《江西省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案（典型题）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江西省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案（典型题）.doc（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、江西省江西省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务题库年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案（典型题）附答案（典型题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，其主要特性是（）。A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗火性【答案】D2、建设单位编制的单项工程施工组织设计需要（）组织审批。A.建设单位的上级主管部门B.设计单位C.地方行政主管部门D.施工单位的上级机关【答案】A3、以下招标人对投标人提出的要求，属于不合理的是（）。A.有同类项目的实绩证明B.提供良好商务信誉证明C.独立承包要求D.充足的资金并同意垫资
2、【答案】D4、按场地平整的施工程序，经过现场勘察、清除地面障碍后，即应进行（）工作。A.计算挖方量B.计算填方量C.标定整平范围D.平整土方【答案】C5、砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于（）的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】C6、运输民用爆炸物品的，应当凭（）按照许可的品种、数量运输。A.民用爆炸物品运输许可证B.民用爆炸物品购买许可证C.民用爆炸物品安全许可证D.民用爆炸物品生产许可证【答案】A7、正确的风险应对措施，应包括实施行动(应急)步骤、时间和费用预算，最后是（）。A.结束该项风险管理工作B.分析风险大小C.比较风险措施有效性D.估计残留风险水平【
3、答案】D8、尾矿坝体要求防渗土料的干密度或压实度的合格率不应小于（）。A.98B.90C.85D.80【答案】B9、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（）。A.钻井管井深度小于 100m，管井斜度小于 2。B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填入C.钻井管井深度大于 100m 时，每增加 100m，管井斜度小于 1。D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过 10【答案】C10、在矿山土石方开挖工程中，对于松软矿岩，一般应采用（）。A.间断式开挖B.连续式开挖C.半连续式开挖D.以上均可【答案】B11、下列工程内容，属于分部工程的是()。A.机修厂工
4、程B.模板工程C.井颈工程D.工作面预注浆工程【答案】C12、对矿井施工而言，下列因素中比较容易引起井下火灾的是（）。A.坑木堆放及木支架引燃B.再生火源致燃C.井下自燃D.电气烧焊【答案】D13、矿业工程费用中，属于安全文明施工费的是()。A.计日工费B.总承包服务费C.二次搬运费D.临时设施费【答案】D14、采用机械开挖土方时，基底预留 2030cm 土，由人工挖掘修整。其目的是（）。A.避免超深和基底土遭受扰动B.减少机械费用C.保证施工安全D.保持基底充分平整【答案】A15、关于施工项目索赔管理，不合理的索赔理由是（）。A.发生工程变更B.技术资料不齐全C.施工装备延期进场D.发包人延
5、误支付工程款【答案】C16、浓缩池和沉淀池属于（）性设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.行政福利D.物质运送【答案】A17、下列不是变质岩的是（）。A.石英岩B.片麻岩C.板岩D.石灰岩【答案】D18、根据煤矿井巷工程施工规范GB 50511-2010，泥岩、胶结不好的砂岩、煤等属于()岩层。A.稳定B.中等稳定C.弱稳定D.不稳定【答案】C19、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。A.只能提出费用补偿，不能提出
6、利润补偿B.只能提出利润补偿，不能提出费用补偿C.有权提出费用及利润补偿D.无权要求任何费用和利润补偿【答案】C20、矿业工程施工造成的地下结构破坏的主要原因是（）。A.发生有边坡滑坡B.地下水流失C.地下岩土体被采空D.耕地破坏【答案】C21、工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额是()。A.企业定额B.预算定额C.施工定额D.概算定额【答案】C22、露天矿疏干井工程扩孔时，符合要求的是（）。A.扩孔期间，每小班应提钻一次B.应减少扩孔直径级差C.增加扩孔级差D.扩孔速度越快越好【答案】A23、深立井井筒施工时，为了增大通风系统的风压，提高通风效果，合理的通风方式是（）。A.压入式为
7、主，辅以抽出式B.并联抽出式C.抽出式为主、辅以压入式D.并联压入式【答案】C24、焊接结构的缺点是（）。A.连接密封性差B.构造复杂C.刚度小D.低温冷脆问题突出【答案】D25、矿山井巷浅孔爆破的盲炮处理过程中，平行孔距盲炮不应（）m。A.0.3C.0.5【答案】A26、按露天矿岩体地质结构的划分规定，()岩体地质结构形式不存在。A.块状B.层状C.碎裂状D.软土状【答案】D27、井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同施工年度C.不同工程部位D.不同施工工种【答案】B28、地下连续墙槽段接头时应待混凝土（）后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D
