《海南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务高分题库附精品答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务高分题库附精品答案.doc（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、海南省海南省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务高分年一级建造师之一建矿业工程实务高分题库附精品答案题库附精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于矿井开拓方式的说法，正确的是()。A.立井开拓就是一种开拓方式的全部内容B.指井田范围矿藏开发的主要形式和内容C.矿井开拓方式不包括其开采水平的内容D.应包括有机械通风或者自然通风的内容【答案】B2、混凝土外加剂的掺量一般不超过水泥质量的 5%，下列属改善混凝土耐久性的外加剂是（）。A.阻锈剂B.早强剂C.泵送剂D.缓凝剂【答案】A3、安全设施“三同时”指的是安全设施与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投人生产和
2、使用B.同时设计、同时施工、同时结算C.同时设计、同时施工、同时竣工D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】A4、对于矿业工程项目而言，制约项目规模大小的首要因素是（）。A.市场因素B.环境因素C.技术因素D.矿产资源因素【答案】D5、在尾矿工程中初期坝的施工中要求透水堆石坝上游面必须铺设（）。A.混凝土B.草皮、茅草C.反滤层和保护层D.密实砾石或碎石层【答案】C6、涂刷防水涂料时，第二层涂刷的方向应与第一层()。A.一致B.相反C.斜交叉D.垂直【答案】D7、矿山井巷浅孔爆破的盲炮处理过程中，平行孔距盲炮不应（）m。A.0.3C.0.5【答案】A8、根据水工混凝土施工规范DLT 51442
3、015 规定，矿山工程混凝土施工中，温和地区的日平均气温稳定在()以下时，混凝土和钢筋混凝土施工就应采取冬期施工措施。A.0B.3C.5D.10【答案】B9、煤矿许用炸药的选用必须遵守的规定错误的是（）A.低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不高于一级的煤矿许用炸药B.低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药C.高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药D.突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药【答案】A10、矿山资源开采的（）指标应当达到设计要求。A.机械化生产率B.企业经济效益C.资源开采回报率D.开采回采率【答案】D11、关
4、于原岩应力与井巷工程稳定性的关系，观点正确的是（）。A.支付荷载就是原岩应力，原岩应力越大，支护荷载越大B.围岩条件相同时，原岩应力越大，越不利于井巷工程的稳定C.井巷开挖破坏了原岩应力的平衡，所以必须要支护D.原岩应力仅在开挖初期对井巷工程的稳定性有影响【答案】B12、地面建筑防水层质量检验的蓄水试验时间，一般为（）。A.12dB.3dC.半天D.5h【答案】A13、矿业工程地下连续墙施工工艺中，护壁泥浆的搅拌时间应有 47min，搅拌后宜贮存()以上再用。A.30minB.1hC.2hD.3h【答案】D14、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）nA.工序的工程量B.工序的辅助
5、时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B15、关于企业从业人员安全培训的做法，不正确的是（）。A.对企业主要负责人的考核内容是其安全管理能力和安全生产知识B.特种作业人员应和其他从业人员进行相同的培训C.企业应对从业人员进行安全教育和培训D.生产经营单位应督促从业人员严格执行安全生产规章制度、操作规程【答案】B16、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是（）。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D.疏排水【答案】D17、影响立井基岩爆破炮眼深度的因素，包括有（）。A.炸药的消耗量B.钻眼机具和作业方式C.井筒断面大小D.光面爆破方法【答案】B18、关于工程量清单中其他项目
