《广东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库综合试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库综合试卷B卷附答案.doc（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、广东省广东省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务题库年一级建造师之一建矿业工程实务题库综合试卷综合试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、适用于直径 5m、井深 600m 立井井筒施工的机械化配套方案是（）。A.IV 型井架，JK2.815.5 提升机，FJD-6 伞钻，液压滑升模板B.IV 型井架，2JK315.5 提升机，FJD-9 伞钻，液压滑升模板C.IVG 型井架，2JK315.5 提升机，FJD-4 伞钻，YJM 系列模板D.IVG 型井架，2JK2.520 提升机，FJD-6 伞钻，YJM 系列模板【答案】D2、水文地质条件复杂、极
2、复杂矿井应当()至少开展一次水害隐患排查及治理活动。A.每月B.每季C.每年D.每半年【答案】A3、需要摘挂钩的斜井提升用钢丝绳宜采用的旋捻方向是（）。A.顺捻B.反捻C.交互捻D.混合捻【答案】C4、复合硅酸盐水泥，当复掺混合材料少于（）时，它的性能与普通水泥相似。A.5%B.8%C.12%D.20%【答案】D5、关于尾矿库库址选择原则的说法，正确的是（）。A.位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游B.位于全国和省重点保护名胜古迹的上游C.位于汇水面积小，有足够的库容D.位于地质构造复杂、不良地质现象严重区域【答案】C6、国家对放射性污染的防治，实行()方针。A.预防为主、防治结
3、合、严格管理、安全第一B.严格管理、科学使用、安全第一、专项治理C.预防为主、科学管理、有疑必治、安全第一D.安全第一、预防为主、科学管理、专项治理【答案】A7、钻井法凿井施工中，泥浆洗井具有()的作用A.保证井壁清洁B.提高钻机扭矩C.粉碎土块D.保护井壁防止片帮【答案】D8、检测混凝土结构采用的方法，不属于无损检测的是（）。A.回弹法B.拔出试验法C.超声脉冲法D.超声回弹综合法【答案】B9、如露天矿边坡工程的安全等级为级，则应进行监测的内容有()。A.裂缝错位B.支护结构变形C.边坡应力D.降雨监测【答案】A10、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由
4、外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】D11、关于评价施工组织设计，说法正确的是（）。A.矿井施工的布局正确就是做到地面设施的布置合理B.出现有多条关键路线时所获得的工期最短C.施工组织设计要进行方案优化，就是选择一个符合方案的具体措施D.多项评价内容的最终标准要以获利最大为原则【答案】D12、地下连续墙槽段接头时应待混凝土（）后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B13、对需要回灌的工程而言，回灌井与()是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井
5、C.排水沟D.基坑【答案】B14、根据煤矿安全规程规定，下列符合井口、井底安全管理要求做法的是()。A.井下工作人员下井工作时，遵守乘罐制度，听从把钩工指挥B.井下工作结束后，在同一罐笼内工作人员和物料一起提升上井C.井口和井底车场必要时要安排把钩工工作D.井下工作人员用罐笼升井时，最大速度为 20ms【答案】A15、根据有关规定，工地项目部应当（）组织一次消防工作全面检查。A.每星期B.每十天C.每半月D.每月【答案】D16、属于两井间的巷道贯通特点的是（）。A.巷道两个端头之间的贯通B.一个井筒的两个端头间的贯通C.两井筒必须都进行联系测量的贯通D.两个独立井筒同时进行贯通【答案】C17、
6、混凝土中的含砂率是指()。A.砂子与骨料总的质量之比B.砂子与骨料总的体积之比C.砂子与混凝土总的质量之比D.砂子与混凝土总的体积之比【答案】A18、将扇风机分为压入式和抽出式，是指其（）有两种。（）A.工作方式B.安装位置C.布置方式D.服务范围【答案】A19、下列不属于矿业工程项目的分包具有特点的是()。A.内容宽B.涉及专业类型多C.专业性强D.投资大【答案】D20、采用伞钻打眼时，吊盘上应留有宽（）提升伞钻钢丝绳的移位孔。A.80mmB.90mmC.100mmD.110mm【答案】C21、土钉墙施工时，垫板与喷混凝土面层间的空隙应用()填平。A.细石混凝土B.高强度等级混凝土C.高强水
7、泥砂浆D.防腐泥浆【答案】C22、企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A23、不属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.脚手架工程费D.安全文明施工费【答案】B24、关于矿井主要通风机的性质，说法正确的是其()。A.为矿井中功率最大的风机B.服务于整个矿井或其一分区C.用于解决系统中风量不够问题D.安装在井下【答案】B25、关于矿井联系测量的说法，正确的是()。A.联系测量应至少独立进行三次B.在进行联系测量工作前，必须在井口附近
