《2023年桥梁分项工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年桥梁分项工程施工合同.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年桥梁分项工程施工合同 第一篇：桥梁分项工程施工合同 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，双方就本工程项目协商一样，订立本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、分项工程名称：桥梁分项工程。 3、工程地点： 其次条 承包内容 本标段的全部桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的全部工程。具体内容见附件桥梁工程分包内容及单价清单。 第三条 承包方式及承包单价 一、承包方式 1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包平安及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。
2、 2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。 二、承包单价 综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用含工人社保、福利等、小型材料、机械运用、进出场费用、管理费、利润及平安文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或示意的全部责任、义务和一般风险。 第四条 施工工期 1、本分项工程必需按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进场。 2、乙方必需按甲方排出的进度支配组织足够的机械设备及人力
3、进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。假如进度支配完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。 4、假如因业主及甲方缘由延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必需满意业主和监理的要求，否则甲方有权按照监理和业主的要求进行惩处。 第五条 质量标准及管理要求 一、质量标准 1、本工程应到达的质量标准：依据设计文件及国家、公路施工
4、技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100，质量到达合格标准。 2、凡因乙方缘由造成工程质量达不到验收标准，乙方必需在甲方规定时间内无偿返工直至到达质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。 二、管理要求 1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，听从甲方相关人员的合理调配、支配，听从甲方的进度、质量和平安的管理。 2、乙方必需听从建设办与总监办相关人员的监管。 第六条 平安生产、文明施工管理要求 1、严格执行国家公布的各项政策和平安
5、法规、规程，及其它相关的标准、规范。 2、遵守甲方制定的各项平安规章制度，听从甲方相关人员的管理。 3、乙方从事特殊工种的人员必需持证上岗。 4、若乙方在生产过程中由于违背各种规程制度引起平安事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的惩处由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。 第七条 双方责任 一、甲方责任 1、负责技术交底和施工限制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。 2、按期召开生产调度会，刚好解决施工中出现的问题，按月下达施工生产支配，并检查落实状况。确保运梁车能畅通运到桥梁现场。确保桥梁现场地基密实，保证大型吊车能就位。 3、对乙方的施工进度、质量、平
6、安进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济惩处。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。 4、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。 5、混凝土浇筑时甲方搅拌站要随时保持和现场的联系，保证混凝土施工用量和甲供材的刚好供应。 6、刚好对现场的测量放线和通知监理对乙完成的工序验收。 二、乙方责任 1、严格依据施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产支配。、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及
7、工程监。 3、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不担当任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款干脆拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金。 4、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方担当。但检验要刚好，最长时间为二个小时，否则视为合格。 5、乙方进场的人员及小型机械设备必需满意施工进度的要求，假如赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必需无条件的听从。 本合同一式两份，双方各执一份，自签字日生效。 甲方签字： 乙方签字： 日期： 日期： 其次
8、篇：桥梁分项工程施工合同 按照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，双方就本工程项目协商一样，订立本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、分项工程名称：桥梁分项工程。 3、工程地点： 其次条 承包内容 本标段的全部桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的全部工程。具体内容见附件(桥梁工程分包内容及单价清单)。 第三条 承包方式及承包单价 一、承包方式 1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包平安及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。 2、甲方负责钢筋、砼、