6、清单包含的总承包服务费，表示（）。A.分包单位应给总承包单位服务费B.发包人自行采购并委托总包保管的服务费C.总承包商和分包单位提供的服务费D.有专业工程分包就应设总承包服务费【答案】B19、关于钢筋混凝土板桩施工特点，说法正确的是（）。A.现场作业周期较长B.施打振动与噪声较小C.截面形状配筋可根据需要设计D.沉桩过程中有少量挤土【答案】C20、在有沼气或煤尘爆炸危险的井筒内进行爆破，或者是井筒穿过煤层进行爆破时，必须采用煤矿许用炸药和最后一段的延期时间不超过（）的煤矿许用毫秒延期电雷管。A.100msB.120msC.130msD.150ms【答案】C21、矿山(煤矿)井巷工程分项工程的检
7、验验收，应在（）基础上由监理工程师组织验收。A.隐蔽工程验收B.施工班组的自检C.检验批验收D.子分项工程验收【答案】B22、边坡治理，采用重力式挡墙高度宜小于（）A.8mB.10mC.12mD.14m【答案】C23、环境评价机构的性质是一个（）单位。A.工商税务部门批准的B.国务院相关机构颁发相应资质的C.建设单位的上级主管的D.民间学术【答案】B24、工程合同索赔程序中，监理工程师接到承包人的索赔报告和索赔资料后，应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在()d 内予以答复。A.56B.28C.15D.7【答案】B25、关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据，以下说法错
8、误的是（）。A.对于巷道工程，应有实测的巷道地质与水文地质资料B.对于井筒工程，应有专门的井筒检查孔的地质与水文资料C.对于土建工程，应有满足要求的工程地质与水文资料D.对于机电安装工程，应有相关设备的出厂说明书【答案】A26、井筒采用短段掘砌法施工时，混凝土浇筑模板应在混凝土强度达到()时拆模。A.0.070.1MPaB.0.51.0MPaC.0.71.0MPaD.1.52.0MPa【答案】C27、人工挖孔灌注桩，混凝土的养护时间不少于（）。A.7dB.14dC.28dD.32d【答案】A28、高瓦斯矿井中的爆破作业，应使用安全等级不低于()的煤矿许用炸药。A.一级B.二级C.三级D.四级【
9、答案】C29、根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，编制工程量清单时，计日工表中的人工应按（）列项。A.工种B.职称C.职务D.技术等级【答案】A30、正确的风险应对措施，应包括实施行动(应急)步骤、时间和费用预算，最后是（）。A.结束该项风险管理工作B.分析风险大小C.比较风险措施有效性D.估计残留风险水平【答案】D31、施工成本管理措施中，（）措施是其他各类措施的前提和保障。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】A32、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 设立检验批单元，体现了控 制施工质量的()原则。A.多重控制B.及时控制C.责任制D.人人参与【答
10、案】B33、关于矿山井下的防尘措施，说法错误的是（）。A.装岩时必须向矸石堆喷洒水B.防尘用水必须采用集中供水方式C.人行道的岩壁至少每季用水清洗一次D.缺水地区可以采取干法凿眼【答案】D34、在构件吊装悬空作业中，下列说法不对的是（）。A.1m 以上的混凝土浇筑应设操作平台B.模板支撑和拆模应按规定的程序进行，模板未固定不得进行下道工序C.悬空帮扎钢筋或安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道D.吊装单独的大中型预制构件时，必须在操作平台上进行【答案】A35、根据合同法的规定，以下变更的做法正确的是（）。A.变更是施工方确定，监理发布变更令B.巷道支护形式已变更则原支护形式的工程费取消C.由业主
11、提出的变更其价款由施工方提出确定D.施工方可以在施工中为加快进度提出变更要求【答案】D36、关于矿山井巷工程施工安排的说法，正确的是()。A.高瓦斯矿井的倾斜巷道宜采用上山掘进B.井底车场增加巷道工作面时应校核井下通风能力C.主、副立井井筒同时开工有利于井筒的安全施工D.回风风井与副井的贯通点应安排在副井井底附近【答案】B37、关于支护荷载的说法，不正确的是()。A.围岩变形挤压支架会造成支架受力B.围岩冒落压在支架上的力也是支护荷载C.支护荷载就是压在支架上的岩石重量D.围岩一般能承受比原岩应力更高的荷载【答案】C38、进行矿山规划、设计的前提条件是具有被批准的（）。A.建设的可行性报告B.
