《河北省2023年一级建造师之一建矿业工程实务自我提分评估(附答案).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北省2023年一级建造师之一建矿业工程实务自我提分评估(附答案).doc（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、河北省河北省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务自我年一级建造师之一建矿业工程实务自我提分评估提分评估(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要其有利于提高（）。A.灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A2、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D3、下列地下建筑工程的防水方法，属于自防水的是()防水。A.卷材防水层B.普通防水混凝土C.涂膜
2、防水层D.防水砂浆抹面【答案】B4、对钢材进行冷加工强化的目的是()。A.提高钢材低温强度B.提高钢材韧性C.改善钢材的硬度D.提高钢材的屈服强度【答案】D5、砂浆中加入()掺合料，可以起到节省水泥、增加和易性的作用。A.粉煤灰B.胶结材料C.砂D.细石子【答案】A6、进行矿山规划、设计的前提条件是具有被批准的（）。A.建设的可行性报告B.技术方案C.资源的勘探报告D.审批报告【答案】C7、关于矿业工程设备购置的优先顺序，正确的是（）A.通用设备优于专用设备B.成套设备优于单体设备C.小型设备优于大型设备D.单体设备优于大型设备【答案】B8、立井井筒采用现浇混凝土支护时，装配式钢模板的高度不宜
3、超过()m。A.0.6B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B9、主副井贯通前，矿井的通风方式是利用（）进行通风。A.副井进风，主井出风B.主井进风，副井出风C.在井下贯通联络巷内修建临时风门D.原来凿井时的通风设备【答案】D10、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是()。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B11、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）nA.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B12、民用爆炸物品变质和过期
4、失效的，应当及时清理出库，并予以（）。A.销毁B.深埋C.警示D.标识【答案】A13、根据尾矿设施施工及验收规范GB 508642013 的规定，在坝体填筑的质量检验验收要点中，要求防渗土料的干密度或压实度的合格率不应小于()A.75B.80C.90D.95【答案】C14、当立井井筒预计涌水量达到（）m3/h 时，必须进行注浆治水措施。A.6B.10C.15D.20【答案】B15、在井巷工程的巷道施工中，对围岩层间分离情况的监测，通常使用()进行用于巷道顶板，特别受采动影响的顶板活动情况的测量。A.离层仪B.光电测距仪C.经纬仪D.GPS【答案】A16、下面属于分项工程的是（）。A.尾矿坝工程
5、中的护坡工程B.尾矿坝工程中的导流工程C.露天煤矿道路工程中的基层工程D.井筒施工中的掘进工程【答案】D17、钢材耐热而不防火，在温度达到（）以后，强度逐渐下降。A.200B.250C.280D.300【答案】D18、发现矿井有透水征兆时，下列做法错误的是()。A.停止受水害威胁区域内的采掘作业B.人员撤到安全地点C.切断工作面电源D.分析查找透水原因【答案】C19、下列进度控制措施中，属于组织管理措施的是（）。A.优选施工方案B.采用新技术、新工艺C.加强总包与分包单位间的协调工作D.编制资源需求计划【答案】C20、矿井为水害应急救援规定的避灾路线，应设置（）的清晰路标。A.方向正确B.贴有
6、反光膜C.带箭头D.带语音告示【答案】B21、下列矿山工程费用中，不属于措施项目费的是()。A.夜间施工增加费B.脚手架工程费C.二次搬运费D.总承包服务费【答案】D22、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持()m 以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C23、关于光面爆破技术，说法正确的是（）A.周边眼应选用高密度低爆速的炸药B.周边眼应采用耦合装药结构，同时起爆C.周边眼间距要小，每孔的装药量要大D.在主爆区之后起爆【答案】D24、岩体节理面的重要力学特性是()。A.强度性质有方向性B.抗剪强度高C.抗压强度低D.有较好的抗拉强度【答案】A25、矿山工业场地内主要建(构)筑物中，
7、浓缩池和沉淀池属于()类设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.行政福利D.物质运送线路与管线【答案】A26、露天深孔台阶爆破时钻孔形式一般采用（）两种。A.垂直深孔和水平深孔B.水平深孔和倾斜深孔C.放射状深孔D.垂直深孔和倾斜深孔【答案】D27、关于尾矿的错误说法的是（）。A.尾矿的污染在于残余矿石中的金属元素B.尾矿中可能含有用成分C.尾矿就是矿脉尾部的矿石D.尾矿要处理还在于洗选剂带有害成分【答案】C28、不符合防止水土污染要求的做法是（）。A.施工现场应有沉淀池B.化学溶剂应经沉淀后统一堆放C.施工污水应经沉淀后方可排人河流D.废弃的油料应集中处理【答案】B29、在井下，会给围岩造成
