《海南省2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识全真模拟考试试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海南省2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识全真模拟考试试卷B卷含答案.doc（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、海南省海南省 20232023 年二级建造师之二建建设工程法规及相年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识全真模拟考试试卷关知识全真模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效C.报标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均有效【答案】C2、关于施工许可证与已确定的施工企业安全生产许可
2、证之间关系的说法，正确的是（）。A.施工许可证与安全生产许可证无关B.安全生产许可证以施工许可证取得为前提C.因吊销安全生产许可证更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取D.施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同【答案】C3、下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的情形中，人民法院可予支持的是（）。A.支付工程款请求权B.存款本金请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.兑付金融债券本息请求权【答案】A4、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是（）。A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查C.建
3、筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 25%D.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查【答案】D5、下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（）。A.建设资金已落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职安全生产管理人员D.为职工办理了意外伤害保险【答案】B6、建筑工程施工许可管理办法规定，建设单位骗取施工许可证的，由原发证机关（）。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款?B.撤销施工许可证，责令停止施工，对建设单位处以罚款?C.追究责任者刑事责任?D.对不符合开工条件的责令停止施工，处合同价款 2以下的罚款【答案】B7、
4、建立工会的用人企业，其集体劳动合同由（）签订。A.劳动者共同与用人单位?B.工会与用人单位?C.劳动者与工会?D.劳动者推选出来的代表与用人单位【答案】B8、建设工程施工合同（示范文本）由（）三部分组成。A.合同总则、合同分则、合同附则B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款C.合同总则、通用条件、专用条件D.合同协议书、合同条款、合同附件【答案】B9、专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据专利法及其实施细则的规定，包括发明、实用新型和（）。A.内部设计B.产品方案C.外观设计D.产品构造【答案】C10、关于投标保证金的说法，错误的是()。A.招标人在招标文件中要求投标人提交技
5、标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%B.特殊情况下，可以挪用投标保证金C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保D.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出【答案】B11、某公司将一栋价值 4500 万元人民币的办公楼作抵押分别向甲、乙、丙三家银行贷款共 4500 万元。其中，向甲银行和乙银行贷款各 2000 万元人民币，向丙银行贷款 500 万元；与甲银行签订的抵押合同在 4 月 12 日签订，20 日办理登记手续；与乙银行签订的抵押合同在 4 月 15 日签订，并在当日办理登记手续；与丙银行签订的抵押合同在 4 月
6、15 日，但未办理登记手续。后来该公司无力还债，甲、乙、丙三家银行共同行使抵押权将抵押物拍卖，得款 3600 万元人民币，则（）。A.甲、乙、丙三家银行各分配 1200 万元B.甲乙银行各分配 1550 万元，丙银行分配 500 万元C.甲银行分配 1600 万元，乙银行分配 2000 万元，丙银行不分配D.甲银行分配 2000 万元，乙银行分配 1600 万元，丙银行从甲、乙银行分配额中抽取相应比例份额进行分配【答案】C12、关于可撤销合同中撤销权行使的说法,正确的是（）。A.受胁迫的当事人应当自胁迫行为终止之日起 6 个月内行使撤销权B.当事人不得放弃撤销权C.重大误解的当事人应当自知道或
7、者应当知道撤销事由之日起 90 日内行使撤销权D.当事人自民事法律行为发生之日起 3 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭【答案】C13、某工程施工合同中约定 2013 年 11 月 20 日竣工，并于 1 个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期 3 个月，发包方在合同约定的竣工日期后个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。A.2013 年 11 月 20 日B.2013 年 12 月 20 日C.2014 年 1 月 20 日D.2014 年 2 月 20 日【答案】C14、（2020 年 12 月真题）下列措施中，属于政府政策
8、引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是()。A.鼓励私募基金B.低价出让土地C.财政安排节能专项资金D.能源消费实行包费制【答案】C15、关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（）。A.工程投资额在 50 万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证B.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程,无需申请办理施工许可证C.建筑面积超过 300 平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证D.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证【答案】D16、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，
9、不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】C17、（2021 年第 2 批真题）关于诉讼时效的说法，正确的是()。A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还【答案】B18、以下关于危大工程安全专项施工方案的说法中正确的是（）。A.专项施工方案应当由项目技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业
10、印章后方可实施B.危大工程实行分包的，专项施工方案必须由相关专业分包单位组织编制C.施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案D.对于超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证【答案】C19、（2021 年第 1 批真题）关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施C.工程开工前，负责项目的安全技术交底D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】A20、下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点和
