《消防工程施工合同(20210510200441).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防工程施工合同(20210510200441).pdf（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、消防工程施工合同工程名称:_建设单位：_施工单位：_2011 年 月 日消防工程项目合同书建设单位：x 下简称甲方）施工单位:下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例 的有关条款，结合山西省的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商一致，达成如下条款：、工程概况：（一）_工程名称：（二）_工程地点：（三）_工程规模：（四）_投资批准文号：（五）_工程内容：（六）_承包范围：二、工期开工日期：竣工日期：年 月年 月日日三、工程及相关产品质量乙方提供的工程所需设备和工程质量满足消防验收标准，如因乙方所提供的有关设备影响工期和验收延期的，给甲方造成的损失由乙方承担全部责任。四
2、、工程合同价格及承包形式：1.2.承包方式：包工包料。合同价格：工程总价款合 RMR大写）元（元），本工程所应交纳的各种税费均由 方承担。施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，乙方安装的工程由乙方负责，其他的工程原因由乙 方配合甲方协调。五、图纸开工前七天甲方向乙方提供施工图纸三份。六、工地代表1.甲方驻工地代表姓名：2.乙方驻工地代表姓名：职务：职务如需易人，需提前七天通知对方。七、甲方工作1.提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决2.提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地。3.对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保
3、护。4.工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。5.提供具备施工条件的施工场地。6.乙方约定甲方应做的其他工作：、八、乙方工作1.向甲方代表提供工程进度，如发生工程事故，及时向甲方代表和有关部门报告。2.按消防部门审批合格的设计图纸和建筑设计防火规范等有关规定进行施工。3.在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合国家消防验收规范时 应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。4.如无不可抗拒原因，乙方应按合同规定的时间完成工程。5.协助甲方负责对已完成工程的成品保护工作，期间如发生损坏，应及时协助甲方 修复，届产品质量问题的费用由乙方承担，其他及
4、人为因素造成的损坏均由甲方承 担。6.工程结束后乙方须协助甲方办理消防验收手续。7.甲方约定乙方应做的其他工作：九、施工组织1.开工及延期开工乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48 小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按合同约定的开工时间开始施工。甲方应以书面 形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。2.由丁下列原因造成的工期延误，工期相应顺延a）甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件；b）工程量改变和设计变更；c）因停水、停电、停气等原因造成的停工；d）不可抗拒力；e）因甲方无法达成约定义务造成
5、的工期延迟；f）双方约定工期顺延的其他情况：3.施工暂停责任a）因他方施工进度缓慢即非乙方原因，甲方代表要求乙方停工，甲方应在停工报告 上签字并顺延工期，赔偿乙方的停工损失费用。b）停工责任在乙方的，由乙方自行承担，工期不予顺延。c）施工中甲方如需提前竣工，双方协冏一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件 组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。d）乙方应以合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议。十、工程质量与验收1.工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定
6、标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约 责任。2.双方对工程质量有争议，由双方认可的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因 此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。3.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令 施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。4.甲方代表的检查检验不可影响施工的正常进行。如影响施工的正常进度，因此 给乙方带来的损失由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追 加合同价款由甲方承担。5.隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市有关规定执行。6.无论甲方代表是否
7、进行过验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并 相应顺延工期。7.乙方采购的设备材料要保证质量，须附有合格证及检验报告，进场时双方验收，无合格证的不准进场，有合格证的材料，如甲方有异议，应进行复验，费用由甲方 承担。8.甲方应在乙方工程结束，调试合格的 24 小时内签字，双方协力办理消防验收手0十一、工程款依据及调整1.确定工程造价的依据：a）定额依据：全国统一安装工程预算定额（山西省价目表 2 0 0 5 年）b）材料预算依据：太原地区建设工程材料预算价格c）其它有关确定工程造价的文件或规定：材料差价按施工当期山西
8、工程建设标 准定额信息的材料价格及材料系数执行。2.因工程设计变更所产生的工程费用，应作为工程款的一部分，变更调整的合同 价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。十二、竣工与保养1.工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定。2.乙方应在工程具备验收条件七个工作日内，向甲方提供竣工验收报告和相关资料，甲方应在收到乙方提供的资料七个工作日内组织验收并提出修改意见，如甲 方在约定的日期内不组织验收，或是验收后三个工作日内不提出修改意见均视为竣 工验收报告甲方已经认可。3.竣工结算工程竣工后，乙方编制竣工结算报告，并在二十个有效工作日内将结算报告提
