《浙江省2023年一级建造师之一建矿业工程实务模拟考试试卷A卷含答案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省2023年一级建造师之一建矿业工程实务模拟考试试卷A卷含答案.doc(29页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、浙江省浙江省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务模拟年一级建造师之一建矿业工程实务模拟考试试卷考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、不属于措施项目费的有()。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.脚手架工程费D.安全文明施工费【答案】B2、钢筋混凝土预制桩打桩施工时应当()。A.轻锤低击B.轻锤重击C.重锤低击D.重锤重击【答案】C3、关于混凝土的强度,叙述正确的是()。A.混凝土的强度等级是按构件的抗压强度值确定的B.水灰比越大,砂、石骨料越粗,混凝土的强度越高C.采用蒸汽养护方法可以提高混凝土的早期强度D.混凝土强度与介质所处的环
2、境湿度和温度无关【答案】C4、采用钻井法开凿立井井筒,钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层,并深入不透水的稳定基岩中()以上。A.4mB.5mC.8mD.10m【答案】B5、爆破器材使用中,民用爆炸物品变质和过期失效的,应当及时()。A.退还给当地公安管理部门B.清理出库,并予以销毁C.交给相关技术科研单位进行研究D.继续在市面上使用【答案】B6、关于控制巷道顶板的安全工作,说法错误的是()。A.敲帮问顶的目的是寻找危石,待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后 10m 的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A7、关于瓦斯发生爆炸的条件,不正确的说法是()
3、。A.瓦斯浓度 516B.空气中的氧含量不低于 12C.引爆火源温度 650750D.空气中的氧含量必须在 18以上【答案】D8、可用于瓦斯及煤尘突出矿井的炸药是()。A.3 级煤矿许用炸药B.乳化炸药C.水胶炸药D.铵油炸药【答案】A9、不属于按物质消耗分类范畴的定额是()。A.基础定额B.人工消耗定额C.材料消耗定额D.机械消耗定额【答案】A10、深立井井筒施工时,为了增大通风系统的风压,提高通风效果,合理的通风方式是()。A.压入式为主,辅以抽出式B.并联抽出式C.抽出式为主、辅以压入式D.并联压入式【答案】C11、不属于措施项目费的有()。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.脚
4、手架工程费D.安全文明施工费【答案】B12、在矿山工程项目 中,决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的,主要是()。A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系统【答案】D13、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是()。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C14、影响钢材可焊性的主要因素是()。A.钢材的自身强度B.焊工的技术水平C.烧焊的温度D.钢材的化学成分【答案】D15、关于井内各施工盘台布置的错误说法是()。A.吊盘圈梁一般为闭合圆弧梁,主梁必须为一根究整的钢梁B.吊盘的悬吊点
5、应尽量避开井内罐道和罐梁的位置C.中心回转抓岩机的安装底座应设在吊盘中心位置,使吊盘受力均匀D.吊盘的突出部分与永久井壁或模板之间的间隙必须满足相关要求【答案】C16、对岩土进行注浆是为了使岩土可以(),以实现安全施工的目的。A.减少渗透性,提高稳定性B.减少稳定性,提高渗透性C.减少可碎性,提高抗爆性D.减少抗爆性,提高可碎性【答案】A17、下列立井施工采用吊桶提升的安全要求,说法正确的是()。A.吊桶上的关键部件,每班应检查一次B.吊桶内的岩渣应高于桶口边缘 0.1mC.吊盘下吊桶无导向绳的长度不得少于 40mD.乘桶人员必须面向桶内,不得向桶外探头张望【答案】A18、影响基坑稳定性的说法
6、,不正确的是()。A.地下水一般是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载会降低土的稳定性质C.支护程序不同对基坑稳定的影响不同D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D19、矿山井巷工程的开拓方式分为()。A.单向掘进和对头掘进B.单向掘进和双向掘进C.双向掘进和对头掘进D.单头掘进和单向掘进【答案】A20、坑木加工厂属于()性设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.涉及重大安全、环保影响D.运送线路与管线【答案】B21、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是()。A.垂深超过 100m 的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车
7、D.多水平运输各水平发出的信号必须一致【答案】B22、关于矿井通风方式的说法,正确的是()。A.矿井都要求另设一个风井广场B.两翼对角式通风指入排风井分别位于井田两翼C.利用主、副井通风的系统形成时间晚D.主、副、风井可以同时置在井田中央【答案】D23、巷道与硐室的钻眼爆破法施工,其基本程序不包括()。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B24、喷射混凝土强度检测试件的现场制作不宜采取()方法。A.凿取B.钻取C.喷大板D.试模现浇【答案】D25、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括()。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易
