《(范本)建设工程设计合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(范本)建设工程设计合同.pdf（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程设计合同（一）建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）（民用建设工程设计合同）工工 程程名名 称：称：工工 程程地地 点：点：合合 同同编编 号：号：（由设计人编填）（由设计人编填）设计证书等级：设计证书等级：发发包包人：人：设设计计人：人：签签 订订日日 期：期：中华人民共和国建设部中华人民共和国建设部国家工商行政管理局国家工商行政管理局鉴制鉴制发包人：发包人：广州盛会餐饮管理有限公司（筹）广州盛会餐饮管理有限公司（筹）设计人：设计人：广州市何岫阳装饰设计工程有限公司广州市何岫阳装饰设计工程有限公司发包人委托设计人承担丽影华庭（三期）发包人委托设计人承担丽影华庭（三期）F2-1
2、F2-1 层商场装饰工程设计，经双方协层商场装饰工程设计，经双方协商一致，签订本合同。商一致，签订本合同。第一条第一条本合同依据下列文件签订：本合同依据下列文件签订：1.11.1中华人民共和国合同法中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国建筑法建筑工程勘察设计建筑工程勘察设计市场管理规定。市场管理规定。1.21.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.31.3 建设工程批准文件。建设工程批准文件。第二条第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费
3、等见下表。序序号号1 12 2建设规模建设规模分项目名称分项目名称层数层数建筑面积建筑面积(m(m)2 2设计阶段及内容设计阶段及内容施工施工图图方案方案每平方每平方包干设包干设计费计费初步初步米单价米单价设计设计（元）（元）（元）（元）室内精装潢设计室内精装潢设计建筑外观设计、建筑外观设计、泛光泛光照片照片合计合计一、上述工作范围经双方商定以一、上述工作范围经双方商定以 10 10 万万元作为包干价，结算不予以调整。元作为包干价，结算不予以调整。二、设计内容包括以上空间范围内的天花、地面、立面，固定与活动家具、卫二、设计内容包括以上空间范围内的天花、地面、立面，固定与活动家具、卫设设计计内内
4、生洁具、灯饰灯具、五金配件、布艺陈设等的装饰设计或选型。以及以上生洁具、灯饰灯具、五金配件、布艺陈设等的装饰设计或选型。以及以上空间范围内的室内照明电系统和室内给排水支管系统的平面设计。空间范围内的室内照明电系统和室内给排水支管系统的平面设计。容容三、厨房设备设施、专业舞台灯光音响、空调、消防、弱电及环保设备设施等三、厨房设备设施、专业舞台灯光音响、空调、消防、弱电及环保设备设施等专业设备工种的设计不包括在本合同内。专业设备工种的设计不包括在本合同内。四、设计范围内扣减管井、设备房、消防楼梯、消防前室等面积。四、设计范围内扣减管井、设备房、消防楼梯、消防前室等面积。第三条第三条发包人向设计人提
5、交的有关资料及文件发包人向设计人提交的有关资料及文件序序号号1 12 2资料及文件名称资料及文件名称全套原建筑设计初步设计文件全套原建筑设计初步设计文件全套原建设设计的建施、结施、设全套原建设设计的建施、结施、设备安装施工图等以及电子文件备安装施工图等以及电子文件设计任务书（含经营布局的各类指设计任务书（含经营布局的各类指标性数据）标性数据）政府有关立项批文等资料文件政府有关立项批文等资料文件份数份数1 1各各 1 1提交日期提交日期合同签订三日内合同签订三日内合同签订三日内合同签订三日内有关事宜有关事宜3 34 41 11 1合同签订三日内合同签订三日内合同签订三日内合同签订三日内第四条第四
6、条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序序份份资料及文件名称资料及文件名称提交日期提交日期号号数数1 12 23 3概念性方案设计文件概念性方案设计文件正式方案设计文件正式方案设计文件施工图设计文件施工图设计文件1 15 58 8合同生效后合同生效后 3 3 个工作日内个工作日内概念性方案经发包人批准确概念性方案经发包人批准确认后认后 1010 个工作日内个工作日内正式方案经发包人批准确认正式方案经发包人批准确认后后 3030 个工作日内个工作日内有关事宜有关事宜说明：以上各阶设计文件成果内容详细如下：说明：以上各阶设计文件成果内容详细如下：一、概念性方
7、案设计文件：一、概念性方案设计文件：以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以及概念性构思设计以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版文案说明等组成的概念设计展示版 1 1 式式 1 1 套，套，A0A1A0A1 规格。主要反映平面功能的经规格。主要反映平面功能的经营流通关系和总体设计风格的取向。营流通关系和总体设计风格的取向。二、正式方案设计文件：二、正式方案设计文件：1 1、各层各区域正式平面图、各层各区域正式平面图 1 1 套；套；2 2、各重点部位电脑透视效果图共、各重点部位电脑透视效果图共 1515 张，以表达设计意
8、图清楚为原则（具体视张，以表达设计意图清楚为原则（具体视点位置由发包人另文指定）；点位置由发包人另文指定）；3 3、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。注：以上成果汇总装订成册，注：以上成果汇总装订成册，A3A3 规格，规格，1 1 式式 5 5 本，另提供经装裱的本，另提供经装裱的 A1A1 规格效果规格效果图图 1 1 套供展示用。套供展示用。三、施工图设计文件：三、施工图设计文件：1 1、室内装修施工蓝图（平、立、剖和节点大样）、室内装修施工蓝图（平、立、剖和节点大样）1 1 式式 8 8 套套2 2、材料表及材料样板表、材料表及材料样板表
