《广东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务能力检测试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务能力检测试卷A卷附答案.doc（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、广东省广东省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务能力检测试卷务能力检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在（）内之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4【答案】C2、适合城域网建设的光纤是()型光纤。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】A3、下列不属于话务不平衡原因的有（）。A.发射功率设置不合格B.天线的挂高不合理C.小区过覆盖，超远覆盖D.系统交换容量设置不合理【答案】D
2、4、PTN 以()为内核。A.IPB.MPLSC.ATMD.SDH【答案】A5、在光传输设备中，光发送机的作用不包括()。A.由调制电路将模拟电信号转换成数字电信号B.由光源产生光纤通信系统所需要的载波C.输入接口在电光之间解决阻抗、功率及电位的匹配问题D.线路编码包括码型转换和编码【答案】A6、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性（），或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。A.3200KB.3600KC.4000KD.4200K【答案】A7、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括()。A.建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产管理制度和贯彻执
3、行情况B.有效对安全生产进行现场监督检查C.组织本单位开展安全生产检查，及时消除事故隐患情况D.组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，组织、指挥预案演练情况【答案】B8、基站射频部分功率过小，会严重影响基站的（）。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B9、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位()年参与电信建设活动的资格。A.12B.23C.34D.45【答案】A10、关于拉绳式桅杆安装要求的说法，正确的是（）A.每层临时拉绳的初拉力应在与上层正式拉绳的初拉力相近B.在调整、收紧拉绳时，严禁塔上人员或地面人员有一方抢先收紧C.扒
4、杆放至地面后，先自上而下调整拉绳初拉力，再调整桅杆垂直度，使其符合设计要求D.悬挂天线幕前，桅杆应适当反向倾斜，挂好天线幕后应将桅杆倾斜部分调整过来【答案】D11、进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是（）的主要测试项目。A.波长转换器（OTU）B.合波器（OMU）C.分波器（ODU）D.光放大器（OA）【答案】D12、推土机、挖掘机、装载机等夜间施工场地作业时，噪声限值为()。A.50dB.55dBC.60dBD.65dB【答案】B13、以下（）多址方式，把卫星转发器的工作时间分割成周期性的互不重叠的时隙，分配给各站使用。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.码分多址
5、【答案】B14、交换机系统由进行通话的话路系统和连接话路的（）构成。A.管理系统B.监测系统C.计费系统D.控制系统【答案】D15、根据播电视设施保护条例，在广播电视设施周围()范围内禁止爆破作业。A.600mB.500mC.300mD.200m【答案】B16、模拟移动电话系统采用()技术。A.FDMAB.CDMAC.TDMAD.OFDM【答案】A17、通信网中常说的支撑网包括（）、同步网和管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网【答案】A18、广播电视工程中，进口材料、设备等，其技术标准、参数、规格、数量等应符合()的约定。A.财务合同B.商务合同C.监理合同D.施工合同【答案】
6、B19、下列 PTN 以太网接口性能测试指标中，用于反应设备可转发最大数据量的是()。A.过载丢包率B.吞吐量C.时延D.背靠背【答案】B20、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多（）条光缆。A.一B.二C.三D.四【答案】A21、在广播电视发射中，()普遍采用低电平中频调制方式，通过变频器上变频到某一特定频道的射频信号，然后进行功率放大到额定的功率，再馈送到天线发射出去。A.中波广播发射B.短波广播发射C.调频广播发射机D.电视发射机【答案】D22、TD-SCDMA 和 CDMA2000 最主要的区别是()。A.功率控制B.切换方式C.分集技术D.基站同步【答案】B23
7、、通信工程职业照射限值要求：在每天()工作期间内，任意连续 6min 按全身平均的比吸收率(SAR)应小于 01Wkg。其中的比吸收率(Specific AbsorptionRate，SAR)是指生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率，即吸收剂量率。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】C24、微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是()。A.站距小于 45km，差值允许在 2.5dB 之内B.站距大于 45km，差值允许在 2.5dB 之内C.站距小于 45km，差值允许在 2dB 之内D.站距大于 45km，差值允许在 2dB 之内【答案】D25、空调通风系统的出风口
8、位置不能正放在设备机架的上方，是为了()。A.防止形成不循环的通风系统B.防止出风口的冷凝水滴落损坏设备C.防止出风口散热状况不好D.防止影响到设备的正常使用【答案】B26、下列不属于固定无线接入技术的是()。A.MMDSB.不可见光无线系统C.固定卫星接入技术D.蓝牙技术【答案】D27、网络优化中系统参数调整的内容很多，从 BSS 侧来看，不包括的是()。A.增加信道数B.交换的效率C.小区参数D.基站或天线的位置【答案】B28、设备加电的正确顺序是（）A.机架总保险、告警保险、列保险B.机架告警保险、总保险、列保险C.列保险、机架总保险、告警保险D.列保险、机架告警保险、总保险【答案】D2
9、9、穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取（）措施，防止管道固体传声。P181A.消声B.软连接C.隔振D.双级减振【答案】C30、VSAT 小站组成中不包括（）。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】D31、按照遭到破坏后可能对国家安全、经济运行、社会秩序、公众利益的危害程度，通信网络单元级别划分为()级。A.5B.4C.3D.2【答案】A32、光缆架空过电杆的应做弯曲处理，伸缩弯在电杆的两侧的扎带间下垂()mm。A.100B.200C.300D.400【答案】B33、PTN 网络发生故障时，执行保护和恢复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】D