11、方式D.当事人的名称【答案】B21、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方问意更换项目负责人D.停工超过 120 天承包方认为需要调整的【答案】B22、有效仲裁协议的内容不包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.具体的仲裁事实、理由D.选定的仲裁委员会【答案】C23、根据文物保护法规定，单位或者个人发现文物并立即报告当地文物行政部门的，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在（）内赶赴现场，并在（）内提出处理意见。A.12 小时；5 日B.24 小时；5 日
12、C.12 小时；7 日D.24 小时；7 日【答案】D24、关于用能单位的法定义务，说法错误的是（）。A.用能单位应当按照合理用能的原则，加强能源管理B.用能单位应当建立节能目标责任制C.用能单位应当实行能源消费包费制D.用能单位应当定期开展节能教育培训【答案】C25、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】C26、关于投标保证金的说法，
13、正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后 10 日内向中标人退还投标保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以支票形式提交投标保证金的，可以从其任意账户转出【答案】A27、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金的数额上限为招标项目估算价的 5B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】D28、关于建
14、筑施工企业应急救援说法正确的是（）。A.所有建筑施工单位应当建立应急救援队伍B.建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员C.建筑施工单位至少每 1 年组织 1 次事故应急救援预案演练D.分包单位不需要建立应急组织【答案】B29、（2021 年真题第 2 批）根据建设工程安全生产管理条例，应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是（）。A.未由专业技术人员现场监督的B.未审查拆装方案的C.未审查安全施工措施的D.未向建设单位进行安全使用说明，办理移交手续的【答案】A30、关于投标文件修改的说法，正确的是（）。A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件
15、B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件【答案】A31、施工企业在申请之日起前 1 年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准的建筑业企业资质升级的情形是（）。A.注册资本发生变更的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.被投诉、举报的D.不与分包单位结算的【答案】B32、根据建设工程安全生产管理集例，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B.负责向有关部门上报施工生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.施工总承包单位与分包单
16、位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】D33、甲施工企业购买了应当公开招标的乙项目的招标文件，并按照招标文件规定，在有效期内提交了投标文件，招标文件中规定的招标项目估算价为 5000 万元，关于甲、乙的做法，下列合法的是（）。A.招标文件中规定了投标保证金，并规定投标保证金有效期比投标有效期延迟2 天B.招标文件中规定投标保证金为 90 万元C.甲中标，在与乙签订施工合同时提出了新的附加条件，乙拒绝附加条件并拒绝退还投标保证金D.甲中标并与乙签订了施工合同，乙在 5 天内仅向甲退还了投标保证金【答案】C34、钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款 30 万元，同时约定了还款
17、期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借，结果钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是（）。A.该借款约定无效B.该借款约定有效C.法庭对钱某的请求予以支持D.赵某应承担违约责任【答案】A35、行政法规可以规定的行政强制措施包括（）。A.限制人身自由B.冻结存款、汇款C.查封场所、设施D.代履行【答案】C36、（2017 年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C.劳动者依法参
18、加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】C37、代理人接受被代理人委托的违法事项时，由（）。A.代理人承担责任B.被代理人承担责任C.第三人承担责任D.被代理人、代理人承担连带责任【答案】D38、下列选项中，投标行为有效的是（）。A.黑龙江的甲施工单位参与向重庆市乙公司的投标项目的投标B.招标项目所在公司下属子公司参与投标C.单位负责人为同一人，参加同一标段投标D.投标人不再具备招标文件规定的资格条件【答案】A39、关于工程标准的分类，下列说法正确的是（）。A.国家标准都是强制性标准B.行业标准、地方标准分为强制性标准、推荐性标准C.强制性
19、标准必须执行D.国家对于推荐性标准的采用，没有要求【答案】C40、根据关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见，关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用B.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴C.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费D.建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费【答案】B41、关于借款合同利息的说法，正确的是（）A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付C.借款合同对支付利
20、息没有约定的，视为没有利息。D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】C42、以下关于项目经理和项目经理部的说法中正确的是（）。A.每个项目上都应当设立项目经理部B.每个项目上都应当有项目经理C.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的常设下属机构D.项目经理根据企业法定代表人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作【答案】B43、下列建设工程保险中，属于强制性险种的是（）。A.意外伤害险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【答案】D44、质量缺陷是指建设工程的质量不符合()A.工程建设强制性标准B.设计文件C.承包合同的约定D.工程建设强制性标准
21、、设计文件，以及承包合同的约定【答案】D45、（2019 年真题）负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。A.12 小时B.36 小时C.24 小时D.48 小时【答案】C46、根据建设工程质量管理条例，建设工裎承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应 向建设单位出具（)A.质量保修书B.质量保证书C.质量维修书D.质量保函【答案】A47、下列关于和解的说法，理解不正确的是（）。A.和解不能发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议的，撤回仲裁申请后反悔的，可根据仲
22、裁协议申请仲裁D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段【答案】A48、下列建筑市场信用信息的说法，正确的是（）。A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成B.注册登记信息、资质信息、工程项目信息不属于建筑市场信用信息C.优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的省级以上行政机关表彰奖励等信息D.违反有关法律受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息属于不良信用信息【答案】D49、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，以他人名义投标骗取中标的，属于（）行为。A.承搅业务不良B.资质不良C.工程质量不良D.工程安全不良【答案】A50、关于工程建设标准有关内容的说法，正