9、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。 二、承包单价 综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、小型材料、机械运用、进出场费用、管理费、利润及平安文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或示意的全部责任、义务和一般风险。 第四条 施工工期 1、本分项工程必需按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进常 2、乙方必需按甲方排出的进度支配组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进
10、场人数按甲方要求人数进常假如进度支配完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。 4、假如因业主及甲方缘由延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必需满意业主和监理的要求，否则甲方有权按照监理和业主的要求进行惩处。 第五条 质量标准及管理要求 一、质量标准 1、本工程应到达的质量标准：依据设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、
11、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100，质量到达合格标准。 2、凡因乙方缘由造成工程质量达不到验收标准，乙方必需在甲方规定时间内无偿返工直至到达质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。 二、管理要求 1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，听从甲方相关人员的合理调配、支配，听从甲方的进度、质量和平安的管理。 2、乙方必需听从建设办与总监办相关人员的监管。 第六条 平安生产、文明施工管理要求 1、严格执行国家公布的各项政策和平安法规、规程，及其它相关的
12、标准、规范。 2、遵守甲方制定的各项平安规章制度，听从甲方相关人员的管理。 3、乙方从事特殊工种的人员必需持证上岗。 4、若乙方在生产过程中由于违背各种规程制度引起平安事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的惩处由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。 第七条 双方责任 一、甲方责任 1、负责技术交底和施工限制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。 2、按期召开生产调度会，刚好解决施工中出现的问题，按月下达施工生产支配，并检查落实状况。确保运梁车能畅通运到桥梁现常确保桥梁现场地基密实，保证大型吊车能就位。 3、对乙方的施工进度、质量、平安进行检查、监督。对不合格
13、工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济惩处。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退常、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。、混凝土浇筑时甲方搅拌站要随时保持和现场的联系，保证混凝土施工用量和甲供材的刚好供应。 6、刚好对现场的测量放线和通知监理对乙完成的工序验收。 二、乙方责任 1、严格依据施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产支配。、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监。 3、乙方内部发生劳资纠纷，
14、甲方不担当任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款干脆拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金。 4、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方担当。但检验要刚好，最长时间为二个小时，否则视为合格。 5、乙方进场的人员及小型机械设备必需满意施工进度的要求，假如赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必需无条件的听从。 本合同一式两份，双方各执一份，自签字日生效。 甲方签字： 乙方签字： 日期： 日期： 第三篇：分项工程施工平安合同 分项工程施
15、工平安合同 甲方： 乙方：_ 经甲、乙双方协商“日照技工学校学生公寓A楼塔吊撤除工程由乙方施工，特签订如下协议： 1、乙方必需供应塔式起重机拆装答应证书、塔机拆装技术负责人上岗证及操作人员上岗证。并编制平安施工保障措施。乙方在施工中必需听从甲方的统一管理，互相协作，互相协商，并接受甲方的平安管理与监督。 2、乙方在施工中严格按规范操作，不违章指挥施工，如因违章操作所造成的一切平安事故由乙方全部负担。 3、乙方必需与职工签订平安合同，对职工进行平安教化和平安培训，按要求佩戴平安防护用品，做到爱惜自己及以他人平安。 4、5、甲方章：乙方章： 负责人：负责人： 每台塔吊安装人工费按元结算。未尽事宜经
16、甲、乙双方协商解决，自签字之日起生效。 第四篇：分项工程施工合同 分项工程施工合同 发包人： 承包人： 按照中华人民共和国保同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政、遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，甲乙双方就本工程有关部分分项工程事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：工程地点： 二、工程承包范围 承包范围：图纸设计及二次设计全部玻璃幕墙及石材幕墙。 工期：年月日 三、质量标准 工程质量标准：按建设工程质量验收规范合格标准。 四、工程承包项目价款及结算方式 结算价格按实际施工绽开面积计算幕墙元/平米。幕墙石材元/平米、耗材乙方负责购置：钻头、切割片、包括工人的住宿房费
17、、清洁、卸车费。 付款方式：在施工中途借支生活费，待工程完成后 1 付，剩余合同竣工验收后一年付清。 五、承包方式：包工及所需的各种施工工具及耗材。 六、乙方向甲方承诺按商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当质量保修责任。在施工过程中，因甲方资金短暂不到位，乙方必需保证按支配正常施工。 七、甲方向乙方承诺，按合同商定的期限和方式支付工程价款。 八、工程质量和验收 1、工程质量应到达合同商定的质量标准，质量标准的评定以国家和行业的质量评定标准为根据。因乙方缘由工程质量达不到商定的质量标准，乙方担当违约责任施工的分项项目必需依据质量验收标准、规范和设计要求及操作工艺组织施工，并随接受有关部门的检查
