《浙江省2023年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江省2023年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷B卷含答案.doc（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、浙江省浙江省 20232023 年一级建造师之一建工程法规综合检测年一级建造师之一建工程法规综合检测试卷试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙为甲提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则（）。A.甲公司就可以不向乙公司支付劳务费B.甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款C.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩
2、权D.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权【答案】B2、某施工企业实行全员安全生产责任制度,则应与实际控制人同为安全生产第一责任人的是()。A.法定代表人B.技术负责人C.安全生产管理人员D.项目经理【答案】A3、（2019 年真题）关于保证责任的说法，正确的是()A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月【答案】B4、关于工程建设地方标准实施
3、的说法，正确的是（）。A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止【答案】D5、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工的 3 日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【答案】C6、关于注册建造师的权利和义务
4、的说法，正确的是（）。A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】B7、对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过 6 个月的，应当()。A.申请延期开工B.重新核验C.重新办理批准手续D.备案【答案】C8、工人张某在工作时间因公致残，被鉴定为 3 级伤残，下列有关对其待遇的叙述，正确的是（）。A.保留劳动关系，退出工作岗位B.保留劳动关系，由用人单位安排适当工作C.从工伤保险基金按伤残等级按月支
5、付伤残补助金D.从工伤保险基金一次性支付伤残津贴【答案】A9、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.监理单位【答案】A10、下列不属于民事诉讼起诉符合条件的是（）。A.原告与本案有直接利害关系B.有明确的被告C.属于人民法院受理民事诉讼的范围D.有与事件相关的所有证据【答案】D11、某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】C12、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）A.工程建设通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设通用的有关安全、卫生和
6、环境保护的标准D.工程建设勘察行业专用的质量要求【答案】C13、根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】A14、按照建设工程质量管理条例要求，施工单位必须按照工程设计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。A.施工技术标准B.总监理工程师的要求C.监理单位的要求D.建设行政主管部门的要求【答案】A15、根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。（20
7、16）A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5 年内不予执业资格注册B.处以一定比例的罚款C.不得再担任项目负责人D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5 年后可以重新注册【答案】A16、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A.当天公开B.当天不公开C.同时间公开D.同一时间不公开【答案】C17、关于设计单位的权利的说法，正确是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定【答案】B18、发明专利权的期
8、限，自()起计算。A.申请日B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册【答案】A19、对于“危大工程”监理单位发现施工单位未按专项施工方案施工的，所采取的措施正确的是()。A.可以要求施工单位其进行整改B.情节严重的，应当要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位C.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位D.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告工程所在地住房城乡建设主管部门【答案】B20、行政处分的方式是（）。A.没收非法财产B.吊销营业执照C.行政拘留D.记过、撤职、开除等【答案】D21、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒
9、绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。A.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权可以不用通知甲【答案】B22、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】D23、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之曰起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标
10、情况的书面报告。（2015）A.15B.20C.30D.60【答案】A24、施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是()。A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B.施工合同是监理工程师实施监理的依据C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定【答案】B25、对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工（）向工程所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他
11、有关部门备案。A.7 日前B.10 日前C.15 日前D.同时【答案】C26、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后 2 个月内支付工程款。2005 年 9 月 1 日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过.诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2006 年 8 月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2007 年 6 月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C.2007 年 7 月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2007 年 9 月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【答案】B27、
12、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大责任事故罪D.工程重大安全事故罪【答案】D28、文物保护法规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是()。A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须
13、保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】D29、2013 年 3 月 15 日，王某与阳光建筑公司发生了劳动报酬的争议，同年 7月 1 日，王某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而阳光公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是()。A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理C
14、.仲裁委员会应当受理D.阳光公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的 30 日内提起诉讼【答案】C30、根据有关法律规定，在法律责任中最强烈的一种责任是()。A.行政责任B.刑事责任C.民事责任D.违约责任【答案】B31、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误 2 天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】C32、实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援
15、预案。A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位D.各分包单位【答案】A33、合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）A.继续履行并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确认合同无效并支付违约金【答案】A34、（2020 年真题）关于专利权期限的说法，正确的是（）。A.发明专利权和实用新型专利权的期限为 20 年B.外观设计专利权的期限为 15 年C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D.专利权的有效期自授予之日起计算【答案】B35、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为 40 万元，乙向甲支付定金 4 万元，如任何
16、一方不履行合同应支付违约金 6 万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。（2015）A.请求甲支付违约金 6 万元B.请求甲双倍返还定金 8 万元C.请求甲支付违约金 6 万元，同时请求返还支付的定金 4 万元D.请求甲双倍返还定金 8 万元，同时请求甲支付违约金 6 万元【答案】C36、关于项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理的权利来自于企业法人的授权B.施工项目可以设有项目经理C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉【答