8、.养护 7d【答案】B29、发现矿井有透水征兆时，下列做法错误的是()。A.停止受水害威胁区域内的采掘作业B.人员撤到安全地点C.切断工作面电源D.分析查找透水原因【答案】C30、在矿井水害中，不能体现井巷透水征兆的是()。A.井下工作人员眩晕、恶心B.煤层变湿、挂汗C.空气变冷、出现雾气D.底板鼓起、产生裂隙【答案】A31、一般建筑物的爆破振动安全判据采用建筑物基础的（）。A.质点峰值振动速度B.质点主振频率C.质点峰值振动加速度和主振频率D.质点峰值振动速度和主振频率【答案】D32、矿层倾角小于 12o，地质构造简单，矿层埋藏较深时，宜采用的开拓方式是（）。A.斜井开拓B.立井单水平开拓C
9、.立井多水平开拓D.平硐开拓【答案】B33、地下连续墙槽段接头时应待混凝土()后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B34、尾矿处理的工作性质是它属于选矿的（）。A.选前准备B.分选工作C.选后处理D.精选工作【答案】C35、竖井生产井架高度超过（）时，目前较多采用的是钢井架。A.12mB.15mC.20mD.25m【答案】D36、矿井定向就是（）A.确定井下巷道的方向，B.将矿区地面平面坐标系统传递到井下，C.进行两个立井的贯通测量，D.采用水准测量导入平面坐标系统，【答案】B37、关于井下主要防水设施的布设，要求不正确的是（）。A.井下泵房应有两个安全出口B.井底
10、水仓应设主、副各一个C.井下水泵应有工作、备用、在检等三种D.井下排水管有工作、备用、在检等三种【答案】D38、当地基软弱土层厚，荷载大而建筑面积在太大时，应采用（）基础。A.筏形基础B.柱下条形基础C.箱形基础D.扩展基础【答案】C39、洗井合格后应做好护井工作，井台应高出地面（）以上，并满足防洪要求。A.0.1mB.0.2mC.0.3mD.0.4m【答案】B40、影响钢材可焊性的主要因素是（）。A.钢材的自身强度B.焊工的技术水平C.烧焊的温度D.钢材的化学成分【答案】D41、下列关于招标的一般程序的说法，正确的是()。A.编制招标文件商务评审开标签订承包合同B.编制招标文件开标综合评审报
11、告签订承包合同C.组织招标机构初评开标签订承包合同D.组织招标机构综合评审报告开标签订承包合同【答案】B42、适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是()。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D43、施工中，用井筒中的吊盘进行（）的行为是错误的。A.浇筑井壁的准备工作B.张紧稳绳C.上、下吊桶中的人员D.井筒装备的安装工作【答案】C44、将扇风机分为压入式和抽出式，是指其（）有两种。（）A.工作方式B.安装位置C.布置方式D.服务范围【答案】A45、露天深孔台阶爆破时有效堵塞长度值应大于()值。A.底盘抵抗线B.最小抵抗线C.炮孔排距D.炮孔间距【答案】A46、立井井筒施工混
12、凝土的分层浇筑厚度一般为()。A.1.01.2mB.0.70.8mC.0.50.6mD.0.30.4m【答案】D47、冻结法凿井所采用的双层井壁，通常是（）形式。（）A.外壁砌块砌筑、内壁混凝土浇筑B.外壁混凝土浇筑、内层滑模板施工C.外壁滑模施工、内壁混凝土浇筑D.外壁浇筑混凝土、内壁砌块砌筑【答案】A48、巷道工作面底板灰岩含水层发生突水征兆的是（）。A.工作面压力增大，顶板变形严重B.工作面底板产生裂隙，并逐渐增大C.工作面发潮、滴水，水中含有少量细砂D.工作面岩壁变松，并发生片帮【答案】B49、在工程的安全生产管理体系中，()是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业
13、上级主管部门C.政府行政主管部分D.企业【答案】D50、施工准备工作中的（）还要为确定仓库、堆场面积、组织运输准备之用。A.劳动力需要量计划B.施工机械需要量计划C.材料、设备供应计划D.工程进度计划【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、砌体结构的特点有（）。A.节约水泥和钢材，降低造价B.具有较好的保温隔热和隔声性能C.具有良好的耐火性D.施工工序单一，可连续施工E.寒冷地区不易进行施工【答案】ABCD2、采用井壁注浆堵水时需遵守的规定，说法错误的有（）。A.最大注浆压力必须小于井壁承载强度B.井筒在流沙层部位时，注浆口深度必须小于井壁厚度 100mmC.井筒采用双层井壁支护
14、时，注浆孔不得进入外壁D.注浆管必须固结在井壁中，并装有阀门。E.钻孔可能发生涌砂时，应采取套管法或其他安全措施。【答案】BC3、适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆方法有（）。A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管，电力起爆B.水胶炸药、瞬发电雷管，电力起爆C.乳化炸药、毫秒延期电雷管，电力起爆D.浆状炸药、毫秒延期电雷管，导爆索起爆E.煤矿安全炸药、瞬发雷管，导爆管起爆【答案】BC4、矿山地质构造主要形式主要包括()。A.断裂构造B.倾角C.地堑D.褶皱构造E.单斜构造【答案】AD5、排除地面水常用的施工方法有设置（）。A.排水沟B.截水沟C.筑土堤D.深水泵E.轻型井点【答案】ABC6
15、、立井施工中，常用的炸药有（）。A.抗水岩石硝铵炸药B.水胶炸药C.粉状铵油炸药D.硝化甘油炸药E.铵锑炸药【答案】ABD7、关于井筒施工的测量工作，做法正确的是()。A.通常井壁竖直度检查采用井筒中心线完成B.井筒掘进不允许采用激光指向C.井壁砌筑采用激光指向时的偏差不得超过 5mmD.井筒掘进到装载硐室时应重新测量井深E.井筒到底后的巷道掘进，有重新定向的测量要求【答案】CD8、下列金属非金属露天矿山安全规程的要求，说法正确的是（）。A.露天采场的出入沟口、平硐口和工业场地等处，都必须采取妥善的防洪措施B.矿山必须按设计要求建立完整的排水系统C.靠近矿山铁路修筑建构筑物，都必须事先征得矿山