18、。 2、乙方认真依据标准、规范要求以及甲方负责人发出的指令施工，随时接受检查检验，为检查检验供应便利条件。 3、工程质量达不到商定标准的部分，甲方一经觉察，应要求乙方重新施工，乙方应依据甲方的要求重新施工，直到符合商定标准。由乙方缘由达不到商定标准，由乙方担当。重新施工的费用，工期不予顺延，所产生的一切费用由乙方担当。 4、甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施 工正常进行，检查检验不格格，影响正常施工的费用由乙方担当。除此之外，影响正常施工的费用由甲方担当，相应工期顺延。 5、因甲方指令失误或其他非乙方缘由发生的费用，由甲方担当。 6、乙方的全责协作甲方交工，在此期间的返工一切费用由乙
19、方担当。 十、平安施工 1、乙方应遵守国家、行业和甲方的工程建设平安生产有关规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受平安检查人员实施的平安检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不给力或违章操作造成的伤残事故责任和因此发生的费用，由乙方担当甲方概不负责，一切平安事故，乙方负全责。 2、甲方不得要求乙方违背平安管理规定进行施工 3、乙方为从事危险作业的职工办理意外损害保险，并为施工现场内全部人人员生命财产及生命平安和施工机械办理保险，支付保险费用。 4、遵守项目部的各项平安制度、规定、搞好班前、班后平安活动，并认真填写班组平安活动记录，记录当天的上班人数及空制吊篮，吊篮空制的
20、费用由乙方自行付责，在每月支付人工费时扣取。 十一、质量及工期延误惩处 质量达不到协议规定等级，按承包项目总价的惩处。非甲方缘由，承包人延误工期一天，罚款元.十二、协议有关事项补充条款 1场材料必需经过甲方、监理验收合格后方可投入运用，假如因为乙方的材料质量不合格或其他缘由造成其他工序停工，由乙方负责担当停工费用。 2施工，乙方必需无条件返工重做、返工材料、人工费用由乙方自已担当。假如乙方不按甲方的要求施工，甲方有权随时终止合同，损失由乙方自已担当。 3依据指定位置码放整齐，到达文明施工要求，假如达不到要求，每次惩处至少元。 方可进行下道工序施工，假如没有进行验收，甲方可以视为上到工序不合格，
21、有权要求返工重做，损失费用由乙方自负。 反，甲方有权清理出场，损失费用由乙方自负。 和相关经济损失，乙方所发生的工程费用甲方不予结算。 十四、工地劳动纪律 1、遵守国家的各项法律法规及项目部制定的各项规章制度。 2、按时作息，听从领导，有事外出必需经项目部负责人批准后方可离去。 3、施工作业前，须向项目部报告施工作业状况，项目部检查符合要求后，方可进行下道工序施工。 4、盗窃行为，按原价的10倍罚款处理。 5、现场酗酒一次罚款500元，酒后闹事者加倍罚款。 6、骂架一次各罚款200元，打架一次罚款1000-2000元。造成严峻后果者交司法部门处理。挑拨离间，煽动闹事者，每次罚款5000元，造成
22、严峻后果者加倍处理。 7、施工现场讲究卫生，人人有责，随地大小便罚款100-200元。 8、赌博一次罚款500-1000元。 9、严格执行公司各项制度，违者照章惩处。 10、严禁穿高跟鞋、拖鞋、非防滑鞋进入施工现场。 11、非机械工，电工不得动用机械和用电设备，假如用电，须专职电工处理，违者后果自负。 12、施工现场严格禁攀登脚手架和乘坐提升机工作中坚守岗位，不得串岗。 13、施工现场如因乙方违背操作规程发生事故，甲方协作乙方处理，所需一切费用由乙方担当。 14、正确运用“三宝，一次不戴平安帽进入施工罚款100元，班组长罚款200元。 15、正确运用各种材料，节省材料，无故奢侈材料，罚款100
23、0元-5000元。 十五、其他未定相关事宜，由甲方协商另定。 本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。 甲方盖章：负责人：签字 乙方盖章：负责人：签字 订立日期：年月日 第五篇：桥梁工程施工合同 桥梁、涵洞工程施工合同 发包方：以下简称甲方) 承包方：以下简称乙方 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，双方就本工程项目协商一样，订立本合同。第一条工程概况 1、工程名称：阿勒泰地区2023年第三批重要农村公路工程富蕴县危桥改造工程克孜希力克桥和涵洞 2、分项工程名称：桥梁分项工程和涵洞。 3、工程地点：
24、 其次条承包内容 本标段克孜希力克桥和涵洞。除桥梁两侧路基、基层、施工资料以外的全部工程设计内容，三项电源乙方自行解决。 第三条承包方式及承包单价 一、承包方式 1、乙方按包工、包材料、包机械设备、包质量、包平安及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。 二、承包价 承包金额: 。承包单价包含税金。具体工程清单见附件。 以上综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用含工人社保、福利等、材料、机械运用、进出场费用、驻地建设、管理费、利润及平安文明施工、临时设施、砼路面、台背回填、附属设施、桩检测试验费、施工试验费、等全部费用，以及合同图纸明示或示意的全部责任、义务和一般风险。第三条额外工程量
25、 发生的图纸变更等状况，由业主认可的监理等人员进行签字，并给付乙方相应资金。甲方不得扣留。 第四条 付款方式 1、当工程桥梁各项施工完成并由甲方、监理验收合格，按业主的计量文件，进度比列进行支付。每月按计量扣除5%质保金。工程完工后阅历收结算一个月内付清。 第五条施工工期 1、本分项工程必需按甲方及业主要求的施工工期按时完成。 合同工期 2、乙方必需按甲方排出的进度支配组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。假如进度支配完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成，大、小工
26、按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、每个分项工程假如乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济惩处，惩处标准按情节轻重每天可处以2002000元。严峻者甲方将另外支配施工队伍进场施工，所增加的费用按双倍计在乙方工程款或结算款中扣除。由于乙方缘由未按工期完工造成的项目费用增加，在乙方工程款或结算款中扣除。 4、除甲方拖欠工程款外，乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有
