如果安置房价值小于被拆迁房屋价值，拆迁人按超 出3%局部的房屋价款的双倍返还被拆迁人。（3

5、）面积误差比绝对值超出3%的,当产权登记面积小于本协 议约定面积时，面积误差比在场3%以内（含3% ）局部的房价款据 实结算差价；超出3%局部的房屋价款，由拆迁人按超出3%局部的 房屋价款的双倍返还被拆迁人。面积误差比二（产权登记面积-协议 约定面积）/协议约定面积x 100%第八条拆迁人逾期支付拆迁补偿资金的违约责任拆迁人如未按本协议规定的时间付款按以下第 种方式处理：L按逾期时间，分别处理（不累加）（1）逾期在 日之内，自本协议规定的应付款期之第二第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同 天起至实际全额支付应付款之日止，拆迁人按日向被拆迁人支付逾期 应付款

6、的万分之 的违约金，协议继续履行；(2 )逾期超过日后，自本协议规定的应付款之第二天起至实际 全额支付应付款之日止，拆迁人按日向被拆迁人支付逾期应付款的万 分之(该比率应不小于前款中的比率)的违约金，协议继续 履行。(3)本条中的逾期应付款指依照本协议规定的到期应付款与该 期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期 的实际已付款的差额确定。2、。3、0第九条不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在 本合同下的全部或局部义务，该义务的履行在不可抗力事件阻碍其履 行期间应予中止。2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内 通过书面形式将不可抗

7、力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事 件发生后 日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同 称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实 际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的 影响。3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执 行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履 行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消 除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，那么双方可协商解

8、除 合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承当责 任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的， 无法预料或即使可预料到也不可防止且无法克服，并于本合同签订日 之后出现的，使该方对本合同全部或局部的履行在客观上成为不可能 或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、 旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不管曾否宣战）、动乱、 罢工，政府行为或法律规定等。第十条争议处理（-）本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决, 也可由有关部门调解；协商或调

9、解不成的，按以下第 种方式第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同 解决：L提交 仲裁委员会仲裁；2、依法向人民法院起诉。第十一条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本 合同的原那么、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理 解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本 合同相抵触。第十条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规 定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本 合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。第十二条合同的效力本合同自双方或双方法定代

10、表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为 年，自年 月 日至 年 月 日。本合同正本一式 份，双方各执 份具有同等法律效力。拆迁人（盖章）： 被拆迁人（盖章）：法定代表人签字）： 法定代表人签字）；第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同 委托代理人签字）：委托代理人签字）；签订地点：签订地点：年一月日 年一月一日附件附件一：安置房屋平面图附件二：安置房装饰、设施标准L外墙：2、内墙：3、顶棚：4、地面：r6、厨房:7、卫生间：8、阳台：9、电梯：10、其他：附件三：被拆迁房屋平面图您可以在此处填写公司名称或地址第15页合同范本 I

11、 CONTRACT TEMPLATE建设工程拆迁合同YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程拆迁合同房屋拆迁补偿安置合同新整理版（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。合同编号拆迁人：法定代表人：职务： ：地址：由B编：委托代理人：服务单位：地址：职务： ：被拆迁人：法定代表人：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程

12、拆迁合同职务： ：地址：由B编：委托代理人： 服务单位： 地址: 职务: :拆迁人经批准，在地区进行工程建设，修建设，修建o拆迁人遵照国务院城市房屋拆迁管理条例和日取得其他法律法规的规定，于号拆迁许可证。双方按照批准的拆迁安置方案规定，协商订立以下协议共同遵守:第一条被撤除房屋现状（-）房屋所在地点;区（镇）街道 路）号，房屋的总楼层数 房屋所在的楼层数 房屋的朝向 被拆迁房屋的区位等级为 房屋产权性质房屋结构类型 O合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同 （二）红线内占地面积 平方米，总建筑面积平方米,其中产权证记载建筑面积 平方米，无产权局部面积房屋产权证号 o

13、房屋的用途 其中合法建筑面积中住宅建筑面积 平方米，营业性用房建筑面积平方米，办公用房建筑面积 平方米，工业仓储类用房建筑面积 平方米。（三）房屋内部设施及装璜情况： L外墙： 2、内墙： 3、顶棚： 4、地面： 5、门窗： 6、厨房： 7、卫生间： 8、阳台： 9、电梯： 10、其他：（四）房屋的附属物及构筑物情况：附属物建筑面积 平方米，经评估计人民币：（ ）。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同 (五)营业性用房系沿主干道、次干道、小街巷。(六)被撤除房屋有无承租使用情况。被撤除房屋由承租使用。现房屋所有权人与承租人按以下方式解除房屋租赁关系：(七)被撤除房