9、1 1 式式 8 8 套套3 3、主要装修材料实板、主要装修材料实板 1 1 式式 8 8 套套4 4、装修施工工艺规范与技术标准、装修施工工艺规范与技术标准 1 1 式式 8 8 套套5 5、施工图电子文件、施工图电子文件 1 1 式式 1 1 套套第五条第五条本合同设计收费为本合同设计收费为 100000 100000 元人民币。设计费支付进度详见下表。元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序付费次序第一次付费第一次付费第二次付费第二次付费第三次付费第三次付费第四次付费第四次付费第五次付费第五次付费说明：说明：1 1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。、提交各阶段设计文件的同时支
10、付各阶段设计费。2 2、本合同履行后，定金抵作设计费。、本合同履行后，定金抵作设计费。3 3、每阶段设计人凭有效发票收取设计费。、每阶段设计人凭有效发票收取设计费。第六条第六条双方责任双方责任6.16.1 发包人责任：发包人责任：6.1.16.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限发包人提交上述资料
11、及文件超过规定期限 1010 天以内，天以内，设计人按合同第四条规定设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限交付设计文件时间顺延；超过规定期限 1010 天以上时，天以上时，设计人员有权重新确定提交设设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。计文件的时间。6.1.26.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发
12、包人应按设计人所耗工作量向设计人议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人占总设计费占总设计费%付费额付费额（元）（元）付费时间付费时间（由交付设计文件所决定）（由交付设计文件所决定）本合同签订后三日内本合同签订后三日内提交正式方案文件后三天内提交正式方案文件后三天内提交全部施工图后三天内提交全部施工图后三天内工程完工验收合格或本项目投入营运工程完工验收合格或本项目投入营运（两者以先到为准）后七天内（两者以先到为准）后七天内增付设计费。增付设计费。6.1.36.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计
13、资料及文件时，如果设如果设计能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。计能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.46.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生提供必要的工作生活及交通等方便条件。活及交通等方便条件。6.1.56.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得算软件和专利技术。未经设计人同意，发包
14、人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让或用本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应擅自修改、复印或向第三人转让或用本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.26.2 设计人责任：设计人责任：6.2.16.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.26.2.2设计人采
15、用的主要技术标准是：设计人采用的主要技术标准是：与设计人承担的设计范围、内容相关的国家技术标准与规范。与设计人承担的设计范围、内容相关的国家技术标准与规范。6.2.36.2.3设计合理使用年限为设计合理使用年限为年。年。6.2.46.2.4设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付进度及份数向发包人交付资料及文件。资料及文件。6.2.56.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限
16、交付查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本所内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、设计资料及文件，本所内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.66.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交设计人应保护
17、发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。权向设计人索赔。6.2.76.2.7设计人应负责装饰报建图的盖章（有政府相关部门认可的设计资质）。设计人应负责装饰报建图的盖章（有政府相关部门认可的设计资质）。第七条第七条违约责任：违约责任：7.17.1 在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计
18、人已进行的实际工退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。部支付。7.27.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。每逾支付一天，逾期超过付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。每逾支付一天，逾期超过 1515 天以天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