16、运输和安全部门同意D.堆放物的边缘与铁路建筑接近限界的距离，不得小于 0.25mE.露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过 2m 时，其倾角应小于自然安息角【答案】ABC9、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建(构)筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形【答案】ABC10、提高混凝土强度的方法主要包括（）等。A.提高水泥强度等级B.尽量降低水胶比C.增加钢筋用量D.采用湿热处理E.添加增强材料【答案】ABD11、以下关于矿井工程施工重要节点的判断，正确的是（）。A.第一个矿井动工的关节是完成广场购地B.两井筒
17、同时到底是影响后续工程进度的重要因素C.井筒到底是井底全面开始巷道工程的关节D.副井永久装备开始是其绞车房工程成为施工重点的标志E.完成主井装载硐室施工是开始井底车场工程的标志【答案】BCD12、关于矿井项目招标应满足的条件，正确的说法包括（）等。A.项目所在矿区已获准开发B.资源勘察已经审查同意C.补充地质勘探已经列入计划D.安全设施设计已经安全监察部门审查同意E.建设用地已购置且完成临时用地规划和部分租赁工作【答案】ABD13、某矿井正常涌水量为 950m3h。下列设计内容符合规范要求的有（）。A.井下水仓应由两条相互连通的巷道组成B.井下排水水泵必须由工作、备用、检修水泵组成C.井下水仓
18、的有效容量应能容纳 8h 矿井正常涌水量D.工作水泵应具备在 20h 内排出矿井 24h 的最大涌水量的能力E.备用水泵和检修水泵各不得少于一台【答案】BC14、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有（）。A.水平方向间距不宜小于 1.5mB.上覆层厚度不大于 2mC.锚固段长度应在 2m 以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在 1525的范围，但不应大于 45【答案】A15、岩层产状的主要参数有（）。A.走向B.倾向C.倾角D.密度E.结构形式【答案】ABC16、煤矿防治水规定指出；防治水工作应当坚持（）的原则。A.预测预报B.有疑必探C.先探后掘D.先治后采E
19、.水大不采【答案】ABCD17、矿业工程建造师从事的行业范畴包括有（）等建设方面。A.黄金矿山B.冶金矿山C.建材工业矿山D.核工业(铀)矿山E.煤层气【答案】ABCD18、下列设施中，属于生产性辅助设施的有（）。A.选矿厂B.压风机房C.变电所D.食堂E.机修车间【答案】BC19、重锤夯实地基的特点有（）。A.施工简便B.费用较高C.工期较长D.孔隙水易消散E.加固深度有限【答案】AC20、下列设施中，属于生产性辅助设施的有()。A.选矿厂B.压风机房C.变电所D.食堂E.机修车间【答案】BC大题（共大题（共 1010 题）题）一、1背景某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务
20、。该井筒直径为 6.0m，深 500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了 2 台 JKZ2.8/15.5 提升机配 2 个 3.0m3 吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了 0.6m3 抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到430m 时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及 6 名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，
21、由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信号工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成 1 人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度过大被熏倒，后经抢救，5 人脱险，1 人死亡。2问题（1）该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。（2）为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?（3）造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?（4）按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属于哪一等级？该等级的划分标准是什么?【答案】（1）该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：提升机选型不妥。理由：未考虑改纹需要。正
22、确做法：应安设 1 台双滚筒提升机风筒悬吊方式不妥理由：单绳悬吊风筒不牢固正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。（2）为保证安全和正常施工，该井筒布置缺少：安全梯、排水管、水箱(转水站)、工作面潜水泵。（3）本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行，班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶入井深度的相关标志。（4）该井筒施工伤亡事故属于一般事故一般事故划分标准为：死亡 3 人以下或重伤 10 人以下，或者直接经济损失1000