8、褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C26、关于矿山安全避险“六大系统”说法不正确的是()。A.六大避险系统是矿山安全必须具备的基本安全避险设施B.矿山企业必须使“六大避险系统”可靠、设施完善C.“六大避险系统”包括排水施救系统D.紧急避险系统为“六大避险系统”最主要的系统之一【答案】C27、桩基岩土工程勘察的工作内容包括()。A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律B.查明水文地质条件,确定降水施工方案C.查明不良地质作用,确定其对桩基的危害程度,并制定防治方案D.评价成桩的可能性,制定桩基的施工方法【答案】A28、采用多层卷材(沥青类卷材)防水,上下层及相邻两幅
9、卷材的接缝均应错开()幅宽。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B29、适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是()。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D30、关于施工项目索赔,不合理的索赔理由是()。A.技术资料不确切B.发生工程变更C.季节性大雨D.发包人延误支付【答案】C31、施工单位接到质量通知单后在()的组织与参与下,应尽快进行质量事故的调查,写出质量事故的报告。A.设计工程师B.项目经理C.监理工程师D.质量工程师【答案】C32、对于质量检验与验收的认识和做法,不正确的是()。A.检验批的质量好坏由自检确认B.验收是对自检的复验及其质量的确认C.规程
10、观感质量通过现场检查确定D.分项工程的检验批如均合格则其也合格【答案】A33、确定建井工期的方法,通常是根据()来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B34、巷道与硐室的钻眼爆破法施工,其基本程序不包括()。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B35、检测混凝土结构采用的方法,不属于无损检测的是()。A.回弹法B.拔出试验法C.超声脉冲法D.超声回弹综合法【答案】B36、下列对网络计划编制的要求中,正确的是()。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短
11、的工时结果【答案】A37、矿井工程施工中,通常都会利用的永久建筑和设施是()。A.员工宿舍B.副井提升系统C.主井提升系统D.办公楼【答案】B38、一般井筒施工中,含主井改装的提升运输形式存在三个阶段,其顺序合理的是()。A.副井吊桶提升(主井改装)期、主副井未贯通期和主井临时罐笼提升期B.主副井未贯通期、副井吊桶提升(主井改装)期和主井临时罐笼提升期C.主井临时罐笼提升期、主副井未贯通期和副井吊桶提升(主井改装)期D.主副井未贯通期、主井临时罐笼提升期和副井吊桶提升(主井改装)期【答案】B39、在矿业工程风险中,应特别强调的风险类型不包括的是()。A.政策风险B.合同风险C.技术风险D.工程
12、地质环境风险【答案】A40、目前,钢材防止腐蚀的主要办法是()。A.高温处理B.环境防腐C.防腐涂料D.覆盖防腐薄膜【答案】C41、对于立井井筒基岩的短段掘砌作业,井壁现浇混凝土衬砌时通常采用()模板。A.拆卸式金属B.伸缩式金属活动C.整体滑升D.预制混凝土拼装【答案】B42、GPS 的测量数据可以获得的最终结论是被测量位置的()。A.绝对高程B.相对高程C.三维坐标D.平面坐标【答案】C43、我国有关矿山部门规定,井下平面控制测量都应敷设成()。A.三角网B.边角网C.闭(附)合导线或复测支导线D.环形网【答案】C44、需要摘挂钩的斜井提升用钢丝绳宜采用的旋捻方向是()。A.顺捻B.反捻C
13、.交互捻D.混合捻【答案】C45、根据矿山安全法规定,矿长必须经过考核并依法取得()。A.安全生产许可证B.矿长安全资格证C.安全管理证D.安全生产培训证【答案】B46、地面工业建筑砌体的()是砌体结构构件承载能力的主要指标。A.抗拉能力B.抗压强度C.抗剪能力D.砂浆强度等级【答案】B47、地基与基础工程的基坑土方开挖的原则是()。A.由上而下、分块分段分层B.开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖C.科学测量、分层开挖、由上而下、严禁超挖D.分块分段分层、由上而下、严禁超挖、开槽支撑【答案】B48、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收,全部工作交由一个承包公司完
14、成,这种承包方式称为()。A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C49、室内地面涂料防水的防水层完工后,应进行蓄水试验,蓄水时间为()。A.612hB.1224hC.2448hD.4872h【答案】C50、检测混凝土结构采用的方法,不属于无损检测的是()。A.回弹法B.拔出试验法C.超声脉冲法D.超声回弹综合法【答案】B多选题(共多选题(共 2020 题)题)1、关于矿山工业场地总平面布置,其正确的有()。A.至少需要布置下矿井设施和选矿厂B.满足矿井建设技术先进性的要求C.有发展远景的考虑同时也考虑少占耕地D.采用集中与分散相结合的原则E.考虑方便工业场地与外部环境的联系