19、发包人的上级或设计上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 7.17.1 条规定支付设计条规定支付设计费。费。7.37.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人
20、支付赔偿金，份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的赔偿金由双方商定为实际损失的 1.2%1.2%。7.47.4 由于设计人自身原因，由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.57.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条第八条其它其它8.18.1 设计完成后，在合
21、同的施工期内（装修施工开始后设计完成后，在合同的施工期内（装修施工开始后240240 天内），设计人应派天内），设计人应派出项目设计师，按照平均每周出项目设计师，按照平均每周 1212 次的标准，赴施工现场提供设计跟进服务。服务次的标准，赴施工现场提供设计跟进服务。服务内容为：内容为：施工前的技术交底与图纸会审，施工前的技术交底与图纸会审，施工中的材料色样确认，施工中的材料色样确认，设计效果的监控、设计效果的监控、施工图的修正、完善与补充，参加每周工程例会，就施工中存在的问题主动提出意施工图的修正、完善与补充，参加每周工程例会，就施工中存在的问题主动提出意见和解决方法，并以纪要形式通知有关各方
22、，以及参加竣工验收（以上服务与施工见和解决方法，并以纪要形式通知有关各方，以及参加竣工验收（以上服务与施工监理责任无关），当验收完成后设计人出具竣工图纸。如乙方未能及时履行上述责监理责任无关），当验收完成后设计人出具竣工图纸。如乙方未能及时履行上述责任而导致工期延误或出现质量问题，甲方有权追究乙方责任。任而导致工期延误或出现质量问题，甲方有权追究乙方责任。如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.28.2设计人为本合同项目所采
23、用的国家或地方标准图，设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出由发包人自费向有关出版部门购买。本合同和四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计版部门购买。本合同和四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.38.3 本工程设计资料及文件中，本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑材料、建筑构配件和设计，建筑构配件和设计，应当注明其规格、应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包
24、人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承包。计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承包。8.48.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、从询价、对外谈判、对外谈判、国内外技国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计参加。应吸收承担有关设计任务的设计参加。出国费用，出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。除制装费外，其它费用由发包人支付。8.58.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费
25、用。8.68.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.78.7 本合同发生争议，本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.88.8 本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。本
26、合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。8.98.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.108.10 本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。合同规定的义务后，本合同即行终止。8.118.11 本合同未尽事宜，本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，双方可签订补充协议，
27、有关协议及双方认可的来往电报、有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.128.12 其它约定事项其它约定事项设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名单给发包方备案，确设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名单给发包方备案，确保本项目的设计班子的固定性。保本项目的设计班子的固定性。发包人名称（盖章）：发包人名称（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：住住所：所：邮政编码：邮政编码：电电话：话：传传真：真：日日期：期：年年月月日日设计人名称（盖章）：设计人名称（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：住住所：所：邮政编码：邮政编码：电电话：话：传传真：真：日日期：期：年年月月日日