8、最严重破坏的地应力往往是()。A.自重应力B.构造应力C.温度应力D.水压力【答案】B30、采用单价合同时，承包商根据设计变更进行单价调整的合同依据是()。A.工程结款方式?B.合同款调整的规定?C.工程款补偿的约定?D.拖欠工程款的责任处理方法【答案】B31、对于施工准备期工业广场已建公路，施工单位的使用、移交时的维修问题，应按（）方法处理。A.无偿使用、有偿维修B.无偿使用、无偿维修C.有偿使用、无偿维修D.有偿使用、有偿维修【答案】A32、混凝土质量评价的主要内容是其（）。A.强度指标B.硬度指标C.厚度指标D.外观指标【答案】A33、地面建筑防水层质量检验的蓄水试验时间，一般为（）。A
9、.12dB.3dC.半天D.5h【答案】A34、平巷断面尺寸要根据通过巷道的运输设备等因素来确定，并最后用（）校核。A.通过的风速B.预计产煤量C.运输设备的类型D.各种安全间隙【答案】A35、地面工业建筑砌体的()是砌体结构构件承载能力的主要指标。A.抗拉能力B.抗压强度C.抗剪能力D.砂浆强度等级【答案】B36、关于合同专用条款的说法，不正确的是()。A.按合同的优先顺序，通用条款较专用条款优先B.专用条款可以改变合同文件优先顺序的一般规定C.合同中的专用条款必须双方一致认可D.专用条款可以对通用条款内容进行说明、补充【答案】A37、所谓风险的一次性特征，是指（）。A.风险出现的状况各次都
10、不同B.项目的风险只出现一次C.各种风险都要在项目中出现一次D.存在一项影响项目的关键风险【答案】A38、表征黏性土状态的指数有塑性指数和液性指数。塑性指数大，表征该类土在塑性状态时的含水量范围（）A.小B.大C.不变D.软【答案】B39、在矿山建设项目影响工期的因素中，属于设计变更因素对应措施的是()。A.由监理单位与建设项目有关部门和单位对工程进度和工作进度进行协调B.对一些必不可少的设计变更，应本着实事求是，少做改动的原则C.加强向有关政府职能部门汇报请示，争取最快解决D.计划工期要预留足够的机动时间【答案】B40、矿业工程环境管理中，施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并有隔离
11、措施，且必须采用封闭围挡，高度不得小于()m。A.3.6B.3.0C.2.5D.1.8【答案】D41、立井井筒工程竣工验收时，通常不检查（）。A.井筒中心坐标和断面大小B.井壁质量C.井筒涌水量的大小D.通过井筒的风速大小【答案】D42、井巷掘进中，下列属于斜孔掏槽的是（）。A.筒形掏槽B.锥形掏槽C.螺旋掏槽D.缝隙掏槽【答案】B43、井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的()划分的部分。A.不同工程材料?B.不同施工年度?C.不同工程部位?D.不同施工工种【答案】B44、桩基岩土工程勘察的工作内容包括（）。A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律B.查明水文地质条件，确定
12、降水施工方案C.查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案D.评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法【答案】A45、涂刷第一遍防水涂料后，应在铺设玻璃纤维布同时涂刷第二遍防水涂料。总厚度应符合产品技术性能要求。玻纤布的接搓应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于（）。A.50mmB.80mmC.100mmD.120mm【答案】C46、关于井下巷道掘进循环中各连锁工序时间的确定方法，正确的是()。A.由统一定额规定B.根据效益高低确定C.依据定额并有具体测定修正D.取周围地区平均值【答案】C47、能适应围岩变形而发挥其承载能力、避免支架损坏而可重复使用的是（）。A.可缩性支架B.梯形金属支
13、架C.装配式钢筋混凝土支架D.木支架【答案】A48、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于()d。A.12B.14C.20D.28【答案】B49、锚杆安装时其外露太长、托盘不能贴紧岩面的工序衔接问题是（）。A.锚杆孔的深度未检查B.锚杆预紧力不够C.锚杆长度过长D.锚杆固结时间太早【答案】A50、较薄的平面结构混凝土通常采用（）进行振捣。A.振捣棒B.平板振捣器C.附壁振动器D.表面加压振动【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、矿业工程防尘措施中，我国矿山在巷道掘进工作面的综合防尘方面目前已取得了丰富的经验，主要有()。A.湿式钻眼是综合防尘最主要的技术措施B.喷雾、洒水对防
14、尘和降尘都有良好的作用C.加强通风排尘D.向工作面供送低温冷风E.主要接尘人员佩戴卫生口罩【答案】ABC2、矿山工程项目施工的进度控制阶段，可分为()。A.施工准备阶段B.井筒施工阶段C.井下与地面建筑施工阶段D.竣工验收阶段E.矿井生产阶段【答案】ABCD3、排除地面水常用的施工方法有设置（）。A.排水沟B.截水沟C.筑土堤D.深水泵E.轻型井点【答案】ABC4、下列关于水泥的说法，正确的有（）。A.水泥是由水泥熟料.石膏和混合料磨细而成的一种水硬性胶凝材料。B.水泥颗粒粒径愈细，水化愈快，则其早期强度高，而后期强度较低。C.初凝时间不符合规定的水泥属于废品。D.水化热对大体积混凝土工程是有