8、建立近井点、高程基点和连测导线点C.通过斜井或平硐的联系测量，可从地面井口出开始D.在进行联系测量工作时，至少由两名测量负责人全面指挥【答案】B26、矿山（煤矿）井巷工程分项工程的检验验收，应在（）基础上由监理工程师组织验收。A.隐蔽工程验收B.施工班组的自检C.检验批验收D.子分项工程验收【答案】B27、在工程的安全生产管理体系中，（）是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部分D.生产经营单位【答案】D28、关于施工总平面布置的原则，正确的是（）。A.压风机房位置确定后，则提升机房的布置不宜离其过近B.斜井施工中临时提升机布置在永久提升机的前
9、方C.混凝土搅拌站施工任务繁重应设置在变电所附件D.为避免炸药库安全事故的影响，宜将其布置在广场的空旷处【答案】B29、工序能力状态一般用工序能力指数表达，下列与该指数大小无关的是（）。A.工序质量标准差B.公差上限C.公差下限D.工序质量方差【答案】D30、确定屋面防水卷材采用搭接法铺贴时，其搭接方向和长度与（）无关。A.屋面高度B.主要风向C.粘贴方法D.卷材性质【答案】A31、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是（）。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B32、浮选法中使矿物颗粒
10、浮起的基本方法是()而使颗粒浮起。A.使矿物颗粒相对密度减小B.使颗粒附着在泡沫上C.使颗粒与泡沫进行化学作用D.利用颗粒与泡沫的不同相对密度【答案】B33、在矿山井巷工程中，属于隐蔽工程的是（）。A.巷道掘进工程B.注浆工程C.喷混凝土工程D.立井掘进工程【答案】D34、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）后方可起吊A.30%B.50%C.60%D.70%【答案】D35、按炸药使用条件，工业炸药分为（）大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A36、影响砂土工程性质的主要因素是砂土的()。A.颗粒大小B.黏性C.级配D.含水量【答案】C37、为了光爆效果，要求周边孔“平、直、齐、准”。
11、关于“平、直、齐、准”的说法错误的是（）。A.周边眼方向要水行B.周边眼要垂直于工作面C.炮孔底部要落在同一平面上D.开孔位置要准确【答案】A38、在工业广场或附近并列设有风井主副井进风，风井回风，这种通风方式是（）。A.中央并列式B.中央边界式C.中央对角式D.侧翼对角式【答案】A39、低瓦斯矿井建井期间，井巷掘进的通风方式可采用（）。A.压入式、抽出式、混合式B.对角式、混合式、抽出式C.中央式、对角式、混合式D.压入式、对角式、混合式【答案】A40、进行矿山规划、设计的前提条件是具有被批准的（）。A.建设的可行性报告B.技术方案C.资源的勘探报告D.审批报告【答案】C41、关于井内各施工
12、盘台布置的错误说法是（）。A.吊盘圈梁一般为闭合圆弧梁，主梁必须为一根究整的钢梁B.吊盘的悬吊点应尽量避开井内罐道和罐梁的位置C.中心回转抓岩机的安装底座应设在吊盘中心位置，使吊盘受力均匀D.吊盘的突出部分与永久井壁或模板之间的间隙必须满足相关要求【答案】C42、提升钢丝绳水平荷载的绝大部分由井架的()结构承受。A.头部B.立架C.斜架D.井口支撑梁【答案】C43、煤矿井下爆破作业时，爆破作业面 20m 以内，瓦斯浓度应低于（）。A.0.1B.0.5C.1.0D.2.0【答案】C44、关于斜井明洞衬砌施工程序，正确的是()。A.立模板后绑扎钢筋B.浇筑混凝土后应加固模板C.等混凝土达到强度后再
13、拆模板D.拆模后可即回填【答案】C45、目前，帷幕法适用的深度不超过（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】A46、矿业工程测量中，对于地形平坦而通视比较困难的地区，则可采用()。A.三角网B.建筑基线C.建筑方格网D.导线网【答案】D47、探水钻孔的超前距一般取多少（）。A.50B.25C.20D.5【答案】A48、下列爆破器材中，不得在有瓦斯作业地点使用的是（）。A.导爆管B.煤矿许用电子雷管C.安全导爆索D.三级煤矿许用炸药【答案】A49、关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是（）。A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高B.土颗粒排列越紧密，其内摩擦角越高C.松砂
14、的内摩擦角为零D.颗粒粗糙度越大，排列越不整齐，其强度越低【答案】B50、关于混凝土和易性的说法，正确的是()。A.混凝土的水灰比越高，和易性越好B.混凝土的砂率越高，和易性越好C.影响混凝土和易性的关键因素是水泥的强度等级D.混凝土的和易性用坍落度评价【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列岩石属于沉积岩的是()。A.砾岩B.砂岩C.碳酸岩D.大理岩E.板岩【答案】ABC2、矿井防治水中，关于井下探放水要求的说法，正确的是()。A.在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持先探后掘的原则B.对于采掘工作面受水害影响的矿井，应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治