15、【答案】CD2、地面炸药库区内的设施布置,应考虑包括()的安全距离。A.库区与居住区间B.库房间殉爆C.炸药库与库区间D.库区与输电线路间E.库区与道路【答案】ABD3、影响岩体节理面抗剪强度的因素有()。A.节理面接触形式?B.节理面粗糙度C.节理面张开度D.节理面充填情况E.剪胀角大小【答案】ABD4、以下属于分项工程的内容是()。A.井颈工程B.预应力工程C.装配式混凝土结构D.掘进工程E.钢筋工程【答案】BCD5、关于尾矿坝筑坝材料密度检测,说法正确的有()。A.黏性土现场密度检测宜采用表面波压实密度仪法B.砾质土现场密度检测宜采用灌砂(灌水)法C.土质不均匀的黏性土和砾质土的压实度检
16、测宜采用三点击实法D.堆石料现场密度检测宜采用挖坑灌水法E.反滤料、过渡料及砂(砾)石料现场密度检测宜采用环刀法【答案】BCD6、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围,包括有()。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装工程【答案】ACD7、地质年代和地层年代的关系是()。A.两者是一回事B.是同一过程的两方面C.相互有对应D.两者属于顺序关系E.彼此没有联系【答案】BC8、立井井筒掘进工作中,装岩设备一般可选用()。A.耙斗式装岩机B.中心回转抓岩机C.环行轨道抓岩机D.铲斗后卸式抓岩机E.长绳悬吊抓岩机【答案】BC9、井巷工程施工的通风方式有()。A.压
17、入式通风B.抽出式通风C.自然通风D.混合式通风E.分区域通风【答案】ABD10、为减少混凝土体积变形引起的裂缝,可以采取的措施有()。A.合理选择采用低发热水泥B.提高砂石比减少混凝土空隙C.使用添加料减少水泥用量D.采用整体式浇筑以提高约束力E.适当延长拆模时间【答案】AC11、用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下防腐问题,施工时不应采用()。A.高铝水泥拌制砂浆B.污水C.pH 值小于 4.0 的酸性水D.用 pH 值大于 9.0 的碱性水E.热处理钢筋【答案】ABC12、立井施工中,常用的炸药有()。A.抗水岩石硝铵炸药B.水胶炸药C.粉状铵油炸药D.硝化甘油炸药E.铵锑炸药【答案】A
18、BD13、钢结构的连接方法有()。A.焊接B.承插连接C.铆接D.普通螺栓连接E.高强度螺栓连接【答案】ACD14、环境影响评价的形式有()。A.免评价B.填报文件影响登记表C.编制环境影响报告表D.编制环境影响报告书E.环境影响专项报告书【答案】BCD15、局部控制网的精度选取就应考虑相关建筑物的()。A.测量方法B.建筑材料C.结构形式D.施工方法E.测量仪器要求【答案】BCD16、矿山井下综合防尘措施包括()。A.湿式钻眼B.采用水炮泥封孔C.采用水胶炸药爆破D.冲洗岩帮E.减小风速【答案】ABD17、关于立井井筒表土普通法施工,说法正确的有()。A.井圈背板法施工不用临时支护B.吊挂井
19、壁法的井壁吊挂在临时井架上C.土对吊挂井壁围抱力小是施工的不利因素D.板桩法施工一般要求表土层不能太厚E.板桩法施工可采用木板或者槽钢作桩【答案】CD18、矿山工程施工安全检查的目的包括()。A.发现生产工作中人的不安全行为B.预知危险、消除或降低危险C.消除施工人员问不团结因素D.教育或警告不听指挥者、解决工作不协调问题E.进一步贯彻落实安全生产方针【答案】AB19、下列金属非金属露天矿山安全规程的要求,说法正确的是()。A.露天采场的出入沟口、平硐口和工业场地等处,都必须采取妥善的防洪措施B.矿山必须按设计要求建立完整的排水系统C.靠近矿山铁路修筑建构筑物,都必须事先征得矿山运输和安全部门
20、同意D.堆放物的边缘与铁路建筑接近限界的距离,不得小于 0.25mE.露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过 2m 时,其倾角应小于自然安息角【答案】ABC20、在不稳定表土层中施工立井井筒,必须采取特殊的施工方法,才能顺利通过,目前以采用()为主。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E.帷幕法【答案】AB大题(共大题(共 1010 题)题)一、背景某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m,每断面锚杆 ll 根;采用树脂药卷锚固,每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷;喷混凝土厚 50ram。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时,有关锚杆部分的记录有以下内容:(1)树脂药卷检查:
21、材料进场验收单一张,抽查药卷 3 个,合格;(2)锚杆检查:1)进场抽查单一张,抽查锚杆三根,合格;2)拉拔力检查:有全部合格班组检查记录,中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根,最小值不低于设计的 90%;3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离,共抽查三根,偏差小于100mm;4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题 1.锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2.哪些锚杆检查方法不符合要求?3.记录说明,在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4.哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1.根据规定,锚杆及