14、屋有无设置抵押权。被撤除房屋已被抵押给o现房屋所有权人与抵押权人按以下方式处理该房屋抵押权：O第二条房屋拆迁补偿方式 (-)货币补偿。L货币补偿金额确实定选择以下第 种方式：(1 )根据当地政府公布的货币补偿基准价由当事人协商确定价 格。(2)根据当事人共同推荐的评估机构评估的市场价格确定。(3)当事人对评估机构的选定意见不统一时，按房屋拆迁管理 部门确定的评估机构评估的市场评估价确定。(4 )当事人约定的其他作价方式。2、房屋装潢作价方式：元(人民币)3、被拆迁房屋补偿金额：(1)房屋货币补偿金额，被拆迁房屋建筑面积 平方米,合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程拆迁合同按

15、建筑面积每平方米 元（人民币）计价，小计 元（人民币）。（2）装潢补偿金额 元（人民币）（假设房屋货币补偿金额含装潢补偿，此项可不另行计算）。（3 ）附属物及构筑物补偿金额 元（人民币）。4、拆迁人应支付被拆迁人设施拆迁补偿费：煤气 元（人民币）独立电表 元（人民币） 元（人民币）有线电视 元（人民币）独立水表 元（人民币）电热 元（人民币）5、以上三项合计补偿金额 元（人民币）。6、房屋货币补偿的币种为人民币补偿金额由拆迁人于年 月 日前支付给被拆迁人，支付方式：O（二）房屋产权调换。L拆迁人提供位于 区（镇）街道（路）号，房屋的总楼层数 房屋所在的楼层数 房屋的朝向 结构 用途,房屋号 建

16、合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程拆迁合同筑面积 平方米的【现房】【期房】，产权调换房屋的楼层、 房号确实定方法：2、产权调换的安置房屋应符合以下标准:(1 )拆迁人提供给被拆迁人的安置房屋，应当符合国家质量安 全标准；(2 )房屋内应当有以下设施：；,(3)房屋装饰与设施标准见附件二(4)新建房屋竣工后质量应经 登记备案。3、被拆迁的房屋及产权调换的安置房屋的价格均按本协议第二条第(一)、(二)、(三)款统一方式进行确定，并结清产权调换 差价。4、按被拆迁房屋与产权调换的安置房屋的价格结算产权调换差价。差价金额5、产权调换差价币种:，差价由方于日前向方支付，支付方式：(

17、三)房屋产权调换的过渡安置1、过渡方式按以下第1、过渡方式按以下第方式确定。(1)被拆迁人选择自行过渡安置； (2)由拆迁人提供周转房过渡安置。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程拆迁合同2、被拆迁人过渡期限自 年 月 日至年 月 So3、被拆迁人选择自行过渡安置的，拆迁人应当按本协议第三条的约定向被拆迁人支付临时安置补助费；被拆迁人选择由拆迁人提供周转房过渡安置的，其周转房的地址：周转房过渡安置的，其周转房的地址：,建筑面积平方米。4、拆迁人保证被拆迁人在过渡期限内按本协议第二条第（二）款规定进行安置。被拆迁人使用拆迁人提供的周转房的,应当在得到 安置房后 日内腾空周转

18、房。第三条房屋拆迁补助费（-）拆迁人按 规定标准，支付被拆迁人搬迁补助费元，临时安置补助费元，其他补助费共计 元。（二）拆迁非住宅房屋，拆迁人按 规定标准，支付被拆迁人设备搬迁和安装补助费 元，因拆迁造成停产、停业损失补偿费 元，其他补助费 元，共计 元。（三）房屋拆迁补助费的币种：拆迁人应于年 月 日前支付给被拆迁人,支付方式：O第四条被拆迁人家庭的全部成员（18岁以上者）等合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程拆迁合同人一致签字同意 作为被拆迁人代表人才受权他她）在合同文本和其他文字上签字。拆迁人付给被拆迁人的各项费用，-律由被拆迁人代表人律由被拆迁人代表人领取。拆迁人对

19、被拆迁人家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。第五条双方权利义务L拆迁人可以自行实施拆迁，也可委托拆迁承办人实施拆迁。拆迁人自行实施拆迁的，必须具有拆迁承办人的资格；委托拆迁承办 人实施拆迁的，拆迁入和拆迁承办人应订立拆迁委托合同，报房屋拆 迁行政管理部门备案。2、拆迁人必须按照房屋拆迁许可证规定的拆迁范围和拆迁期限实施拆迁，不得擅自改变经批准的拆迁范围和期限。需要延长期限的, 应当提前办理延期手续。3、拆迁人应当公开拆迁补偿标准、拆迁补偿方案和拆迁补偿结果，接受监督。4、违法建筑和逾期临时建筑不予补偿，由被拆迁人在限期内自 行撤除；逾期不撤除的，由拆迁人报请房屋拆迁行政管理部门批准拆 除，以料抵工。5、拆迁补偿安置协议订立前，拆迁人不得要求被拆迁人搬迁。6、被拆迁人在拆迁通告规定的期限内搬迁腾房，拆迁人应当按