9、交甲 方审查，甲方应在二十个有效工作日内予以审批，并由双方签章，甲方拨付工程结 算款给乙方。4.保养1.工程竣工后，乙方保修一年，期间如届配件质量问题，乙方负责更换，如届不 正当操作及其他人为原因造成的损坏，费用由甲方承担，保修期满后支付乙方。2.保修期满后，有关保修条款终止。十三、工程款支付1.合同签订后，甲方应将合同约定工程总价的（大写）（元）作为预付款支付给乙方。2.乙方主机进场，甲方支付合同约定工程总价的（大写）（元）给乙方。元元元3.工程施工完毕后，甲方支付合同约定工程总价的（大写）（元）给乙方。4.本合同约定工程款的（大写）有效工作日一次性支付给乙方。元，作为质保金，待保修期满后的
10、两个5.工程进程中，按甲方要求增加的本合同约定外的工程项目追加款，达书面通知的两个有效工作日内支付给乙方相应的工程款。甲方应在下6.甲方不按以上约定支付工程款，乙方可在两个有效工作日内发出索款通知，甲方在收到乙方发出的索款通知后的两个有效工作日后仍不能按合同约定付款，乙方 可停止施工，甲方应付停工之日起得应付款利息和乙方相应的损失，并顺延工期。十四、争议解决本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都 可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。十五、其他1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。2.本合同一式六份，正本二份，由甲乙双方各执一份，副本四份，甲
11、乙双方可3.本合同未尽事宜之处，双方另行协商。（以下无正文）执二份。（此贞无正文）甲方：（章）乙方：（章）地 址:地 址:法定代表人（委托代理人）法定代表人（委托代理人）电话:：签字日期：签字日期：本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除【最新资料Word版可自由编辑！】1Z101000 工程经济1Z101010 资金时间价值的计算及应用P111.利息的计算 P112.资金等值计算及应用P513.名义利率于有效利率的计算P111Z101020 技术方案经济效果评价P1421.经济效果评价的内容P1422.经济效果评价指标体系P1823.投资收益率分析 P1924.投资回收期分析 P2225.财务净
12、现值分析P2426.财务内部收益率分析P2527.基准收益率的确定 P2628.偿债能力分析 P28 一1Z101030 技术方案不确定分析31.不确定性分析P3132.盈亏平衡分析P3333.敏感性分析P38P311Z101040 技术方案现金流量表的编制P4141.技术方案现金流量表P42一42.技术方案现金流量表的构成要素 P451Z101050 设备更新分析P5351.设备磨损与补偿P53 一52.设备更新方案的比选 P5553.设备更新方案的比选方法P561Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析P6161.设备租赁与购买的影响因素P6162.设备租赁与购买的比选分析P621Z1
13、01070 价值工程在工程建设中的应用P6671.提高价值的途径P6772.价值工程在工程建设应用中的实施步骤 P711Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P7881.新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P7982.新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P7983.新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P801Z102000 工程财务1Z102010 财务会计基础P8411.财务会计的职能P8412.会计核算的原则P8513.会计核算的基本前提P8614.会计要素的组成和会计等式的应用1Z102020 成本与费用P9121.费用与成本的关系 P9122.工程成本
14、的确认和计算方法P9323.工程成本的核算P9924.期间费用的核算P1051Z102030 收入 P10631.收入的分类芨痴 X P10632.建造（施工）合同收入的核算P1091Z102040 利润和所得税费用P11441.利润的计算P11442.所得税费用的确认P1171Z102050 企业财务报表P12351.财务报表的构成P12352.资产负债表的内容和作用P12453.利润表的内容和作用P12754.现金流量表的内容和作用些 855.财务报表附注的内容和作用-P1321Z102060 财务分析P13361.财务分析方法 P13362.基本财务比率的计算和分析P1351Z10207
15、0 筹资管理P13971.资金成本的作用及其计算P13972.短期筹资的特点及和方式P14173.长期筹资的特点及和方式P1451Z102080 流动资产财务管理P14881.现金和有价证券的财务管理P14882.应收账款的财务管理P15083.存货的财务管理P151P881Z103000 建设工程估价1Z103010 建设工程项目总投资P15311.建设工程项目总投资的组成P15312.设备及工器具购置费的组成P15513.工程建设其他费的组成P1581Z103020 建筑安装工程费用项目的组成与计算也坦21.按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P16522.按造价形式划分的建筑安装
16、工程费用项目组成P16823.建筑安装工程费用计算方法W024.建筑安装工程计价程序 P1741Z103030 建设工程定额P17731.建设工程定额的分类 P17732.人工定额的编制 P17933.材料消耗定额的编制P18234.施工机械台班使用定额的蕴厂P18435.施工定额和企业定额的编制 P18736.预算定额与单位估价表的编制P18937.概算定额与预算指标的编制P931Z103040 建设工程项目设计概算P19741.设计概算的内容和作用P19742.设计概算的编制依据、程序和步骤 P19843.设计概算的编制方法P20044.设计概算的审查内容P2081Z103050 建设工程
17、项目施工图预算P21151.施工图预算编制的模式P21152.施工图预算的作用 P21253.施工图预算的编制依据P21354.施工图预算的编制方法P21355.施工图预算的审查内容P2191Z103060 工程量清单编制P22061.工程量清单的作用 P22062.工程量清单编制的方法P2221Z103070 工程量清单计价P22771.工程量清单计价的方法P22772.招标控制价的编制方法P23473.投标报价控的编制方法P23874.合同价款的约定P2441Z103080 计量与支付P24781.工程计量 P24782.合同价款调整 P25083.工程变更价款的确定P26184.施工索赔与现场签证P26485.合同价款期中支付 P27386.竣工结算与支付P28087.合同解除的价款结算与支付 P2881Z103090 国际工程投标报价P28791.国际工程投标报价的程序P28792.国际工程投标报价的组成P29393.单价分析和标价汇总的方法 P29994.单价分析和标价汇总的方法 P29995.国际工程投标报价的技巧P30296.国际工程投标报价决策的影响因素P305本文,以日由编辑iiiiiiwordword榔!，丽廓席料两晶甫编车耳