《2023年招标文件的合同协议条款的确定和响应.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年招标文件的合同协议条款的确定和响应.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年招标文件的合同协议条款的确定和响应 第一篇：招标文件的合同协议条款确实定和响应 招标文件的合同协议条款确实定和响应 公司招标单位名称： 我公司对本招标文件的内容主动响应，对合同协议条款予以接受，并作为我公司投标文件的组成部分。若我公司有幸中标，招标文件将作为合同条款的组成部分，按与合同具有同等法律效力，严格执行。若有违招标文件，贵公司可赐予相应惩处。 若我公司有幸中标承建本工程，我方愿与贵公司精诚合作，履行承诺，以优良的质量、合理的造价、真诚的服务圆满地完成该项施工任务，为贵公司建设进展做奉献。 投标单位盖章： 法定代表人或其托付的代理人签字或盖章： 年 月 日 其次篇：响应招标文件
2、中合同协议条款的承诺书 响应招标文件中合同协议条款的承诺书 致：十堰市张湾区住建局 我公司若能中标2023年张湾区污水分支管网工程施工，依据中华人民共和国招投标法和建筑法要求，我公司承诺接受招标文件中合同协议各项条款。 一、工期：依据投标工期，有效工作日90天。开工时间以甲方通知为准，若在规定工期时间未完工，每推延一天罚款1000元，从我单位履约保证金中扣除。 二、质量：一次验收到达合格标准，若一次验收达不到合格标准，按合同金额的2%作为惩处并返工直至到达规定的质量标准。 三、工程付款：按合同商定工程进度付款。 四、保修：按国家建设工程保修方法及国家的有关法律法规执行。 五、违约责任：按招标文
3、件、合同条款及国家有关法律、法规执行。 六、招标文件中合同协议其他条款我单位均予以确认和响应。特此承诺！ 投标人：兆亿华堂建筑安装工程有限公司 2023年10月15日 第三篇：完全响应招标文件承诺书 一.完全响应招标文件的承诺书 致长安高校： 我公司如有幸中标，在此慎重承诺： 1、光、音响部分的全部合同条款，同时承诺并完全同意贵单位在长安高校校本部体育馆修理改造项目灯光、音响部分招标文件中含合同条款具有最终的说明权。 2、在工程的实施过程中，我公司完全响应招标文件的全部条款，履行合同义务。质量标准绝不低于招标文件或国家及陕西省地方强制性标准要求。 3、严格遵守国家有关平安生产的法律法规及有关平
4、安生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关平安要求。 4、坚持“平安第一、预防为主和“管生产必需管平安的原则，加强平安生产宣扬教化，增加全员平安生产意识，建立健全各项平安生产的管理机构和平安生产管理制度，配备专职及兼职平安检查人员，有组织有领导地开展平安生产活动。 5、建立健全平安生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人的平安生产管理系统必需做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的平安生产责任制做到横向到边，人人有责。 6、在任何时候都实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。 7、对参加施工的人员，进行平安技术教化，普及各工种的各 项平安技术操作规程
5、，定期进行平安技术考核，考核合格者方准上岗操作。 8、全部施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有平安员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动爱惜用品严禁运用。 9、施工中接受新技术、新工艺、新设备、新材料时，按要求制定相应的平安措施，施工现场布置相关的平安标记牌。 10、严格依据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产平安事故应急救援预案；假如发生平安事故，依据国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，刚好上报有关部门，并坚持“三不放过的原则，肃穆处理相关责任人。 11、因施工方法不当造成损失由我方担当。 12、按文明施工标准，保证工完场清；交工
6、前要清完一切建筑垃圾，并担当违背规定造成的损失和罚款 13、项目经理每周在工地不得少于5天，少1天罚款500元。 14、工期每推延1天罚款1000元外，若影响到招标单位运用时应另外赔偿由此给招标单位造成的损失 15、符合设计质量要求和国家规定的质量标准，凡涉及平安、功能的产品，应按各专业工程质量验收规定进行复验，并经监理和招标单位批准后方可实施 16、竣工验收后一个月内，交竣工图及资料文件两套和全部技术资料，并到达招标方档案存档的标准。逾期视为我方违约，我方应 向招标方日支付违约金额500元。 17、平安管理人员必需持证上岗，并负责检查现场和施工人员平安状况，出现平安事故，承包人自负。 18、
