《建房监理合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建房监理合同.pdf（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分建设工程监理合同（示范文本）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书0 0页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分委托人（全称）：监理人（全称）：根据中华人民共和国合同法根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委
2、托监理与相关服务事项协商一的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。致，订立本合同。一、工程概况1.1.工程名称：工程名称：2.2.工程地点：工程地点：3.3.工程规模：工程规模：；4.4.工程概算投资额或建筑安装工程费：工程概算投资额或建筑安装工程费：（最终以审计价格为准）。（最终以审计价格为准）。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。相同。三、组成本合同的文件1.1.协议书；协议书；2.2.中标通知书中标通知书（适用于招标工程）（适用于招标工程）或委托书或委托书（适用于非（适用于非招标工程）招标
3、工程）；3.3.投标文件投标文件（适用于招标工程）（适用于招标工程）或监理与相关服务建议或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）书（适用于非招标工程）；4.4.专用条件；专用条件；1 1页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分5.5.通用条件；通用条件；6.6.附录，即：附录，即：附录附录 A A相关服务的范围和内容相关服务的范围和内容附录附录 B B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文本合同签订后，双方依
4、法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。五、签约酬金签约酬金（大写）签约酬金（大写）：施工结算价乘以佰分之（：施工结算价乘以佰分之（施工结施工结算价）算价）。包括：包括：1.1.监理酬金：监理酬金：/。2.2.相关服务酬金：相关服务酬金：/。其中：其中：（1 1）勘察阶段服务酬金：勘察阶段服务酬金：/。（2 2）设计阶段服务酬金：设计阶段服务酬金：/。（3 3）保保 修修 阶阶 段段 服服 务务 酬酬 金金：/。（4 4）其他相关服务酬金：）其他相关服务酬金：/。六、期限1.
5、1.监理期限：监理期限：2 2页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分自年月日始，至年月日止。自年月日始，至年月日止。2.2.相关服务期限：相关服务期限：（1 1）勘察阶段服务期限自）勘察阶段服务期限自/年年/月月/日始，至日始，至/年年/月月/日止。日止。（2 2）设计阶段服务期限自）设计阶段服务期限自/年年/月月/日始，至日始，至/年年/月月/日止。日止。（3 3）保修阶段服务期限自）保修阶段服务期限自/年年/月月/日始，至日始，至/年年/月月/日止。日止。（4 4）其他相关服务期限自）其他相关
6、服务期限自/年年/月月/日始，至日始，至/年年/月月/日止。日止。七、双方承诺1.1.监理人向委托人承诺，监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相按照本合同约定提供监理与相关服务。关服务。2.2.委托人向监理人承诺，委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1.1.订立时间：年月订立时间：年月 日。日。2.2.订立地点：订立地点：3.3.本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。委托人：委托人：（盖章）
7、（盖章）监理人：监理人：（盖章）（盖章）3 3页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分住所：住所：住所：住所：邮政编码：邮政编码：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：的代理人：（签字（签字/盖章）盖章）的代理人：的代理人：（签字（签字/盖章）盖章）开户银行：开户银行：开户银行：开户银行：账号：账号：账号：账号：电话：电话：电话：电话：传真：传真：传真：传真：电子邮箱电子邮箱:电子邮箱电子邮箱4 4页脚内容页脚内容K1+478K1+47
8、8K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分第二部分通用条件1.定义与解释1.11.1 定义定义除根据上下文另有其意义外，除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：赋予的含义：1.1.11.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1.1.21.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其
9、合法的继承人或受让人。人。1.1.31.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.41.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。人，及其合法的继承人。1.1.51.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对
10、合同、信息进行管计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。动。1.1.61.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。保修等阶段提供的服务活动。1.1.71.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约
11、定的监理人的工作。1.1.81.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.91.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.101.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.111.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同
12、约定给付监理人的金“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。额。1.1.121.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。中载明的签约酬金额。1.1.131.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.141.1.14“一方”是指委托人或监理人；“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指
13、“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。除委托人和监理人以外的有关方。1.1.151.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数5 5页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.161.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.171.1.