15、后采的原则C.在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，应当采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件D.地测机构应当提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后，方可进行施工E.采掘工作面遇到接近导水陷落柱的，根据情形确定是否进行探放水【答案】BCD3、提高混凝土强度的方法主要包括（）等。A.提高水泥强度等级B.尽量降低水胶比C.增加钢筋用量D.采用湿热处理E.添加增强材料【答案】ABD4、施工准备阶段必须要进行的安全管理工作有（）。A.开工前的安全培训和技术交底工作B.召开安全工作大会，宣讲安全工作目标C.根据施工内容，确定施工安全防护
16、方案D.完成施工机械、设备的安全检查并坚持维修保养制度E.掌握天气、环境、地质条件等方面，做好预防和应急准备工作【答案】ACD5、关于矿井涌水量监测工作的要求，说法正确的是（?）。A.对新揭露的出水点，初期应每日观测 1 次B.对溃入性涌水，最初应当每隔 12h 观测 1 次C.对新开斜井，应每延深 10m 观测 1 次D.对新开立井，应每延深 10m 观测 1 次E.新开立井如遇新含水层时，应即刻安排观测 1 次【答案】ABD6、下列招标文件中的内容，不合理的是（）。A.一个矿山的两个井筒分别招标B.一个井筒分为井颈和井身两部分进行分别招标C.对井筒漏水量较规程要求的水平更低D.井筒规格的要
17、求高于规程标准E.井筒水文地质勘探工作在定标后进行【答案】BC7、矿业工程项目主要经济技术指标中，单位工程施工组织设计主要的经济技术指标有()。A.进度指标B.质量指标C.利润指标D.安全指标E.降低成本率【答案】BD8、一级建造师矿业工程的建造内容包括（）。A.立井B.矿区公路和隧道C.桥梁D.输发变电E.矿山机电设备安装【答案】A9、锚索结构的主要构成有()。A.锚杆B.索具C.内锚头D.外锚头E.锚索体【答案】CD10、关于后注浆的特点，说法正确的是（）。A.后注浆主要为井壁堵漏B.后注浆也是一种井壁加固措施C.它分为工作面后注浆和地面后注浆D.后注浆有临时性支护作用E.井壁后注浆只是井
18、壁质量补救措施【答案】AB11、一般，利用永久井架凿井时需要改造的内容包括（）。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.增设提升平台【答案】CD12、关于地层的断裂构造，说法正确的是（）。A.断层是岩层完全断裂且有移动B.单斜构造是岩层部分断裂且仅一个方向C.节理是岩层完全断裂但无移动D.褶皱是岩层有断裂且有若干方向E.裂隙是岩层未完全断裂而仍有部分联系【答案】AC13、巷道掘进施工中的钻眼工作时间与（）因素有关。A.炮眼数目B.同时工作的钻机数量C.钻机平均钻速D.炮眼平均深度E.炮眼利用率【答案】ABCD14、矿山材料有快硬要求的混凝土，宜优先选用()
19、。A.硅酸盐水泥B.普通水泥C.快硬硅酸盐水泥D.矿渣水泥E.火山灰水泥【答案】AC15、关于矿井各工作的施工顺序安排，正确的是()。A.场区铁路及装车站应优先完成B.准备用于建井阶段的井下永久泵房应尽早完成C.永久变电所施工可利用矿建空闲时间进行，安排在矿井竣工前完成D.临时罐笼提升系统应在主、副井筒贯通前完成E.机电设备安装后尚应有足够的联合运转和试车时间【答案】B16、钢筋混凝土爆扩灌注桩的适用的土层有（）。A.软土B.砂质土C.黏土D.砂质黏土E.新填土【答案】BCD17、立井井筒施工的掘进段高，由（）等因素确定。A.井筒穿过岩层的性质B.涌水量大小C.井壁结构的形式D.井筒施工速度E
20、.临时支护形式【答案】ABD18、压风机房的位置应设置要求有()。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD19、矿山井下发现火情的正确做法是（）。A.发现火隋后应立即报告并设法远离火区B.调度室应迅速启动应急预案C.应迅速组织撤离可能危及的人员D.电气设备着火应首先使其隔绝空气E.灭火措施应根据火灾性质、通风和瓦斯情况【答案】BC20、关于工程量清单计价下施工企业投标报价原则的说法，正确的有（）。A.投标报价由招标人自主确定B.投标报价不得低于工程成本C.投标人应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件D.确定投标报价时不需
21、要考虑承发包模式E.投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分作为基础【答案】BC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位承包一立井工程。根据招标文件的缺陷，施工单位提出井筒开工前应完成井筒检查钻及掘进过程某段井深的工作面预注浆工作。建设单位虽然同意，但是不愿单独列出和承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。对注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严