15、益的。E.在干燥环境中应优先选用粉煤灰水泥。【答案】AC5、煤矿许用炸药包括()。A.被筒炸药B.离子交换炸药C.当量炸药D.岩石硝铵炸药E.许用含水炸药【答案】ABC6、矿山防治水工作应当坚持预测预报、()的原则。A.有疑必探B.边探边掘C.先探后掘D.边探边采E.先治后采【答案】AC7、按装药方式和装药空间形状分类的爆破方法有A.裸露药包法B.集中药包法C.炮孔法D.平面药包法E.药室法【答案】AC8、工程索赔文件内容包括（）。A.综述部分B.论证部分C.索赔款项（或工期）计算部分D.证据部分E.索赔成立的条件【答案】ABCD9、露天台阶爆破的常见炸药装填结构有()。A.连续装药B.耦合装
16、药C.间隔装药D.混合装药E.底部空气垫层装药【答案】ACD10、关于矿井防治水的说法，正确的是()。A.采取了防护措施后，可以在防隔水煤(岩)柱中采掘B.在矿井有突水危险的采掘区域，应当在其附近设置防水闸门C.对于防治老空老窑水而言，最好的防治水策略是以堵为主D.矿井水的形成一般是由于巷道揭露和采空区塌陷而波及水源所致E.井下探放水应当采用专用钻机、由专业人员和专职探放水队伍进行施工【答案】BD11、电力起爆法在各种环境的电干扰下存在早爆和误爆危险，这些电干扰包括()。A.杂散电B.射频电C.电雷管检测电D.雷电E.静电【答案】ABD12、关于电雷管起爆的缺点的说法，正确的有（）。A.不能用
17、仪表检查起爆网路B.地面爆破受雷雨天气限制C.可分时间段控制爆破D.在有杂散电流的环境下易引起早爆E.有引起殉爆的危险【答案】BD13、下列关于矿山井巷工程中单位（子单位）工程质量合格条件的说法正确的是（）。A.单位工程的各分部工程合格B.质量控制资料文件应完整C.各分部工程有关安全和功能的检测资料应复查完整D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.观感质量得分率应达到 65及以上【答案】ABCD14、用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下防腐问题，施工时不应采用()。A.高铝水泥拌制砂浆B.污水C.pH 值小于 4.0 的酸性水D.用 pH 值大于 9.0 的碱性水E.热处
18、理钢筋【答案】ABC15、煤矿许用炸药包括（）。A.被筒炸药B.离子交换炸药C.当量炸药D.岩石硝铵炸药E.许用含水炸药【答案】ABC16、关于冻结法凿井的特点，说法正确的是()。A.冻结法要采用人工制冷方法形成冻结壁B.冻结壁具有一定强度并隔绝渗水C.冻结法是用以保护地下结构D.冻结壁应在地下工程施工前完成E.冻结壁融化后地下基本不受污染【答案】ABD17、以下属于分项工程的内容是()。A.井颈工程B.预应力工程C.装配式混凝土结构D.掘进工程E.钢筋工程【答案】BCD18、矿业工程合同文件包括有（）等。A.合同协议书B.中标通知书C.技术标准和要求D.专用条款E.发包方相关要求的备忘录【答
19、案】ABCD19、改变传统混凝土性能的矿物掺合料的主要成分有（）。A.氧化硅B.氧化镁C.氧化铝D.氧化钙E.氧化钠【答案】AC20、对立井混凝土井壁的质量要求，说法正确的是（?）。A.断面的规格偏差要检查直径B.有提升井筒的断面规格不允许有负偏差C.井壁厚度检验没有正偏差的限制D.无提升井筒的断面规格不允许有正偏差E.井壁厚度的正偏差由其半径控制【答案】BC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 368m 位置时，放炮
20、后井筒涌水量达到 23m3h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到一 20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20d，要求索赔。问题?1建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1主要依据是井壁半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50mm。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量
21、超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。?2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有采取专门措施。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。?3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。?4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊
22、盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不致进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。二、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶
23、坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。问题 1请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。【答案】1违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2违章安排主提升司机 l 人操作，要求必须是 1 人