12、技术方案C.资源的勘探报告D.审批报告【答案】C39、以下高地作业的安全措施，正确的是（）。A.1m 以上基坑作业应设围栏B.车辆行驶道旁的洞口应设有混凝土盖板C.悬空作业必须按照规定使用安全保险绳D.模板支撑、拆除时在同一垂直面上可以上下同时作业【答案】C40、矿井的主、副井筒为斜井，回风井井筒为立井，则该矿井的开拓方式属于()。A.综合开拓B.平硐开拓C.立井开拓D.斜井开拓【答案】D41、下列属于地质构造中的断裂构造的是（）。A.背斜B.向斜C.褶曲D.裂隙【答案】D42、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于()d。A.12B.14C.20D.28【答案】B43、混凝土结构检验中，梁
13、、柱的钢筋保护层厚度允许误差是()。A.不应大于5mmB.不应小于5mmC.不应大于5cmD.不应小于l5cm【答案】A44、具有“后退向下、自重切土”挖土特点的土方工程施工机械是（）。A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】C45、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A46、井筒中固定盘与封口之间的关系是（）。A.固定盘在封口盘下 4?8mB.封口盘是井筒中的
14、第二个盘C.封口盘在固定盘以下 4?8mD.固定盘是井筒中的第一个盘【答案】A47、关于瓦斯发生爆炸的条件，不正确的说法是（）。A.瓦斯浓度 516B.空气中的氧含量不低于 12C.引爆火源温度 650750D.空气中的氧含量必须在 18以上【答案】D48、与铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投入使用D.同时设计、同时施工、同时投入使用【答案】D49、矿山专用钢材中，竖向抗弯能力与横向抗弯能力强，横向稳定性较好，可以制作具有可缩性的支架的是()。A.矿用工字钢B.矿用 U 型钢C.轻轨D.重轨【答案】B50、
15、下列属于地质构造中的断裂构造的是（）。A.背斜B.向斜C.褶曲D.裂隙【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、“一通三防”是指（）。A.通风B.防瓦斯C.综合防尘D.防灭火E.防汛【答案】ABCD2、施工准备阶段必须要进行的安全管理工作有（）。A.开工前的安全培训和技术交底工作B.召开安全工作大会，宣讲安全工作目标C.根据施工内容，确定施工安全防护方案D.完成施工机械、设备的安全检查并坚持维修保养制度E.掌握天气、环境、地质条件等方面，做好预防和应急准备工作【答案】ACD3、关于三类工程平衡的做法，正确的是（）。A.矿、土、安工程平衡要以关键线路为基础B.土建、安装工程都应排在矿
16、建工程后面进行C.施工准备期不要安排土建、安装的永久工程内容D.一般民用建筑工程可以集中在竣工前兴建或完成E.机电设备进场应考虑相应工程的排队，不宜过早【答案】AD4、根据采场地压管理方法不同，采矿方法分为（）。A.空场采矿法B.充填采矿法C.崩落采矿法D.溶解采矿法E.溶浸采矿法【答案】ABC5、关于常用混凝土的性能和技术要求，说法正确的有（）。A.其拌合物应具有一定的流动性B.骨料与水泥砂浆应有一定的抵抗分离能力C.混凝土应满足设计提出的强度要求D.硬化后的混凝土应具有耐久性要求E.经济合理性要求【答案】ABD6、关于施工方可以利用的永久建筑工程和设备的费用的来源，下列说法正确的是（）。A
17、.四通一平工程一般由承包人承担负责B.利用已建成的主井绞车房属于承包方有偿使用C.永久锅炉房无偿使用，永久生活锅炉使用由承包方列入临时设施并负责支付D.利用的永久压风机房设备，由承包方列入直接工程费并负责支付E.工业广场永久宿舍住房可以由施工方无偿使用【答案】CD7、关于巷道喷射混凝土支护工程的检验项目及要求有（）。A.所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量符合设计要求B.强度必须符合设计要求，其强度检验必须符合有关规定C.厚度不少于设计的 80D.巷道的表面平整度不大于 50mmE.巷道规格尺寸不得小于设计尺寸【答案】ABD8、对于斜井表土明槽开挖的原则，说法正确的有()。A.当边坡稳定性相对较
18、差时，可以采用先墙后拱法施工B.坡度开挖方式应根据地形和地质条件确定C.遇到岩石的地方可以采用爆破，但要避免爆破对边坡稳定的影响D.明槽地面不得开槽，积水由集水池用水泵排出E.含水软弱地层可以采用抛石砂浆换底的方法【答案】BC9、关于矿业工程技术档案的管理工作，以下观点正确的是（）。A.应随工程进度及时收集、整理B.应由有关责任方签字盖章C.应实行技术负责人负责制D.应在工程竣工验收时汇总并移交建设单位E.不能长期保存的竣工资料应为复印件【答案】ABCD10、根据尾矿库安全监督管理规定的规定，对生产运行的尾矿库，未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，不得进行变更的是()。A.尾矿库电网设计
19、方式B.尾矿物化特性C.坝体防渗、排渗及反滤层的设置D.设计以外的尾矿、废料或者废水进库E.排洪系统的型式、布置及尺寸【答案】BCD11、环境影响评价的形式有（）。A.免评价B.填报文件影响登记表C.编制环境影响报告表D.编制环境影响报告书E.环境影响专项报告书【答案】BCD12、井下巷道爆破工作对炮眼布置的基本要求有（）。A.炮眼要准.直.平.齐B.炮眼利用率要高。C.爆破后对围岩的破坏较小。D.节省炸药和雷管。E.爆破后的岩石块度小。【答案】BCD13、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后 14d 内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工
