《路基土石方劳务施工合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《路基土石方劳务施工合同.pdf（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、路基土石方劳务施工合同路基土石方劳务施工合同甲方：身份证号码：(以下简称甲方）乙方：陈清武身份证号码:（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规之规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方就路基土石方工程承包给乙方相关事宜协商一致，达成如下协议：一、工程名称一、工程名称:二、承包范围二、承包范围:三、工程量：三、工程量：工程量按图纸清单总共造价约 6700 万。四、工期：四、工期：甲方通知乙方进场之日两年内完工。五、承包方式：五、承包方式：采用总包干的形式,工程量以业主提供的设计图，经甲乙共同测量复核无误，作为乙方的结算的依据。变更土石
2、方甲、乙双方签证按实际结算。六、质量标准：六、质量标准：工程质量标准按设计及规范要求完成.七、甲方需临时租用挖机等机械单价：七、甲方需临时租用挖机等机械单价：1、挖掘机210 型按280 元/小时，挖掘机450 型按 1200 元/小时.2、推土机 160 型按280 元/小时。3、压路机 18-20T 按280 元/小时。八、工程款支付：八、工程款支付：整个工程先由乙方垫资，当工程完成 20%甲方付款一次,即 1340 万。以此类推，最后工程完工甲方扣除5%质保金，余款经工程验收合格一次付清.九、甲、乙双方义务及责任：九、甲、乙双方义务及责任：（一)甲方的义务及责任1、甲方负责提供合格的图纸
3、及水电到施工现场。2、甲方的负责:对整个施工现场总体安排协调，保证工程顺利进行。3、甲方负责资料、计量等管理。4、配合乙方对外界关系的协调、解决。产生费用由甲方负责。5、甲方负责按量支付乙方工程款.6、由于甲方提供的施工图纸、方案等原因，给乙方造成的损失由甲方承担。7、由甲方原因造成的停工 5 天内不予补偿。超过 5 天甲方应按每天人工费 200 元/人、机械费 500 元/台支付给乙方机械停工、损失等用费。8、甲方准确提供施工现场有无光缆地下埋设物及需要保护的东西。（二)乙方的义务及责任1、乙方施工中，必须遵守甲方的规章制度，服从甲方总体指挥安排和专业技术人员的指挥进行施工,如不服甲方安排施工，造成损失由乙方自行承担.2、乙方在施工过程中，如遇政策性停工，下雨弃土道路不通，或人力不可抗拒因素及其他影响工程施工的工期顺延。3、乙方自行负责食宿及费用.4、该工程严禁分包和转包，一经发现甲方有权解除合同。十一、违约责任十一、违约责任1、以上条款双方共同遵守，如一方违约,由违约方赔偿另一方总造价 5的违约金。2、出现违约纠纷,可由双方协商解决，协商不成时由建设行政主管部门调解，调解不成时，由原告所在地人民法院进行裁决。十二、其它十二、其它:1、未尽事宜,以协商及补充协议为准。2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，双方答字盖章生效。甲方：电话：:年月日乙方电话：