24、操作 1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1 小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在 24 小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工
25、生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调查。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市(或区)劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调查组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员
26、组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。三、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故
27、处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔
28、意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则
29、包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。四、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案
30、及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲（租赁费 550 元/台班）开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 1.5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6
31、 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价 25 元/工日，管理费为 30%）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1
32、日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。五、某施工单位承建一立井工程，井筒深度 500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在 360m 处破壁打 4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门
33、不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是否正确?应如何处理?3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。根据煤矿井巷工程质量验收规范GB50213-2010 规定，立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)，合同的井筒涌水量要求不符合煤矿井巷工程质量验收规范GB502132010 的要求有权拒绝签字。?2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10
34、m3h 的合同要求组织施工不正确。10m3h 不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。?3岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过 2 个。六、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工
35、单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。
36、【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果
37、超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要
38、求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。七、背景某施工单位承包净直径 6m 的立井井筒工程。地质资料表明，该井筒多数岩层的岩石坚固性系数 f 为 6 以上，在井深 420m 处将穿过一含水层，预计涌水量 25m3/h，井筒总涌水量不超过 30m3/h。设计基岩段井壁厚 500mm，素混凝土。基岩段施工的相关技术方案是采用光面爆破法掘进，6 臂伞钻打眼，要求周边眼眼底严格落在井筒掘进断面轮廓线上。两掘一砌，整体金属模板砌壁，模板高度 3m，吊桶
39、下料，2 个对称的布料点布料，4 个风动振动棒振捣，分层浇筑、分层振捣，分层厚度 1.5m。工作面设吊泵排水。施工过程中出现以下质量问题。（1）井筒掘进断面周边有近 1/3 出现欠挖。（2）混凝土井壁蜂窝、麻面严重。（3）井壁渗漏水严重。问题(1)该井筒爆破作业出现欠挖现象的主要原因是什么应如何解决(2)处理井筒涌水的措施是否正确说明理由和正确的做法。(3)混凝土井壁质量问题产生的原因是什么如何保证混凝土井壁的浇筑质量【答案】八、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆11 根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50mm。在对 200m