23、 万元以下。二、某施工单位承担一矿山工程项目，合同工期 10 个月。井下有 A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题 1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?【答案】1根据计算
24、，20(03-o2)=200m，确定不亏损的最少进尺应200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工期 94 个月，施工队乙施工 D 巷道，工期 875个月，施工队丙施工巷道 B，工期 66 个月，施工队丁施工巷道 A，工期 62月。最大效益是(03-02)(400+460+800+700)-9420=38 万元 3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排施工队伍甲来施工巷道 D，整个项目的施工工期为 700-85=823 个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 823 个月之内完成就可以了。
25、最大效益成为(03-O2)(400+460+800+700)-82320=714 万元三、1、背景资料施工单位 B 承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度 280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度 560590m、680700m 位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为 80m3h 和 78m3h，其他井筒段预计最大涌水量为 25 立方米h。冻结施工由 A 单位独立承包。施工单位 B 为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了 2 台 JK2-2.815.5 型提升机，配 2 只 4m3 吊桶提升，2 台 HZ-6 型中心回转抓岩机装岩，6 臂伞钻打眼，凿眼深度 4.2m，整体液压下滑模板
26、段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位 B在冻结水文观测孔冒水 3 天后即开始开挖。在开挖 15m 后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位 B 向业主提出了由于片帮引起的 3 万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为 557m 位置时井筒涌水量达到 45m3h，为此施工单位提出了 8 万元的地层变化引起的额外费用索赔。2、问题：（1）指出施工单位 B 的井筒设备选型有何不妥，为什么？（2）分析 B 单位出现施工事故及两次索赔要求。（3）分析 B 单位施工准备期的主要矛盾线是什么？【答案】（1）答：施工单位 B 的井筒设备选型不妥有：（1）施工单位
27、 B 选择二台单滚筒提升机不妥，应选用一台双滚筒提升机，因其承包的是主井井筒，需进行临时改绞，选择一台双滚筒提升机可加快改绞的速度；（2）选用整体液压下滑模板段高2.4m 不妥，因为伞钻凿眼深度 4.2m，每循环进尺可达 3.63.8m 之间，因些应采用段高 3.6m 整体移动式模板。（2）答：出现的片帮事故是由于施工单位急于开挖造成的，按规定应在水文观测孔内的水位有规律上升并溢出孔口不少于7d 方可开挖。故此事故责任在施工单位 B。因此第一次索赔不能成立，监理工程师不能给予签证。第二次索赔也是由于施工单位未按规定进行探水造成的，所以也不能得到索赔。（3）答：施工准备期的主要矛盾线一般应该是临
28、时井架的安装、天轮平台安装、翻矸平台的安装、井口临时建筑、井口供电、井口通讯信号系统、缠绳挂罐、临时锁口的施工、封口盘、试挖等。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目
29、经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之
30、内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核
31、承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。五、1背景某施工单位承担一矿井主要
32、运输大巷的施工任务。运输大巷总长度1500m，直墙半圆拱形断面，净宽 4.6m，净高 4.2m；主要穿过的岩层为中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过 2 个小断层，断层含水情况不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径 18mm，描杆长度 1.8m，间排距1.0m，每米巷道布置锚杆 11 根；喷射混凝土强度为 C20，厚度 100mm。计划工期 15 个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加快施工进度的若干措施：(1)巷道掘进钻眼爆破工作中，炮眼深度2.0m，炮眼平均间距 1.0m，周边眼间距 0.8m，抵抗线 0.6m，周边眼装药量400g/m，实施光面爆破。
33、(2)巷道临时支护安排在工作面爆破后的岩渣堆上进行，仅拱部打锚杆，采用普通扳手拧紧锚固。永久锚喷支护安排在工作面后方50m 处进行，且与工作面出渣平行作业。(3)工作面出渣和岩渣的装运，采用侧卸式装岩机-胶带转载机-电机车加矿车机械化作业线。巷道掘进接近断层位置 2m 处停止掘进，采用小管棚注浆加固法通过断层带。巷道锚喷支护锚杆抗拔力及混凝土喷层强度每月检查一次，其中锚杆抗拔力每次抽查 10 根；喷射混凝土强度采用喷大板试验法，每次制作试件 2 组进行强度试验。在工程结束验收时，发现局部地段巷道净宽偏差达到 200mm 以上，表面平整度偏差在 60mm 以上，锚杆抗拔力现场实测值为设计值的 8