10、34、国家广播电影电视总局建设工程项目设备材料管理办法规定的设备材料采购方式不包括()。A.政府采购B.招标采购C.指定采购D.市场采购【答案】C35、地面无线广播遥控监测站距离交通繁忙的街道大于()。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】D36、下列 GPS 无线安装的做法，符合要求的是（）。A.保持垂直，离开周围金属物体距离应1mB.在我国北方地区安装于铁塔的北侧C.保持周围遮挡物对天线遮挡30D.是 GPS 天线处于避雷针顶点下倾 50保护范围内【答案】C37、把不同功能的数字音频工作站通过网络系统将广播节目的录制和播出连成一个整体的系统是()。A.电子新闻的网络化B.电视节目
11、的网络化C.广播中心的网络化D.数字音频的网络化【答案】C38、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，通常采用（）。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】C39、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A40、中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和（）。A.灵敏度B.调幅度C.载波跌落D.噪声电平【答案】D41、VSAT 系统中，不属于主站构成设备的是()。A.工作站B.TDMA 终端C.接口单元D.射频设备【答案】A42、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真
12、、频率响应和()。A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A43、()光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B44、在用户接入网中，()技术采用了回波抵消和自适应均衡技术延长基群信号传输距离。系统具有较强的抗干扰能力，对用户线路的质量差异有较强的适应性。A.NGNB.HDSLC.ADSLD.IP【答案】B45、路由器具有数据通道功能和（）通道功能。A.管理B.检测C.控制D.维护【答案】C46、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括（）。A.能够有效组织和督促本单位安全
13、生产工作，建立健全本单位安全生产责任制B.能够有效对安全生产进行现场监督检查C.能够有效开展安全生产检查，及时消除事故隐患D.能够组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，正确组织、指挥本单位事故救援【答案】B47、4G 移动系统网络结构可分为三层：物理网络层、中间环境层和()。A.接入网络层B.多媒体业务层C.应用网络层D.网络选择层【答案】C48、进行波分复用设备测试时，光监测信道的主要测试项目有光功率和()。A.波长转换器(OTU)B.合波器(OMU)C.分波器(ODU)D.光监测信道工作波长及偏差【答案】D49、酸性电池室及贮酸室不应设（）。A.电源线B.隔爆灯具C.插座及开关D.排风机
14、【答案】C50、某传输机房新增四列设备，设备高度和完工后的垂直偏差数据如下，指出不合格的列为()。A.机架高 1.8m，垂直偏差 1.6mmB.机架高 2m，垂直偏差 1.8mmC.机架高 2m，垂直偏差 2.0mmD.机架高 2.6m，垂直偏差 3.0mm【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、管道单段长度不宜超过 150m 的有()。A.水泥管道B.钢管管道C.双壁波纹管管道D.栅格管管道E.硅芯管管道【答案】ABCD2、4G 的关键技术包含下面哪些（）。A.多路复用技术B.多天线技术C.链路自适应技术D.智能天线E.多载波技术【答案】BCD3、下列位置，宜设置手孔的位置是（
15、）。A.单位门口B.低洼地带C.小区内部管道D.简易塑料管道E.分支引上管道【答案】CD4、波分复用设备分波器(ODU)的主要测试项目有()。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.信道隔离度E.中心波长与偏差【答案】BCD5、人（手）孔位置选择不当的是（）。A.建筑物引入点B.铁路两侧C.低洼积水地段D.单位门口E.河道两侧【答案】CD6、下列接入网采用的技术，适用于光纤接入网的有()。A.APONB.ADSLC.AOND.TPONE.HDSL【答案】ACD7、民用建筑闭路（监视）电视系统接地要求包括（）。A.系统接地宜采用一点接地方式B.接地线不得形成封闭回路，不得与强电的
16、电网零线短接或混接C.架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地D.防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连E.防雷接地装置与电器设备接地装置不相连时，距离不宜小于 30m【答案】ABCD8、关于光纤特性的说法,正确的是()A.单模光纤的几何尺寸远大于光波波长B.多模光纤只适用于低速率短距离传输C.G.654 光纤在 1550mm 的色散为零D.光纤芯内部比环绕它的介质折射率大E.G.652 光纤对弯曲损耗不敏感【答案】BD9、VSAT 网络具有以下（）特点。A.时延小B.通信容量可自适应C.保密性好D.结构易调整E.智能化功能强【答案】BD10、有线电视系统室内设备的防雷措施主要有
17、()。A.安装高频信号保护器B.安装避雷针C.安装电源滤波器D.安装氧化锌避雷器E.接收天线可靠接地【答案】CD11、下面关于 GPS 天线安装要求正确的有（）。A.上方 60范围内（至少南向 45）应无建筑物遮挡B.离周围尺寸大于 200mm 的金属物体的水平距离不宜小于 2500mmC.天线应垂直安装D.垂直度各向偏差应不超过 1E.在垂直方向与基站天线距离没有限制【答案】CD12、在光纤传输系统中,直接影响传输距离的因素有（）。A.设备发光功率B.光纤衰减系数C.设备中心频率D.设备输入抖动容限E.设备接收灵敏度【答案】AB13、大气中有对流、平流、湍流和雨雾等现象，都是由对流层中一些特
18、殊的大气环境造成的，并且是随机产生的。加上地面反射对电波传播的影响，就使得发信端到收信端之间的电波被()。A.散射B.折射C.吸收D.地面反射E.大气反射【答案】ABCD14、通信局(站)的馈线防雷措施应包括()。A.天线必须安装避雷针，避雷针必须高于天线最高点的金属部分 1m 以上B.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧加装保安器C.出入微波站的电缆内芯线在进站处应作保护接地D.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等E.建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源芯线在机房人口处应就近对地加装保安器【答案】AD15、某通信机房新装五列设备机架，