22、重，于是只得对钻孔下止浆塞封水(时间 Id)、拆除止浆垫(时间 3d)，再按建设单位的要求进行第二次打钻注浆工作。第一次打钻注浆所花时间 12d，费用 20 万元；第二次打钻注浆 10d，费用 21 万元。问题 1应如何正确处理井筒检查钻和工作面预注浆的费用问题 2施工单位和建设单位应如何承担本次打钻注浆的费用3打钻注浆所用工期多少这部分工期应怎样考虑【答案】1建设单位的看法不正确。按规定，井筒检查钻是列入矿业工程项目的其他费用的内容，工作面预注浆应是建筑安装费中直接费的措施费项目内的凿井措施费(属技术措施费)。这是矿业工程为保障建设矿井中施工的可靠、安全和质量的必要条件。因此，不能作为仅是施
23、工单位的一种技术要求。但是，当这些工作列人由井筒施工单位承担时，施工单位必须和建设单位在合同中明确，施工和费用的承担性质，即，合同应规定其检查钻和打钻注浆的质量与要求由施工单位负责，费用全部由建设单位承担，工期相应顺延。2第一次注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，第二次的 21 万元由建设单位承担。3打钻注浆工期 12d+10d，第一次打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，第二次打钻注浆工期 10d 由建设单位承担。二、背景西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个 1.2Mt 矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施
24、工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为 0.45Mt 的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1.矿产资源属国家所有，是
25、国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成;精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建
26、设没有达到目标。2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1
27、)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱;2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形);3)减小断面大小;4)另行选择压力小的路径;5)采用卸压技术等。4.说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位;2)项目对资源的依赖性;3)项目对地质条件的依赖性;4)风险性;5)工程项目条件的困难性等。三、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位 A，将井筒施工工程发包给施工单位B。施工期间发生如下事件：事件 1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位 B 腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位 B。事件 2：由于
28、天降大雨，施工单位 B 的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件 3：施工单位 B 采用组合钢模板，施工至第 5 模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故。【问题】1事件 1 中建设单位的做法是否合理为什么 2事件 2 中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小 3该案例中商品混凝土的技术指标是什么 4分析事件 3 中的事故原因。5冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1事件 1 中建设单位的做法不合理。理由：(1)因为建设单位的原因，导致施工单位 B 没有混凝土料场，致使施工单位 B 不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应该提前通知施工单位 B，并与施工单位 B 进行协
29、商。(2)建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位 B。如果确实需要商品混凝土，应该由施工单位 B 与商品混凝土供应商签订供应合同。同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2大型设备无法进场可能造成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标：(1)水泥应优先选用普