22、其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告,并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷),每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然,背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件,因此不能对此有所疏忽。2.根据要求,巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个,间距不大于 20m。因此,200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少,不符合要求。3.锚杆检查除所列项目外,遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面,不松动,锚杆的扭紧力矩不应小
23、于 100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样,是锚杆发挥作用的两个固定点,因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4.根据质量检查要求,主要控制点应为材料质量,锚杆拉拔力和托盘安装质量。二、【背景资料】某施工单位承建巷道工程该巷道净断面 20m2,所穿过的岩层属于V 类稳定性围岩,采用锚喷支护锚杆长度 20m。间排距 800mm800mm,喷射混凝土强度等级 C20,厚度 100mm同时架设铜棚支架,支架间距 08m地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进,气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时,领钎工戴着手套点好周边眼眼位,要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm 处
24、。钻眼完毕后,班组长立即通知爆破工进行装药,此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后,立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中,班组长发现工作面围岩破碎,认为巷道已遇断层破碎带,经监理单位同意。采取了减少装药量(周边眼间隔装药)、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束,经瓦斯检查工检查瓦斯后,进行了爆破。爆破后,待工作面的炮烟被吹散班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面,发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时钢棚支架突然发生倾倒,支架顶部大块岩石冒落,将班组长等 3 人砸成重伤,冒落事故致使巷道施工工期滞后 15d。
25、事故处理完毕后。施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误,写出其正确的做法。2为安全通过该巷道断层破碎带可采取哪些有效措施?3根据生产安全事故报告和调查处理条例规定,冒顶事故属于哪一等级?说明理由。4施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理南。【答案】1施工单位正确的做法为:(1)点眼位时不应戴手套领钎;(2)应使周边炮眼眼底落在轮廓线上或以内 50mm;(3)爆破工制作起爆药卷应在顶板完好、支护完整的地方,避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近;(4)装药前应先进行瓦斯检查。2可采取的有效措施有:(1)超前支护
26、(如在工作面迎头拱部施工超前锚杆、前探梁、管棚注浆加固);(2)加强支护(如增加锚杆长度和采用锚索、网片);(3)减小掘进炮眼深度,短掘短支;(4)采取多打眼、少装药的爆破措施。3冒顶事故属于一般事故。理由:10 人以下重伤的事故。4施工单位提出工期顺延的要求不合理。理由:地质资料已提供巷道将穿过断层破碎带,班组长违章作业(或进入工作面作业前未先行修复崩坏的钢棚支架),属于施工单位自身承担的风险范围和责任。三、某基坑开挖工程,合同挖方量为 7000m3,直接费单价 52 元m,综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台 lm3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖,6
27、 月 11 日开工,6 月 20 日完工。施工中发生下列事件:事件 1:因反铲大修,晚进场 l 日,造成人员窝工 10 工日;事件 2:遇未预见的软土层,接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令,进行地质复查,配合用工 15 工日,6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 l5m 的设计变更通知,增加挖方量 1400m3;事件 3:6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨,开挖暂停,造成人员窝工 30 工日;事件 4:6 月 23Et 修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日,6 月 24 日恢复挖掘,至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件,乙方是否可向甲方索赔?为什么?如
28、可索赔,各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日,管理费为 30)【答案】事件 l:不可索赔,属承包商责任;事件 2:可索赔,遇未预见的地质条件,由甲方承担;可索赔工期 5 日(1519 日),用工费255(1+30)=4875 元;机械费 55052750 元。工程师指令变更设计加深基坑,可索赔,其工程费为 140052(1+20)一 8736 元;事件 3:因大暴雨停工,属不可抗力,工期顺延;不可索赔窝工费;事件 4:可索赔,修复因不可抗力造成的工程损失,由甲方承担;可索赔工期 1 日,人工费2530(1+30)一 975 元;机械费 5501550 元。四、某立井井