17、案】A37、工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是（）。A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 5%B.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%C.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金D.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人可以再预留保证金【答案】B38、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付 20000 元费用，据此，建设单位享有的权利是().（2012）A.建设用地使用权B.地役权C.相邻权D.宅基
18、地使用权【答案】B39、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【答案】A40、甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后 15日内结清所欠 乙方所有工程款”。乙施工企业于 2009 年 1 月 8 日提交了工程竣工验收报告，2009 年 1 月 12 日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到 2009 年 2 月 10 日仍未支 付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙
19、 施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计付。A.2009 年 1 月 8 日B.2009 年 1 月 15 日C.2009 年 1 月 31 日D.2009 年 2 月 10 日【答案】B41、根据民法典规定，自标的物交付时发生物权效力的是()。A.建设用地使用权B.地役权C.房屋抵押权D.设备所有权【答案】D42、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环
20、境保护设施应当同时验收D.建设项目投入试生产超过 3 个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处 10 万元以下的罚款【答案】A43、施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。A.独立责任B.按份责任C.补充责任D.连带责任【答案】D44、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。A.无效B.成立C.可变更D.可撤销【答案】B45、关于建设工程分包的说法，正确的有（）。2014A.总承包单位可以按照合同约定
21、将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】A46、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2016A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还【答案】C47、国家实行有利于节能的()政策，引导单位和个人节约和合理利用水、电、气等资源性
22、产品。A.税收B.信贷C.价格D.奖励【答案】C48、甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家 人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近 50 万元。甲已构 成行贿罪，人民法院应当（）。A.仅对甲单位进行刑事处罚B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚【答案】D49、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。（2015）A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙
23、施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿【答案】A50、（2019 年真题）关于运输合同中承运人权利义务的说法,正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前,托运人不能要求承运人变更到达地B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的,托运可以要求承运人返还C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的,承运人应当承担损害赔偿责任D.货运合同履行中,承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于债权相对性的说法，正确的有（）。A.债权客体的相对性B.债权期限
24、的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性【答案】CD2、建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有()。A.主要负责人B.安全管理人员C.生产管理人员D.项目负责人E.生产作业人员【答案】ABD3、下列关于建设工程合同施工合同（示范文本）说法正确的是（）。A.建设工程合同施工合同（示范文本）是要式合同B.建设工程合同施工合同（示范文本）是强制性使用文本C.建设工程合同施工合同（示范文本）有利于防止条款缺失D.建设工程合同施工合同（示范文本）包括协议书、专用合同条款、通用合同条款E.建设工程合同施工合同（示范文本）具有引导性，对当事人提供
25、参考【答案】ACD4、根据建筑法，下列工程中，不需要办理施工许可证的有（）。A.抢险救灾工程B.临时性房屋建筑C.市政基础设施工程D.农民自建低层住宅E.影剧院【答案】ABD5、下列事件中，可以提起行政复议的是（）。A.作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款B.李某的建造师执业资格证书被单位扣押C.劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解D.城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款E.质检总站对不合格建材采取扣押措施【答案】AD6、下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（）。A.在建设工程中，施工单位、勘察单位、建设单位等活动主体都必须具备法人资格B.施工企业项目经理部要独立承担民事责任
26、C.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部E.企业法人的法定代表人，其职务行为可以代表企业法人【答案】AB7、根据中华人民共和国合同法规定，有（）情形的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定【答案】BCD8、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，评标过程有（）情形，评标无效，应当依法重新进行评标或者重新进行招标，有关行政监督部门可处3 万元以下的罚款。A.使用招标文件没有
27、确定的评标标准和方法的B.应当回避担任评标委员会成员的人参加评标的C.评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的D.评标委员会及其成员在评标过程中有违法行为，但不影响评标结果的E.评标标准和方法含有倾向或者排斥投标人的内容，妨碍或者限制投标人之间竞争，但不影响评标结果的【答案】ABC9、根据民法典，下列要约中，不得撤销的有()。A.要约人确定了承诺期限的要约B.要约人明示不得撤销的要约C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作E.受要约人有理由相信该要约不能撤销的要约【答案】ABD10、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、
28、互换、出资、赠与或者抵押时，应当符合的规定有（）。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.登记机构应当收回建设用地使用权证书D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】AB11、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所
29、导致E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【答案】BCD12、关于地役权,下列表述正确的是（?）。2017 真题A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【答案】ABD13、招标投标法规定，我国招标投标活动应当遵循的原则是（）。A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实原则E.自愿原则【答案】ABCD14、根据绿色施工导则对提高用水效率作出规定，下列说法正确的有（）。A.现场机具、设备、车辆冲洗用水根据现场环境可以设立循环用水装置B.施工现场办公区、生活区的生活用
30、水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率C.项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施D.施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并合计计量管理【答案】BCD15、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。(2015真题)A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.修理、重作，更换E.消除影响、恢复名誉【答案】ACD16、根据仲裁法，关于仲裁的说法，正确的有（）。A.仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权B.劳动争议仲裁不属于仲裁法的调整范围C.当事人达成有效仲裁协议后
31、，人民法院仍然对案件享有管辖权D.仲裁不公开进行E.仲裁裁决作出后，当事人不服的可以向人民法院起诉【答案】BD17、下列关于表见代理的说法，正确的有（）。A.表见代理是无效代理B.表见代理是特殊的无权代理C.表见代理的行为人没有代理权D.第三人有理由相信行为人有代理权E.表见代理对本人产生有权代理的效力【答案】BCD18、以下工程不需要申请施工许可证的有（）。A.投资额 30 万元以上的建筑工程B.建筑面积 300 平方米以下的建筑工程C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D.工程建设中的临时性建筑E.抢险救灾工程【答案】BCD19、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程
32、施工合同的有（）。(2015 真题)A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】ABD20、关于电子招标投标的说法，正确的有（）。（2016）A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与紙质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公幵招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【答案】ABD