30、通水泥(425 级以上)，不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。(2)混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在 35以下时，可以用热水(水温不宜高于 6080)搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5
31、 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良
32、地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交
33、后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划
34、分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。五、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响
35、总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的
36、做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知
37、后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉
38、讼。六、某施工单位承建立井工程。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题强行要求在 360m 处破壁打 4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。【问题】1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。2施工单位按建
39、成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是否正确?针对本案例情况，说明如何正确应对建设单位的合同要求。3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。为降低井筒涌水量，可采用什么方法?5施工单位提出的索赔要求是否合理?说明本案例索赔的正确做法。6指出施工单位在拒付工程款纠纷事件中的过失。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。理由：合同的井筒涌水量要求不符合矿建工程强制性条文的要求。根据矿建工程强制性条文中规定，井筒建成后的总漏水量，不得大于 6m3h，井壁不得有 05m3h 以上的集中漏
40、水孔。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是不正确的。正确应对建设单位的合同要求：(1)施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出矿山建设强制性标准的性质及其井筒最大涌水量为 6m3h的要求，并在投标书中提出相应的施工技术措施。(2)工程费用和工期要求。如中标，应按投标书的井筒最大涌水量为 6m3h 的要求签订合同。3井筒岩壁有出水点时可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理。理由：按规定，破壁检查孔不得超过2 个。为降低井壁涌水可采用注浆的方法。
41、5施工单位提出的索赔要求是合理的。本案例正确的索赔做法是：对突然涌水的岩壁出水点和井筒涌水进行测量，并由监理工程师对出水处理工作签证，因本案例中索赔内容属隐蔽工程，则应在浇筑混凝土前经监理工程师检查合格并签证。然后在限定时间内向建设单位提出索赔意向，并在规定时间内准备全部资料正式提出索赔报告。6施工单位签署了违反工程建设标准强制性条文的合同并按照此合同进行施工。七、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支
42、护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑施工违反了哪些主要安全规定？【答案】(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定(1 分);(2)违反基坑周边 1m 范围内不得堆载，不得超载堆荷规定(1 分);(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定(2 分);(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措
43、施(1 分)。八、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径 5m，掘进荒径67m，井筒深度 720m，两侧马头门各施工 20m，包含相关设备基础，管子道开口施工 5m，该项目合同工期 12 个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺 85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工)，1 个机电队，1个运输队，1 个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间 6 个小时，由队长为每个班组的作业量进行