29、筒工程,按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000 万元。部分费用约定如下:人工费 780 万元,材料费 600 万元,税金 120万元,利润 150 万元,措施费 210 万元,规费 210 万元。关于施工机械使用费的内容如下:机械折旧费 180 万元,大修及日常维修费 30 万元,动力费 270 万元,机械人工费 90 万元,机械拆安及场外运输费 60 万元,无养路费及车船使用税。工期为 15 个月。合同还规定工程量变更在5范围内时,措施费、规费、利润、税金不做调整;停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算。施工过程中发生以下事件:事件 1:根据地质资
30、料显示,井深 725735m 处有一处含水层,预计井筒最大涌水量 150m3h。施工单位未采取专门措施,放炮后涌水量达 140m3h。导致淹井事故,造成设备被淹损失 10 万元,部分井壁因长期浸泡的返修费 20 万元,为处理事故的其他相关损失 80 万元,影响工期 1 个月,其中停工 05 个月。事件 2:施工到井深850m 时,由于地压突然增大,导致井深 720m 处井筒井壁被压坏,砸坏施工设备损失 8 万元,施工单位工伤损失 10 万元,建设单位工伤损失 10 万元,修复井筒及相关费用 20 万元。停工 05 个月,影响工期 1 个月。事件 3:因设计变更,井筒延深 10m。延深所需材料费
31、 7 万元,人工费 8 万元,工期 02 个月(原设备均满足要求)。【问题】1按建筑安装工程费用项目组成,该工程背景中还有一项重要费用没有列出,请指出是哪一项,并计算该项费用数额。2在事件 1 中,施工单位的直接损失包括哪些费用项目?可以得到多少工期和费用的索赔?施工单位应当从该事件中吸取什么教训?3事件 2 中施工单位可以索赔的内容是什么?如果事件 2 中的损失是由建设单位的原因造成的,施工单位可以索赔费用的项目有哪些?索赔费用各是多少?4事件 3 的工程变更应如何调整合同价格?【答案】1按建筑安装工程费用项目组成,该工程背景中企业管理费没有列出。企业管理费=合同总价-人工费-材料费-税金利
32、润-措施费-规费-机械折旧费-大修及日常维修费-动力费-机械人工费-机械拆安及场外运输费=3000-780-600-120-150-210-210-180-30-270-90-60=300 万元。2施工单位直接损失有:施工设备损失费用、处理事故及相关费用,以及井筒修复及相关费用、人工费损失、施工机械使用费损失和企业管理费损失。施工单位得不到任何工期和费用索赔。施工单位应当吸取的教训是必须坚持“有疑必探”的原则。3施工单位可以索赔的内容是费用和工期。如果是由建设单位造成的,可索赔的费用有:(1)设备损失 8 万元,工伤损失 10 万元,修复井筒 20 万元。(2)停工期间的人工费:7801505
33、=6 万元。(3)施工机械使用费:(180+30+90)1505=10 万元。(4)企业管理费:3001505=10 万元。4工程变更后调整合同的价格:井筒延深 10m,增加的费用包括:(1)人工费 7万元,材料费 8 万元;(2)施工机械使用费:(180+30+90+270)1802=76万元;(3)企业管理费:3001502=4 万元。五、背景某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况:事件 1:3 月 5 日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生冒顶,造成施工单位增加施工费用支出 35 万元,影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故
34、后,向工程师提出了索赔。事件 2:在施工下山时,5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失68 万元,影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工,于 12 月 26 日竣工后,项目经理提出了索赔。事件 3:7 月 21 日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,影响工期 9 天,施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立,因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位,施工单位的报
35、价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立,因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失,但是索赔却不能成立,因为索赔意向超过了 28d,正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立,因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失,而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是:(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。如果超过这个期限,业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内,或业