20、程价款报告之日起 14d 内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】AB14、桩基施工时，正确的打桩的顺序有()。A.先深后浅B.先浅后深C.先大后小D.先小后大E.先长后短【答案】AC15、关于屋面建筑防水卷材搭接，说法正确的有（）。A.屋面的防水搭接缝有屋面的和屋脊上的两种B.垂直于屋脊的搭接应顺年最大频率风向搭接C.合成高分子卷材的搭接缝宜用与材料相容的密封膏封严D.两层卷材的搭接缝重叠可减少其漏水影响E.平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向【答案】BC16、属于特种作业人员、应当接受专门技
21、术培训的是（）。A.矿灯收发工B.矿内机动车司机C.尾矿工D.井口把钩工E.瓦斯检查工【答案】BC17、当前，落矿的方法有（）。A.凿岩爆破法B.机械落矿C.放顶落矿D.溶解采矿E.溶浸采矿【答案】ABD18、关于钢筋混凝土预制桩打桩施工的说法，正确的有()。A.打桩宜采用从中间向四周的顺序B.打桩宜采用“重锤高击”的方法C.桩锤突然回弹过大应警惕桩尖遇到障碍物而损坏D.在软弱土层中需要接桩时，必须采用硫磺胶泥锚接法E.摩擦桩的入土深度以贯入度为主控制【答案】AC19、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有（）。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装
22、工程【答案】ACD20、矿井通风系统的内容包括有（）。A.矿井通风方式B.通风方法C.通风网路D.通风量E.通风设施【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆ll 根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根
23、，最小值不低于设计的 90；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题 1锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2哪些锚杆检查方法不符合要求?3记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种
24、)材料至少应有 3 套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。二、原设计某尾矿坝的初期坝
25、采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题 1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2说明进行土坝施工应采取的措施。3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水
26、流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积
27、坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。三、背景某锚喷巷道净宽
28、度的质量要求为：下限为 3940mm，上限为 4100mm。从50 个测点中测得样本标准差为 32mm，均值为 4042mm。该巷道采用光面爆破法施工，经过检査发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求。问题 1.计算工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；2.根据本案例情况，分析质量存在问题的可能原因。【答案】1.工序能力计算：工序能力指数计算。根据设计和质量要求，确定则工序能力指数为：根据工序能力指数，判断工序能力状态。因为工序能力指数小于 1.33，表明工序能力不足。所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏差过大，或者控制不稳定。所以应采取措施加以提高。2.造成工序能力
29、低的可能因素，应根据具体情况分析。因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题。因此，此工序的问题可能包括：1)钻爆技术方案存在问题，爆破说明书对炮眼布置、装药、爆破方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2)操作者技术水平低，或未按要求作业。例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3)钻眼设备质量存在问题，使钻眼质量不易控制；4)量测器具精度不够。四、1背景某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度920m，其中表士段 600m，冻结法施工，工程估算价 1.