44、考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为 4m3，主提升机为 JKZ-28155，副提升机为 JK-25115，2 台HZ-4 型中心回转抓岩机，1 趟400 金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1-758 吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期 25 个月，井筒施工工期 8 个月，马头门施工 2 个月考虑。问题 1项目经理部配置和组织有何不妥 2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥 3分析该项目部的劳动组织。【答案】1根据要
45、求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理(或工程师)。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置 2 套单钩提升不妥，因为井筒净直径 5m 只能布置 1 套单钩，而且副提升机为 JK
46、-25115也不能提升 4m3 吊桶；2 台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1 趟400 金属风筒，不能满足通风需求，以 1 趟800 胶质风筒为宜。80DGL-758 吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4 个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为 6 个伞钻手，23 名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技
47、术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。九、某主井井筒净直径 6m，井深 650m，表土段拟采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工。井筒检查孔资料表明，该井筒从上向下需穿过冲积层 400m、风化基岩 15m、泥岩 35m(隔水层)、砂岩含水层 10m(预计涌水量 15m3h)、泥岩45m(隔水层)、极弱含水砂质泥岩和泥岩互层 145m。建设单位根据咨询单位提供的 430m、475m 两个冻结深度方案，按照技术可行和经济合理的原则选择了430m 冻结深度方案。该井筒施工由两家矿建施工单位共同承担，其中一家单位负责
48、井筒冻结工作，另一家单位负责井筒掘砌工作。在施工过程中，发生了如下事件：事件 1：冻结水文观测孔连续冒水 7d 时，建设单位下达了该主井井筒开挖的指令，掘砌单位根据指令开始掘砌作业。当完成 6m 掘砌再向下掘 1m时，井筒工作面一侧发生了严重的片帮涌砂出水事故，掘砌单位立即采取向井筒内灌水的应急措施，灌水达到一定高度后，很快控制了事故的发展。15d后，冻结单位书面通知建设单位、监理单位和掘砌单位，说明主井井筒已具备正常开挖条件。掘砌单位排除了井筒积水，重新开挖。至此，工期已拖延20d。事后掘砌单位向建设单位提出了工期和费用索赔。事件 2：该井筒内壁采用组合钢模板倒模法浇筑，在某一段高浇筑后发现
49、有一处模板有向井筒内涨出(涨模)现象。事件 3：主井井筒竣工验收时，总漏水量 8m3h，其中在井深620m 处有两个集中漏水点，漏水量分别为 07m3h、08m3h。验收时还发现有一处井筒净半径小 60mm。其余各项检查项目全部合格。【问题】1说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。2井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么?如何避免此类事故的发生?3掘砌单位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂?掘砌单位提出的索赔是否合理?说明理由。4该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求?说明理由。5组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些?井壁一处净半径小 60mm 应如何验收
50、、处理?【答案】1合理性：设计冻结深度已进入稳定不透水基岩 15m，符合规范要求，下部的 10m 砂岩含水层水量不大，可采用工作面预注浆堵水，施工费用低。不足之处：不能可靠地处理好 10m 砂岩含水层。2主要原因是冻结壁强度不满足开挖要求。要避免此类事故的发生，应由冻结单位结合水文孔冒水时间和测温孔温度综合分析，确保冻结壁已交圈，强度和厚度满足开挖要求；并由冻结单位下达允许开挖的通知。3因为向井筒内灌水可实现井筒内外水压力平衡，从而可控制井筒不再片帮。掘砌单位向建设单位提出工期和费用索赔合理。原因是建设单位下达了开工指令(或者非施工单位责任)。4不符合规范要求。理由：总漏水量虽然符合规范 60