36、主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后,补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有:对承担这事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依
37、据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成,可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。六、背景某井工矿主井井筒设计深度 560m,井筒净直径 6m,建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同,合同专用条款规定,工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3/h。井筒施工到 368m 位置时,放炮后井筒涌水量达到23m3/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重,井筒一侧半径偏差达到20mm。建设单位提出返工处理,施工单位为此额外支出 3 万元,影响工期 20 天,要求索赔。问题 1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔
38、,为什么?2.案例中,影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定,当井筒采用混凝土支护,且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持,因为涌水量超出 20m3/h 不会造成井筒半径尺寸的不合格,不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形,造成井筒不同方向半径尺寸有大有小;支模板时没有校核测量造成的偏差,或是支模板人
39、不负责任造成模板偏向一侧;如果混凝土未对称浇筑,在一侧浇注过高时会对模板形成挤压,使模板跑偏,也可造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有:涌水直接进入混凝土冲走水泥浆;混凝土振捣操作不规范;混凝土粘模,没有及时清理,没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有:截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽,将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中;导水就是在浇注混凝土井壁时,设置挡水层,在挡水层后面埋设导水软管,将岩帮涌水导出到模板外面,不至进入混凝土中,在混凝土强度达到一定要求后,再注浆将井壁后面充实堵水。七、设计某钢筋混凝土机电硐室为半圆拱形,宽 5600mm,
40、高 4600mm,净面积23m2,按验收规程要求,净宽、高的偏差允许值均为 050mm。巷道施工技术措施表明,施工二个月后,钢筋混凝土浇筑工程已经全部完成,专业监理工程师组织验收,施工单位提交了钢筋施工、混凝土支护施工以及混凝土强度试验报告的全部质量检查记录表格;核查表格,发现混凝土墙的个别测点有不合格数据,但是这些位置检查点的总体数据符合要求(合格率在 75以上)。在施工现场,监理_丁程师在勘察硐室混凝土支护时发现,墙壁表面平整度差,混凝土喷层厚薄不匀。检测混凝土墙的 50 个测点,计算硐室净宽平均值为 5626mm,标准差为?104mm。除此之外,还实测检查了变电柜、水泵混凝土等设备基础的
41、规格尺寸。问题?1指出钢筋混凝土施工的主要工序内容。?2计算工序能力指数,评价该工序能力指数高低,并指出该工序指数可以评价哪个工序的质量?3指出这次质量验收检查存在哪些问题。【答案】1钢筋混凝土浇筑支护所涉及的工序有:钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌、充填、养护等工序。?2计算工序能力指数:工序能力大小:A=6=624mm 工序能力指数计算:因为数据的平均值为 5626mm,近似认为与公差中心一致,故可以计算其工序能力指数为:CP=(Tu-T1)6=506104=0801 工序能力指数为 080110,说明工序能力不足,且有不合格数据。因为统计的数据是硐室墙面最终的断面尺寸数据,因此,该工序指
42、数是指钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌(除充填、养护等不影响墙体断面尺寸的工序)以外的所有工序,甚至是包括支护之前的掘进工序的总体工序质量状况。?3本次质量检查存在的问题包括:(1)本次质量检查属于(子)分部工程(硐身钢筋混凝土支护工程)验收检查,按照验收规定,应有总监理工程师负责;采取由专业监理工程师组织验收的做法不符合规程要求。(2)本项工程内容不仅是钢筋混凝土支护工程,也包括有一般的混凝土工程,验收内容还应包括:混凝土工程验收项目的相关材料(混凝土原材料检验、配合比检验)、其他混凝土工程项目(主要是设备基础的位置、规格和预留底脚螺栓位置与深度等混凝土工程内容、水沟、地面标高与平整)验收材
43、料等的内容。八、某施工单位承包一立井工程。根据招标文件的缺陷,施工单位提出井筒开工前应完成井筒检查钻及掘进过程某段井深的工作面预注浆工作。建设单位虽然同意,但是不愿单独列出和承担此部分费用,认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。对注浆施工,建设单位要求先打钻埋设连接套管(长80100m),然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中,施工单位采取了自己的方案,在打钻出水后进行注浆时,发现工作面漏浆严重,于是只得对钻孔下止浆塞封水(时间 Id)、拆除止浆垫(时间 3d),再按建设单位的要求进行第二次打钻注浆工