40、锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的 90；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题 1锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定它对锚喷支护验收有何影响 2哪些锚杆检查方法不符合要求 3记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容它对锚杆支护作用有什么影响
41、4哪些检查内容是质量的主要控制点【答案】1根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。100m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即
42、锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100Nm。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。九、某施工单位中标一矿井的运输巷道工程，该巷道长度 800m,坡度 4.净宽5.2m,净高 4.0m，采用锚网喷支护。工程地质及水文地质条件为:巷道穿过细粒砂岩、泥岩、粉砂岩，岩石普氏系数 f=46;无断层、陷落柱等构造;预计工作面涌水量小于 3m3/h。建设单位委托一监理单位负责该工程的质量、进度、安全控制，工程实施过程中，发生了以下事件:事件 1:工程开工后次月，施
43、工单位完成巷道掘砌工程量 48m，专业监理工程师在月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收。现场质量验收选择了支护成型较好的 20m 巷道，随机选择了检查点 2 个，检查结果显示检查点各分项均合格，总监理工程师最终核定为质量合格。事件 2:巷道施工至 255m时，顶板淋水增大。施工单位为作业人员购置了雨衣、雨裤等劳保用品，费用2 万元。同时向监理单位提出对工作面进行钻探要求，探明巷道前方的水文地质情况，监理工程师认为建设单位已提供了详实的水文地质资料。未同意施工单位的申请，并要求继续施工:施工到 260m 时，工作面放炮后出现片帮冒顶并伴有涌水，揭露了破碎
44、带。监理工程师下达了设计变更通知单，巷道 250260m 段增设 U 型钢支架增强支护，巷道 260275m 变更为 U 型钢支架加混凝土支护，净断面不变。施工单位根据设计变更编制了相关措施经审批后执行。巷道 250275m 设计变更前计划作业 10 天、变更后实际作业 25 天，增加费用 80万元。该段工程完成后施工单位及时提出了索赔申请，索赔内容包括 3 项:（1）工期索赔 15 天:（2）购置劳保用品的费用 2 万元;（3）处理冒顶段巷道的费用 80 万元 1.事件 1 中的做法存在不妥，请给出正确的做法。2.针对事件 2 可采取哪些临时支护方法来预防工作面出现冒落事故 3.事件 2中，
45、该巷道 250275m 段指定分项工程包括哪些项目 4.针对事件 2,分别说明施工单位的 3 项索赔内容能否成立说明埋由。【答案】1.事件 1 中的做法存在不妥之处及正确做法:（1）工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量 48m，由专业监理工程师在月末组织验收不妥。正确做法:月末验收应由总监理工程师组织。（2）月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收不妥。正确做法:月末验收工作应由施工项目负责人和技术负责人、质量负责人参加。（3）现场质量验收选择支护成型较好的 20m 巷道，随机选择了检查点 2 个不妥。正确做法:月末验收为中间验收,现场选点不应少于
46、3 个,间距应不超 25m。（知识点:支护工程验收合格要求）2.针对事件 2，为预防工作面出现冒落事故可采取的临时支护方法有:超前（注浆）管棚、超前锚杆、超前支架、注浆加固。3.事件 2 中，该巷道 250275m 段指定的分项工程中包括的项目有:锚杆支护，金属网啧射混凝土支护、U 型钢支架支护、混凝土支护。（知识点:巷道施工方法）4.施工单位在事件 2 中的 3 项索赔结果及其理由如下:（1）工期索赔 15 天成立。理由:因为工期延误是处理冒顶事故发生的,属于非施工单位的责任。（2）购置劳保用品的 2 万元费用索赔不成立。理由:因为购置劳保用品是施工单位应当给予作业人员的基本工作条件，属于施
47、工单位自己的责任。（3）处理冒顶段巷道的 80 万元费用索赔成立。一十、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 l2 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日;工期惩罚额为 5000 元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d;因雨天不能正常施工延误工期 10d;由于交
48、通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复;特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间
49、可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交 Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。