《建筑装饰工程施工合同 乙种本(成都).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑装饰工程施工合同 乙种本(成都).pdf（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、成成都都市市建筑装饰工程施工合同建筑装饰工程施工合同(乙种本）乙种本）承（分)包单位：合同编号:签订日期:年月日成 都 市 工 商 行 政 管 理 局监 制F F9 9-0206-0206发(总）包单位:建筑装饰工程施工合同建筑装饰工程施工合同（乙种本）（乙种本）发包方（甲方）发包方（甲方）：承包方承包方(乙方乙方):):况,双方达成如下协议.第第1 1条条工程概况工程概况.1、工程名称：1。2、工程地点：。3、承包范围：。4、承包方式：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情。、工期：天,本工程自年月日开工，于年月日竣工。1.6、工程质量:合格1。、合同
2、价款(人民币大写）:第第2 2条条甲方工作甲方工作2.1、开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、甲方指派为驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事2.3、协调有关部门做好现场保卫、消防、等工作，并承担相应费用.2.、在施工期间所收取的水，电费用由甲方承担。第第3 3条条乙方工作乙方工作。1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。3。2、指派为乙方驻工地代表,负责合同
3、履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜.33、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第第4 4条条关于工期的约定关于工期的约定4。1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意并支付乙方因赶工采
4、取的措施费用4。、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。43、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期,工期不顺延。4。4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、无架管及不可抗力因素影响,导致停工小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延.第第5 5条条关于工程质量及验收的约定关于工程质量及验收的约定5。1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑幕墙工程施工及验收规范（JGJ73-9)、建筑安装工程质量检验评定统一标准（BJ00-8）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支
5、付由此增加注费用。5。、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。5。5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，工期不顺延。6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第第6 6条条关于工程价款及结算的约定关于工程价款及结算的约定。1、双方商定本合同价款采用第种:（1）固定价格。（2）固定价格加%包干风险系数计算包干风险包括内容。（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定
6、进行调整和竣工结算。6。2、本合同生效后,甲方分次，按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。工程量按实际结算。6。4、工程款支付方式:拨款分次进行拨款%金额备注第第7 7条条有关材料供应的约定有关材料供应的约定7.1、本工程乙方负责采构供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。如甲方供应材料,要经乙方验收后,由乙方负责保管，甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方
7、保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。7.、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。第第8 8条条有关安全生产和防火的约定有关安全生产和防火的约定8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范.8。、乙方在施工期间应严格遵守 建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它的法规、规范。8.、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失.。4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全
8、操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失.第第9 9条条奖励和违约责任奖励和违约责任.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方元.甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。9。2、由于乙方原因,逾期竣工，每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励。3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同.2 款增加优质价款外,甲方支付乙方元，作为奖励。.、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用,造
9、成损失由甲方负责。9。、因一方原因，合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第第1010条条争议或纠纷处理争议或纠纷处理0.、本合同在履行期间,双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第第1111条条其它约定其它约定:未尽事宜另签补充协议未尽事宜另签补充协议.甲方甲方(盖章盖章)：乙方乙方(盖章）盖章）：法定代表人法定代表人:法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：代代理理 人人:单位地址：单位地址：单位地址单位地址:电电话话:电电话话:传传真：真：传传真真:开户银行：开户行:户名:开 户 名:银行帐号:银行帐号:年月日年月日附表一：工程甲方供 应材料设备一 揽表序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注