34、0%；多数喷混凝土厚度达到了 120mm。2问题（1）巷道掘进的爆破参数能否保证实施光面爆破?说明理由（2）巷道支护工作安排存在哪些不合理之处?说明理由（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在哪些问题?（4）巷道锚喷支护的检查存在哪些问题?说明正确的做法。（5）该巷道施工质量是否合格?说明理由。【答案】（1）不能保证实施光面爆破理由:炮眼间距过大；抵抗线偏大；周边眼装药量偏大。（2）巷道支护工作安排存在的不合理之处及理由如下：采用普通板手拧紧锚固不合理,无法保证满足锚杆预紧力的要求。永久支护安排在工作面后方 50m 处不合理。根据规程规定，应小于 40m。（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在的
35、问题如下:接近断层位置 2m 处才停止掘进，不安全；没有采取探水技术措施；没有根据探水结果确定堵水和过断层的技术措施。（4）锚杆及喷射混凝土检查数量不符合要求。正确的做法是：锚杆每 20-30m 至少检查一组（且不超过 300 根），每组不得少于 3 根；喷混土每30-50m 检查不少于一组，每组试件 3 块。（5）不合格因为：巷道净宽差超过150m，表面平整度大于 50m，锚杆抗拔力不足设计值的 90%。六、某矿物洗选厂经过施工招标，业主选定 A 工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A 工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分包给 B、C 和 D 三家专业工程公司，业主负责采购设
36、备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：（1）施工招标过程中共有 7 家公司竞标。其中 F 公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G 公司的投标文件未密封；H 公司未提交投标保证金。（2）桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中 5 号桩的混凝土质量有怀疑，建议业主采用钻孔取样方法进一步检验。D 公司不配合，总监理工程师要求 A 公司给予配合，A 公司以桩基为 D 公司施工为由拒绝，若桩钻孔取样检验合格，A 公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。（3）业主采购的配套工程设备提前进场，
37、A 公司派人开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。（4）C 公司在配套工程设备安装过程中发现部分配件丢失，要求业主重新采购供货。【问题】1.评标委员会是否应该对事件（1）中 3 家公司的投标文件进行评审？为什么？2.事件（2）中，A 公司的做法妥当否？为什么？若桩钻孔取样检验合格，A 公司的要求合理吗？为什么？3.事件（3）中，监理工程师是否应予签认？为什么？4.事件（4）中，C 公司的要求是否合理？为什么？【答案】1.评标委员会是否应该对事件（1）中 3 家公司的投标文件进行评审？为什么？答：对于 F 不评定。对逾期送达的投标文件，应当拒收。对于 G 不评定。对未密封的投标文
38、件，应当拒收。对于 H 不评定。对未按规定提交投标保证金的投标文件视为废标。2.事件（2）中，A 公司的做法妥当否？为什么？若桩钻孔取样检验合格，A 公司的要求合理吗？为什么？答：不妥。因 A 公司与 D 公司是总分包关系，A 公司对 D 公司的施工质量问题承担连带责任，故 A 公司有责任配合监理工程师的检验要求。A 公司的要求不合理。应由业主而非监理公司承担，由此发生的全部费用和工期。3.事件（3）中，监理工程师是否应予签认？为什么？答：应予签认。业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属于发包人的责任，由业主承担因此发生的保管费用。4.事件（4）中，C 公司的要求是否合理？为什么？答
39、：C 公司提出的要求不合理。业主供应的材料设备经清点移交，配件丢失的责任在 A 公司；C 公司不能直接向业主提出采购要求，因为双发无合同关系。七、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上 2 点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题 1库房值班人员的错误行为在哪里?2分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1根据规定，无关人员不得进入炸药库
40、区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导
41、致无关人员邻近危险区。按规定，所有进人危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。八、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案及进度计划
42、，乙方租用一台 1m3 的反铲（租赁费 550 元/台班）开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 1.5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30