27、权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。 5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。 6、假如因业主及甲方缘由延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必需满意业主和监理的要求，否则甲方有权按照监理和业主的要求进行惩处。 第六条质量标准及管理要求 一、质量标准 1、本工程应到达的质量标准：依据设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100，质量到达合格标准。 2、凡因乙方缘由造成工程质量达不到验收标准，乙方必需在甲方规定时间内无偿返工直至到达质量验收标准，否则甲方不予验工计
28、价。 勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。 二、管理要求 1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，听从甲方相关人员的合理调配、支配，听从甲方的进度、质量和平安的管理。 2、乙方必需听从建设办、监理办及相关人员的监管。 3、由于乙方质量缘由造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方担当。 第七条平安生产、文明施工管理要求 1、严格执行国家公布的各项政策和平安法规、规程，及其它相关的标准、规范。 2、遵守甲方制定的各项平安规章制度，听从甲方相关人员的管理。 3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，听从甲方的管
29、理。 4、乙方从事特殊工种的人员必需持证上岗。 5、若乙方在生产过程中由于违背各种规程制度引起平安事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与监理办的惩处由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。 第八条 双方责任 一、甲方责任 1、负责技术交底和供应施工主要限制桩点及对乙方的施工进行监督、指导、检查。 2、按期召开生产调度会，刚好解决施工中出现的问题，按月下达施工生产支配，并检查落实状况。 3、对乙方的施工进度、质量、平安进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济惩处。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。、对乙方所完成合格
30、工程量每月底进行验工计价。、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。 6、刚好通知监理对乙完成的工序验收。 7、按乙方提前上报的用料支配供应乌鲁木齐市场价格的钢材的供应含税票。每月对乙方计价时扣除购置材料费用。 二、乙方责任 1、严格依据施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产支配。 2、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。 3、担当由于自身缘由造成的返工和不合格工程的一切损失。 4、加强
31、文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场到达合同条款商定的要求，担当因自身缘由违背有关规定造成的损失和罚款。 5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及平安防护设施工作文明材料由甲方负责并担当相应费用与责任。 6、担当所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。 7、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。 8、假如因自身缘由中途主动退场，乙方必需提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。 9、施工现场必需按公司的统一部署标准设置。 10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不担
32、当任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款干脆拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金若有。 11、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方担当。 14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并供应必要的检查条件。 15、协作甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。 16、现场用电应按有关要求进行搭设。 17、乙方进场的人员及小型机械设备必需满意施工进度的要求，假如赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必需无条件的听从。 18、
33、乙方按期发放工地农夫工工资，真实供应工地农夫工身份证件及工资册。 第九条工程质保期和质保金 1、工程缺陷责任期为两年。从工程通过交工验收合格之日起计。 2、质量保修金：按乙方工程结算总价的5%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付清；若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金，余额退还乙方。 第十条争议解决 1、双方遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则协商解决。 2、向富蕴县仲裁委员会申请仲裁。 第十二条其他 1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。 2、本合同承包单价属于商业隐私，乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。 3、乙方及所属人员都必需以公司的名义出现，禁止以其他单位 的名义出现。否则，甲方有权解除合同并清理乙方出场，相关责任由乙方自负。 4、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。 5、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 6、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份。甲方： 乙方： 年 月 日 工程施工承包合同 甲方： 乙方： 签订日期： 年 月 日