23、确的是()。A.在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力B.定额不属于工程建设标准范围C.违反工程建设标准强制性条文有可能承担行政责任D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、出卖人就其出卖的标的物承担权利瑕疵担保义务，下列标的物的瑕疵，属于权利瑕疵的有（）。A.出卖人对出卖的标的物没有所有权B.标的物质量不符合合同约定C.标的物包装不符合合同约定D.出卖人对出卖的标的物没有处分权E.第三人对标的物享有抵押权【答案】AD2、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，无权拒绝向
24、债权人承担保证责任的情形有（）。A.债务人下落不明，且无财产可供执行B.保证人口头表示放弃一般保证人的权利C.人民法院已经受理债务人破产案件D.债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务E.债权人有证据证明债务人丧失履行债务能力【答案】ACD3、（2015 年真题）在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标B.两个以上的个人可以组成联合体C.招标人可以强制投标人组成联合体D.在资格预审前，联合体可以增加成员E.联合体各方就中标项目承担连带责任【答案】D4、建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同
25、中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地可以是()。A.施工行为地B.合同纠纷发生地C.合同签订地D.发包人住所地E.承包人住所地【答案】ACD5、关于生产经营单位的生产安全事故应急救援的说法中，错误的是（）。A.施工企业至少每半年组织一次安全事故应急救援预案演练B.应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三大类C.特种设备生产单位应当制定特种设备事故应急救援预案D.不论规模大小，施工单位都必须建立应急救援队伍E.建筑施工单位、应急救援队伍应当建立应急值班制度【答案】CD6、关于工程总承包企业的说法，正确的有（）。A.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目B.工程总承包企业可
26、以根合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业C.分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责D.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包E.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别发包给其他单位【答案】BD7、建设工程招标人的下列行为中，违法的有（）。A.将建筑工程的勘察、设计、施工和设备采购分别发包给了 4 个总承包单位B.要求投标人结成联合体投标C.在招标文件中规定有最低投标限价D.招标人确定排名第二的中标候选人为中标人E.因评标排名第一的中标候选人放弃中标而宣布重新招标【答案】BC8、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用
27、机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关信息，包括()。A.项目 名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施【答案】ABD9、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。A.该仲裁协议当然无效B.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁C.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效D.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效E.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构【答案】CD10、（2021 年第
28、1 批真题）有效的民事法律行为的条件有()。A.行为人具有相应的民事行为能力B.行为人意思表示真实C.不违反法律，法规的强制性规定D.行为人获得行政许可E.不违背公序良俗【答案】ABC11、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)规定，有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院予以支持A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷B.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满 3 年C.当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 D 当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满 2 年;E.当事人未约定工程
29、质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告 90 日后起满 2 年【答案】C12、（2021 年真题第 2 批）根据民法典，保证合同担保的范围包括（）。A.定金B.主债权C.违约金D.损害赔偿金E.实现债权的费用【答案】BCD13、以下建筑起重机械应当报废的有（）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.没有完整安全技术档案的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.经检验达不到安全技术标准规定的E.没有齐全有效的安全保护装置的【答案】ACD14、关于工程保修期的说法正确的有（）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为 4 年C.建设
30、工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后返还质量保证金E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务【答案】A15、施工企业安全费用的提取和使用管理，符合规定的有()。A.建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款B.施工企业安全防护、文明施工措施的报价，不得低于工程所在地定额费用的90%C.合同工期在一年以内的，建设单位预付安全、文明措施项目费用不得低于该费用总额的 30%D.分包合同应当明确由总承包统一管理安全、文明施工措施费用E.总承包单位不按照约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致
31、发生事故，应负同等责任【答案】ABD16、当事人对法院管辖权有异议，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起 15 日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【答案】BC17、（2020 年真题）关于建设工程联合共同承包的说法，正确的有()。A.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程B.对于中小型或者结构不复杂的工程，无须采用联合共同承包方式C.联合共同承包的各方应当与建设单位分别订立合同D.两个以上具备承包资格的单位共同组成的联合体不具有法人资格E.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任【答案
32、】BD18、根据建设工程安全生产管理条例，施工项目经理的安全职责有（）。A.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患B.落实安全生产管理制度C.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC19、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为一般责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起 12 个月内D.在保证期内，甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】B20、根据劳动合同法，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）。A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满【答案】ABCD