7、我方依据合同商定进行施工，竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 19、若我公司在项目实施工程中违背上述承诺，贵单位有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权没收我公司的投标担保或履约担保 特此承诺！ 投标人：陕西建工安装集团有限公司盖章 法定代表人或其授权托付人：签名或盖章 日期：2023年6 月25日 第四篇：响应招标文件所附承诺书 响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案承诺书 广州高校： 我方承诺，如中标承建广州高校桂花岗校区足球场修理工程施工专业承包 将按招标文件所附的本工程施工组织设计要点或施工方案进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的施工组织设计要
8、点或施工方案基础上编制具体的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。 投标人名称盖法人公章：广东鸿华建设有限公司 法定代表人或被授权人签字或盖章： 日期： 2023年7月3日 第五篇：合同和招标文件 仅供参考没有根据 对施工合同文件的组成及说明依次的说明 2023年03月19日 星期四 9:471、施工合同协议书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同协议书的组成部分。 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、施工合同专用条款 5、施工合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 关于以上说明的说明： 1、上述合同文件应能够互
9、相说明、互相说明。 2、当合同文件中出现不一样时，上面的依次就是合同的优先说明依次。 3、当合同文件出现模糊不清或者当事人有不同理解时，依据合同争议的解决方式处理。 4、在不违背法律、行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同。此变更的协议或文件，效力高于 其他合同文件，签署在后的协议或文件高于在先的。 5、招标文件其实应是最高的，不响应招标文件早就是废标了。所以招标文件不在“施工合同的说明依次里，但可以在施工合同中商定招标文件为合同的组成部分。 以下是律师对“施工合同说明依次的法律说明： 建设工程施工合同通用条款第2条列明白组成合同的文件内容和优先说明依次，承发包双方也可以在专用条款对
10、合同文件组成和优先说明依次进行调整或增减。该条款确定总的原则是：以依次在先的文件商定或规定为准，说明依次在后的相关条款无效。争议解决过程中，当合同文件内容模糊不清或不相一样时，工程师、仲裁员、法官会根据该款商定对适用文件优先性做出推断。 承包人在商定合同文件组成和说明依次时应参照建设工程施工合同通用条款第2条规定，同时应留意以下几个问题： 一、合同履行中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件的说明依次。 建设工程施工合同通用条款第2条列明白9项文件后，注明“合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，但对其说明依次并没有明确，因此合同承发包双方应 当在专
11、属条款中给与明确。因其形成时间在后，更能反映双方履行合同的权利义务关系，因此建议将其放在上述列明文件的首位。 另一个冲突表如今分包协议中的条款与工程主合同协议有一些规定上的不同，假如在分包协议中注明“优先性条款，则该条款将高于与之冲突的主合同条款优先适用。 二、招标文件是否成为合同组成部分？ 实践中一些合同，承发包双方在专属条款中将招标文件商定为合同组成文件。应当来说，将招标文件商定为合同组成文件符合建设工程施工合同通用条款第2条规定，同时也不违背法律的强制性规定，不应当产生争议。况且每个工程有其特殊性，不能一概而论，对其加以限制。 招标文件之所以很少被当作合同组成文件，有两点理由： 一是理论
12、界将它视为“要约邀请，属于发包人单方意思表示，只有要约和承诺才可以算作合同内容，这种说明明显不能成立，只要要约邀请符合确定的条件，就可以构成合同的内容。 二是投标文件是对招标文件实质性响应，反映了双方合意，既然投标文件作为合同组成文件，没有必要将招标文件列入。但由于招标文件部分内容反映发包人行为的合法与否，且其中很多程序性内容不能全部表达在投标文件和合同中，承包人从爱惜自身合法权益角度，将招标文件作为证据商定在合同中也无可厚非，相反发包人也可以从这个角度理解。 鉴于上述分析，笔者认为招标文件可以成为合同组成部分由承发包双方在合同中商定。 三、由谁对合同组成文件说明？ 建设工程施工合同通用条款第2.2条规定了说明主体问题。在没有特别商定时监理工程师根据2.2条有权说明，但其说明不是最终的。那么，合同双方假如商定对合同文件组成及适用依次争议由监理工程师做最终说明，其效力如何？ 首先：这种商定是双方真实的意思表示，应当得到双方自觉遵守。二是：假如因该问题出现争议，此商定会阻碍仲裁行为，任何一方不能请求仲裁机构解决，即使合同专用条款40.1条商定争议由某仲裁机构 解决。 三是：不能对抗诉讼行为，但并不代表诉讼结果不支持监理工程师的看法。