30、5 亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金为 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件，工程开标后，施工单位 A 因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了 50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50m 的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发 5.0 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元
31、，施工单位的一台价值 36 万元的施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元。2问题（1）本工程的投标保证金为 60 万元是否合理?说明理由。（2）评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金？分别说明理由。（3）建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。（4）针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】（1）本工程的投标保证金为 60 万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的 2%且不超过 80 万元的
32、规定。（2）评标委员会不应受理施工单位 A 的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位 A 的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。（3）建设单位对设计变更的费用补偿不合理理由：因为井筒加深后的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，所发生的费用均应由建设单位承担。（4）施工单位应承担 54 万元。明细如下：施工设备损坏 36 万元；施工人员窝工及设备闲置损失 18 万元。建设单位应承担 71 万元。明细如下：现场道路和施工用房损失 32 万元；工程材料损失 23 万元；现场清理及恢复施工条件损
33、失 16 万元。五、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲（租赁费 550 元/台班）开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 1.5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不
34、遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价 25 元/工日，管理费为 30%）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736
35、元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。六、背景资料某矿建施工单位承包一煤矿的风井井筒及其井下巷道工程，风井井筒净直径 5.0m，深度 630m，表土段井壁厚度 800mm，基岩段井壁厚度500mm，混凝土强度等级 C40。井筒地质检查钻孔资料显示，该风井表土层厚度35m，以卵石层和风化岩层为主；基岩段为稳定性中等的砂岩、粉砂岩和泥岩、砂质泥岩互层，含水较弱；但在井深 350368m 处有一砂岩含水层，预计涌水量为 3
36、0m3h。.5 提升机配 5m3 吊桶进行单钩提升；工作面采用多台手持式凿岩机打眼，炮眼深度2.2m；选用 1 台 HZ 一 4 中心回转抓岩机出矸；采用吊桶下放混凝土，段高 2m整体金属伸缩式模板砌壁。基岩含水层采用地面预注浆处理，井筒施工利用吊桶进行排水。该施工组织设计报送施工单位总工程师审批时，总工程师认为装备选型不合理，要求凿岩作业应选用 FJD-6 伞钻配 YGZ-70 凿岩机打眼，伞钻工作时必须实施安全保护，防止倾覆；工作面防排水措施不到位，应设置井内排水工作预案。经研究，施工单位及时调整了施工方案及设备选型，保证了井筒的正常施工。井筒施工到底进行工程质量验收时，建设单位发现井深
37、385420m 段混凝土井壁淋水较严重，认为该段井壁施工质量存在问题。经检查施工日志发现，该段井筒施工时正值当地雨季，连续多日大雨，导致堆放在地面的砂石淋雨，施工单位未及时调整混凝土配比，工序检查该段混凝土质量符合要求。建设单位要求对该段井壁混凝土强度重新进行检验，监理单位现场选择了井深 402m 断面上的 5 个测点进行了测试，其中 2 个测点的强度低于设计值的90，其余 3 个测点超过设计值，强度不满足要求。针对该段井壁出现的质量问题，施工单位采用了壁后注浆方法进行了加固处理。验收通过后，施工单位以雨期施工多日大雨为不可预见事由，提出了要求补偿井筒壁后注浆工程款的索赔申请。问题 1如果施工
38、单位所选用的伞钻最大凿岩深度为 42m，请合理确定该立井井筒施工工作面的炮眼深度和砌壁模板的高度，并给出砌壁模板外半径的加工制造尺寸。2针对施工单位总工程师的审批意见，伞钻应如何设置安全保护设施井内排水工作预案应如何设置 3井壁混凝土强度检验可以采用哪些方法监理单位现场进行混凝土强度检验存在不妥，给出正确的检验标准和强度合格评定标准。4施工单位的索赔能否得到批准说明理由。【答案】七、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月
39、，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元/天，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20 天；因雨天不能正常施工延误工期 10 天；由于交通不便造成误工 10 天，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？2.伤亡事故处理时限是如何规定的？3.承包方是否应承担该工程延误的责任？应如何计算
40、工期延误惩罚数额？4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任？应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调査的人民政府应当自收到事故调査报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误40 天，其中 20 天停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20 天工期延误由承包方承担责任，工期
41、延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日（次年 4 月 17 日）即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检査修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。八、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔
42、。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理
43、该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的
44、其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双
45、方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。九、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径 7.Om、深 650m 立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2 个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成 500m 井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出事件（1）所存在的问题并说明正确
46、做法。【答案】事件(1)所存在的问题：没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(1 分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1 分)。正确做法：施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1 分);进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1 分)。一十、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑属于几级基坑？说明理由。【答案】一级基坑(1 分);根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑(1 分)。