44、作。第一次打钻注浆所花时间 12d,费用 20 万元;第二次打钻注浆 10d,费用 21 万元。问题 1应如何正确处理井筒检查钻和工作面预注浆的费用问题 2施工单位和建设单位应如何承担本次打钻注浆的费用3打钻注浆所用工期多少这部分工期应怎样考虑【答案】1建设单位的看法不正确。按规定,井筒检查钻是列入矿业工程项目的其他费用的内容,工作面预注浆应是建筑安装费中直接费的措施费项目内的凿井措施费(属技术措施费)。这是矿业工程为保障建设矿井中施工的可靠、安全和质量的必要条件。因此,不能作为仅是施工单位的一种技术要求。但是,当这些工作列人由井筒施工单位承担时,施工单位必须和建设单位在合同中明确,施工和费用
45、的承担性质,即,合同应规定其检查钻和打钻注浆的质量与要求由施工单位负责,费用全部由建设单位承担,工期相应顺延。2第一次注浆费用 20 万元由施工单位自己承担,第二次的 21 万元由建设单位承担。3打钻注浆工期 12d+10d,第一次打钻注浆工期 12d 由施工单位承担,第二次打钻注浆工期 10d 由建设单位承担。九、背景施工单位在施工某工业工程项目时,为保证原生产线的生产,采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案:基础施工采用土钉墙支护,按设计要求自上而下分段分层进行,上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的 50后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现,由于新基础
46、的开挖,原有设备基础有下沉的危险。问题?1施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2土钉墙施工时,土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时,上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有:(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差 50mm;孔径允许偏差_+5mm;孔距允许偏差100mm;成孔倾角允许偏差5。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆;水泥浆的水灰比宜为 05,水泥砂浆配合比宜为 1:11:2(重
47、量比),水灰比宜为 038045;水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净;注浆开始或中途停止超过 30min 时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路;注浆时,注浆管应插至距孔底 250500mm 处,空 N 部位宜设置止浆塞及排气管;土钉钢筋应设定位架。一十、某尾矿坝的初期坝原设计采用石料构筑。因当地缺少砂石料,施工单位希望能就地取材,采用附近土体为原料施工土坝结构,并根据工程进度,要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复,施工单位认为业主已经同意施工单位的意见,就自行按照通常的质量要求施工了土
48、坝结构。但结果引起纠纷。问题1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2说明进行土坝施工应采取的措施。3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水,降低尾矿坝的浸润线,加快尾矿固结,有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出,是在堆石坝的上游面铺设的,另外在堆石与非岩石地基之间,为了防止渗透水流的冲刷,也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成,三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗,并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙,每层内的颗粒不应发生移动,反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解
49、的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷,在反滤层表面需铺设保护层,其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑,以就地取材,施工简便为原则。在缺少砂石料的地区,经常用土坝作为初期坝,其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好,压实性好,可得到较高的干密度,较小的渗透系数,较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差,当尾矿堆积坝达到一定高度时,浸润线往往从堆积坝坡逸出,易造成管涌,导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3应该说,此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑,材料来源是考虑的一方面,土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身,必须考虑综合排渗设施,经过安全评价,并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时,应不影响原设计的落实;即使业主同意修改,也应经过设计单位设计或审核,重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。