19、各列机架高度和完工后测得的垂直偏差数据如下，（）为合格的列。A.机架高度为 1.8m，垂直偏差为 1.5mmB.机架高度为 2m，垂直偏差为 2mmC.机架高度为 2m，垂直偏差为 3.5mmD.机架高度为 2.6m，垂直偏差为 2.5mmE.机架高度为 2.6m，垂直偏差为 3.5mm【答案】ABD16、符合通信机房抗干扰要求的有（）。A.远离 110KV 以上的超高压变电站B.远离医用射频设备C.远离加油站D.使用防静电地板E.远离电气化铁道【答案】ABD17、光时域反射仪可以测试的项目有（）。A.光纤衰减系数B.光纤后向散射曲线C.光纤偏振模色散D.光纤色度色散E.光纤接续损耗【答案】A
20、B18、设备通电前的检查应包括()。A.插好架内保险和分保险B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固D.开关预置位置符合说明书要求E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠【答案】BCD19、对于制作立体声的录音控制室而言，应与审听室有相同的()。A.大小B.体型C.声学处理D.音响设备E.工作人员【答案】ABCD20、OTN 上的网络节点主要有（）：A.光分插复用器（OADM）B.光交叉连接器（OXC）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）E.分叉复用器（ADM）【答案】
21、AB大题（共大题（共 1010 题）题）一、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”
22、，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益
23、?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事
24、故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，
25、等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。二、1背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第 5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格
26、，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?
27、【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前 7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整
28、顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。三、1背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施
29、工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作
30、做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，
31、不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。四、某施工企业与建设单位签订了开挖 80km 直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为 60000 延米，假设综合施工费用为 10 元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为 500 元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为 30 天，7 月 1 日开工，7 月 30 日完工，在实际工程中发生如下事件：事
32、件一：租赁机械操作不当故障，晚开工 5 天，造成人员窝工 25 个工日。事件二：施工中路由发生改变，于 7 月 7 日停工，配合进行路由复查，配合用工为 40 工日。事件三：7 月17 日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟 6000 延米。事件四：7 月 20 日至 28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工 60 个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价 50 元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的 50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的 50%（含管理费），请计算
33、7 月 30 日开工前整个项目的 BCWS、BCWP、ACWP，并计算 CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期 10 天；事件三变更增加的工期 6000/（60000/30）=3 天；事件四可索赔工期 9 天；索赔
34、和变更的总工期为：10+3+9=22 天 3.事件二可索赔费用：人工费 40 工日50 元/工日（1+50%）=3000 元机械费 500 元/台班10 天=5000 元事件三设计变更增加的施工费：6000 延米10 元/延米=60000元五、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生
35、还。工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、交、(完)工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回，要求补全后再提交。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.请补全竣工文件中缺少部分。4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？5.质量保修证书应包括哪些内容？【答案】1.（1）不妥之处 1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在施工前进行。（2）不妥之处 2：现场勘察人员进行安全技术交底，交
36、底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处 3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处 4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；六、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了
37、一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字
38、确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工
39、单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些
40、工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极
