《建筑基础工程施工合同1.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑基础工程施工合同1.pdf（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑基础工程施工合同建筑基础工程施工合同合同编号：第号合同生效期：年月日工程名称：发包单位：承包单位：桩基工程施工合同桩基工程施工合同发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方)为顺利完成甲方经批准进行建设的基础工程,根据中华人民共和国合同法和 建筑安装工程承包合同条例等颁发的基础工程施工验收,经甲乙双方充分研究协商,为明确甲乙双方的权利、责任，特签订以下条款,供双方共同遵守。第一条:桩基工程地点：第二条：桩基工程范围：第三条：工程量及规格：第四条：承包方式：第五条：工程单价:第六条：工程质量等级：合格一、甲方责任1、甲方负责施工现场清基道路畅通，设备安全进场;2、甲方负责本工程的装卸
2、费、拖桩费、测桩费、放线、放点，引孔等；3、因甲方供应管桩在施工过程中出现爆头、裂纹等质量问题，由甲方承担相关经济损失.4、因地质问题，甲方负责所有桩位的引孔施工.乙方只负责打桩.5、工程中途由于甲方停建，缓建或由于设计变更及设计错误造成停工,返工，应对乙方进行相应赔偿。6、甲方须保证供桩、引孔及散桩到位，若甲方原因导致停工两天以上，可适当追究甲方责任,每天赔偿乙方 3000 元的机械,人员误工费。7、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物和保护并承担有关费用。8、甲方配合乙方负责现场民事关系的协调，不影响工地正常施工。二、乙方责任1、按双方确定的分工范围,做好设备的管理及使用前的准
3、备.及时地组织人力,施工设备进行施工现场。2、严格按照施工图纸与说明书进行施工，确保工程质量。3、属于乙方责任的工程质量问题,乙方负责无偿修理。三、结算方式1、机械进场，甲方须立即支付乙方进场 10000 元的搬家费.2、工程量计算,设计桩长桩棵数+现场签证3、施工量达到总量的 50左右时，甲方须向乙方结清一次4、工程完成后，甲方须一次性付给乙方全部施工量的90的施工费,剩余 10%的施工量的施工费须在年月日前给乙方付清全部。5、甲方按双方签的合同如期支付款项，否则可适当追究甲方违约责任。因故终止合同，须经双方同意，未经双方同意合同仍继续生效。如一方违约，赔偿对方实际工程价款损失，并承担给对方造成的损失。第四条：争议的解决方式如双方就本合同发生争议，经协商不成的,可向原告所在地人民法院提起诉讼。第五条：本合同甲乙双方签字后生效,工程款结清后失效.第六条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法冿效力。由甲乙双方签字盖章后分别保存.甲方：乙方：身份证：身份证：代表人：（签字)电话：合同签订地点：合同签订日期：代表人：电话:（签字）