14、17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.181.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.21.2 解释解释1.2.11.2.1 本合同使用中文书写、本合同使用中文书写、
15、解释和说明。解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。应以中文为准。1.2.21.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：本合同文件的解释顺序如下：（1 1）协议书；）协议书；（2 2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3 3）专用条件及附录）专用条件及附录 A A、附录、附录 B B；（4 4）通用条件；）通用条件；
16、（5 5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，属于同一类内容的文件，应以最新应以最新签署的为准。签署的为准。2.监理人的义务2.12.1 监理的范围和工作内容监理的范围和工作内容2.1.12.1.1 监理范围在专用条件中约定。监理范围在专用条件中约定。2.1.22.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1 1）收到工程设计文件后编
17、制监理规划，并在第一次工地会议）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 7 天前报委托人。根据天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2 2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3 3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；专题会议；（4 4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、）审
18、查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5 5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6 6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；6 6页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分（7 7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的
19、调整；）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8 8）检查施工承包人的试验室；）检查施工承包人的试验室；（9 9）审核施工分包人资质条件；）审核施工分包人资质条件；（1010）查验施工承包人的施工测量放线成果；）查验施工承包人的施工测量放线成果；（1111）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（1212）审查施工承包人报送的工程材料、审查施工承包人报送的工程材料、构配件、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；并按规定对
20、用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（1313）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；报委托人审核、批准；（1414）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；工承包人整改并报委托人；（1515）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（1616）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料
21、）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；及相关验收标准；（1717）验收隐蔽工程、分部分项工程；）验收隐蔽工程、分部分项工程；（1818）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；合同争议等事项；（1919）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（2020）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（2121）审查施工承包人提交的竣工结算申
22、请并报委托人；）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（2222）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2.1.32.1.3 相关服务的范围和内容在附录相关服务的范围和内容在附录 A A 中约定。中约定。2.22.2 监理与相关服务依据监理与相关服务依据2.2.12.2.1 监理依据包括：监理依据包括：（1 1）适用的法律、行政法规及部门规章；）适用的法律、行政法规及部门规章；（2 2）与工程有关的标准；）与工程有关的标准；（3 3）工程设计及有关文件；）工程设计及有关文件；（4 4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。）本合同及
23、委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。2.2.22.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。相关服务依据在专用条件中约定。2.32.3 项目监理机构和人员项目监理机构和人员7 7页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分2.3.12.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理
24、机构的主要人员应具有相应的资格条件。构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3.22.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。监理工作正常进行。2.3.32.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前程师时，应提前 7 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他
25、监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.42.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1 1）严重过失行为的；）严重过失行为的；（2 2）有违法行为不能履行职责的；）有违法行为不能履行职责的；（3 3）涉嫌犯罪的；）涉嫌犯罪的；（4 4）不能胜任岗位职责的；）不能胜任岗位职责的；（5 5）严重违反职业道德的；）严重违反职业道德的；（6 6）专用条件约定的其他情形。）专用条件约定的其他情形。2.3.52.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理
26、机构人员。委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.42.4 履行职责履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合工程建设有关标准及本合同履行职责。同履行职责。2.4.12.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。解
27、决。2.4.22.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。应提供必要的证明资料。2.4.32.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准监理人
28、所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的时，应在发出指令后的 2424 小时内以书面形式报委托人。小时内以书面形式报委托人。2.4.42.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。求承包人予以调换。2.52.5 提交报告提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。8 8页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混
29、凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分2.62.6 文件资料文件资料在本合同履行期内，在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.72.7 使用委托人的财产使用委托人的财产监理人无偿使用附录监理人无偿使用附录 B B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的
30、财产，监理人应妥善使用和保管，件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。交。3委托人的义务3.13.1 告知告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.23.2 提供资料提供资料委托人应按照附录委托人应按照附录
31、B B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.33.3 提供工作条件提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。3.3.13.3.1 委托人应按照附录委托人应按照附录 B B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。用。3.3.23.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监
32、理人履行本合同提供必要的外委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。部条件。3.43.4 委托人代表委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合委托人应在双方签订本合同后同后 7 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前应提前 7 7 天通知监理人。天通知监理人。3.53.5 委托人意见或要求委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，在本
33、合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.63.6 答复答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。9 9页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分3.73.7
34、 支付支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。4.违约责任4.14.1 监理人的违约责任监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.1.14.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。方协商确定。4.1.24.1.2
35、监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.24.2 委托人的违约责任委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2.14.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。4.2.24.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。4.2.34.2.3 委托人未能按期支付酬金超过委托人未能按期支付
36、酬金超过 2828 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.34.3 除外责任除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、双方各自承担其因此而造成的损失、损损害。害。5.支付5.15.1 支付货币支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用
37、的货币种类、除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。比例和汇率在专用条件中约定。5.25.2 支付申请支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 7 天前，天前，向委托人提交支付申请书。向委托人提交支付申请书。支付申支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.35.3 支付酬金支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建
38、议奖励金额及费用。5.45.4 有争议部分的付款有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后应当在收到监理人提交的支付申请书后 7 7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的1010页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分款项按第款项按第 7 7 条约定办理。条约定办理。6.合同生效、变更、暂停、解除
39、与终止6.16.1 生效生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外，除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.26.2 变更变更6.2.16.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.2.26.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影
40、响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.36.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理
41、人用于恢复服务的准备时间不应超作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过过 2828 天。天。6.2.46.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.56.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正
42、常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.66.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.36.3 暂停与解除暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外，除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。一方可以根据本合同约定暂停履行本合同
43、直至解除本合同。6.3.16.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的除依法可以免除责任的情况外，应由委
44、托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。6.3.26.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。1111页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+588
45、8K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过暂停部分监理与相关服务时间超过 182182 天，天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过的通知；暂停全部工作时间超过 182182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担
46、第到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.24.2 款约定的责任。款约定的责任。6.3.36.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的正。若委托人在监理人接到通知后的 7 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关
47、服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.14.1 款约定的责任。款约定的责任。6.3.46.3.4 监理人在专用条件监理人在专用条件5.35.3中约定的支付之日起中约定的支付之日起2828天后仍未收到委托人按本合同约定天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知1414 天后仍未支付或未提出监理人天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部可以接受的延期支付安排，监理
48、人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后分工作。暂停工作后1414 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第委托人应承担第 4.2.34.2.3款约定的责任。款约定的责任。6.3.56.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。或解除本合
49、同。6.3.66.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.46.4 终止终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：以下条件全部满足时，本合同即告终止：（1 1）监理人完成本合同约定的全部工作；）监理人完成本合同约定的全部工作；（2 2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。）委托人与监理人结清并支付全部酬金。7.争议解决7.17.1 协商协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。7.27.2 调解调解如果双方不能在如果双方不能在 1414 天内或双
50、方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.37.3 仲裁或诉讼仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。院提起诉讼。1212页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分8.其他8.18.1 外出考察费用外出考察费用经委托人