41、有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。七、（通信与广电工程项目施工成本控制）某项目经理部承接到 147
42、km 的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的 5.2 折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的 75%核算给项目经理部，作为本工程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了 2 套熔接机和 2 台 OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1)减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4)限额领料，随领随用。
43、(5)在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。问题：(1)施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应女口何控制工程成本？(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3)项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位不考虑工程的实际状况,将已经很低的合同额再进一步打折后承包给项目经理部,使得项目经理部施工困难。施工单位要控制工程成本,首先应针对工程
44、的具体情况,具体问题具体分析,而不能对什么工程都一概而论。分析工程成本,应本着实事求是的原则；要有翔实的统计数据；要注重时效,发现问题要及时解决；同时,还要为生产经营服务,要保证施工现场有足够的资金,使工程能够顺利完成。在工程成本分析的基础上,才可能控制好成本,取得效益和信誉的双赢。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为仪表和设备都是施工单位的固定资产,专门为此工程配备仪表和设备,增加了此工程固定成本。如果施工单位合理计划、加速周转,充分利用现有仪表、设备,即可减少仪表、设备的购置量,降低企业固定资产的比率,从而达到降低施工成本的目的。(3)在项目经理降低现场开支的措施中
45、,现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的,因为它符合工程的实际状况,而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目经理部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量,有可能使得现场的各项管理工作做不到位,从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员,需要对他们进行认真的培训,由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位,也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用,但从工程的质量成本来考虑则不一定合适。项目经理部为了节约费用,在现场租用拖拉机和农用车的做法也不可取。因为这样做使得安全没有保障。一旦发生了安全事故
46、,在处理安全事故时,往往会使成本开支失控。八、某工程公司承接了新建 30 公里 PVC 塑料管道工程。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘查报告，部分内容为：新建管道沿二级路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。【问题】1项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面?2何为“三检”制度?质检员的主要职责是什么?3列出质检员应重点控制的工序。4在公路上作业应采取哪些安全防护措施?【答案】1
47、培训(教育)、交底、加强检查。2“三检”是指自己检查(自检)、互相检查(互检)和专人检查(专检)。质检员的主要职责是：(1)主要工序的质量检验(质量把关)及认定；(2)对施工过程进行工序质量监控(控制)；(3)好或形成记录；(4)负责施工工具检查。3质检员应重点控制的工序：(1)混凝土配比、浇筑、养护；(2)管道基础的夯实、抄平；(3)人孔的外形尺寸；(4)塑料管(PVC)敷设(布放)；(5)交越点开挖。4，公路上作业应采取的安全防护措施：(1)每个施工点都应设置安全员，负责按规定摆放安全标志(警示标志)，观察过往车辆；(2)夜间、雾天或其他能见度差的气候条件下禁止施工；(3)进入施工现场的人
48、员必须穿戴安全标志服施工车辆装设明显标志；(4)施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行；(5)每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面清洁。九、背景某项目经理部负责南方某市话线路工程的施工，工程于 7 月 1 日开工，9 月 30 日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、制作总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的形式承包。项目经理部的人员构成情况如下表：项目经理部的施工组织设计中对安全的要求如下：(1)在施工过程中，应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程保证实现无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具保证无破损。项目经理部的
49、专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检査，杜绝安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员向主要施工人员交底。在施工过程中，发生了以下事情：(1)挖好的杆坑使得一人腿部摔伤。(2)过路口架设吊线时，吊线使得一名骑车人摔伤。(3)敷设架空电缆时，遇到吊线带电，使得一名施工人员从杆上摔落。(4)在人孔内接续时，便道上一行人掉入人孔中。(5)名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕。(6)管道内的电缆线间绝缘不达标。【答案】(1)工程的安全管理工作应在事前制定安全管理计划；事中落实管理计划，并进行检査；事后应对检查中发现的安全问题进行分析，査明问题产生的原因，制定纠正和预防
50、措施，避免以后再发生类似的问题。但项目经理部在施工组织设计中，对安全的控制要求未涉及安全事故的处理要求，也就是说缺少事后纠偏的工作内容。(2)在项目经理部的施工组织设计中，只提到了对内部的人员、仪表、车辆、设备、机具的安全管理，未提到对建设单位的材料、施工现场周围环境的保护问题，因此在工程中发生了很多安全事故。(3)本工程的危险源包括：高温，路由附近的高压电力线、低压裸露电力线及变压器；有缺陷的夹杠、大绳、油丝绳、脚扣、安全带、座板、紧线设备、梯子、试电笔等工具，有缺陷的钢绞线、夹板、螺钉、螺母、地锚石、电杆等材料，固定不牢固的滑轮、线担、夹板等高处重物，锋利的工具；码放过高的材料，千斤上的电