43、 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价 25 元/工日，管理费为 30%）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费
44、2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。九、1背景资料某施工单位承建一巷道工程，该巷道净断面 20m2，所穿过的岩层属于 IV、V 类稳定性围岩，采用锚喷支护，锚杆长度2.0m，间排距 800*800mm，喷射混凝土强度等级 C20，厚度 100mm，同时架设钢棚支护，支架间距 0.8m，地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼，凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工带着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm 处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作，接
45、到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意，采取了减少药量（周边眼间隔装药），缩小钢棚支架间距，钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施，装药结束后，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散，班组长和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢支架崩坏，支架间拉杆脱落，在工作面进行敲帮问顶安全检查时，钢棚支架突然发生倾倒。支架顶部大块岩石冒落，将班组长等 3 人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期延滞 15 天，事故处理完毕后，施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。2问题（1）
46、针对施工单位在钻眼爆破施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。（2）为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。（4）施工单位提出工期顺延的要求是否合理？说明理由。【答案】喷射混凝土开裂的原因：从背景资料看很可能是 U29 钢支架柱腿底部未落到实底，支架下沉造成。断层岩石破碎松软，围岩压力过大，喷混凝土后岩石出现下沉，造成混凝土开裂。喷射混凝土前没有将活矸清理掉。（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故？说明理由。答：根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故属一般事故。因该起事故造成一人死亡，
47、属三人以下（不含三人）死亡事故。按规定属一般事故。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担？答：该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工人员，受害者本人也应承担一定责任。一十、背景某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：(1)工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；(2)工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；(3)工作面采用抽出式通风，风筒选用直径600mm 的胶皮风筒；(4)进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；(5)施工中应设置防跑车装置，主要考虑在
48、工作面上方 2040m 处设置可移动式挡车器：(6)巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题1该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第 1、2、3、?5、6款。第 1 款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机
49、，与湿式凿眼不协调。第 2 款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第 3 款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第 5 款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第 6 款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第 1 款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第 2 款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进行爆破；第 3 款，工作面采用压人式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm 的胶皮风筒；第 5 款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方 2040m 处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第 6 款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。