2023年工期延迟申请书.docx

上传人:l*** 文档编号:70213473 上传时间:2023-01-16 格式:DOCX 页数:30 大小:25.38KB
返回 下载 相关 举报
2023年工期延迟申请书.docx_第1页
第1页 / 共30页
2023年工期延迟申请书.docx_第2页
第2页 / 共30页
点击查看更多>>
资源描述

《2023年工期延迟申请书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年工期延迟申请书.docx(30页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2023年工期延迟申请书 第一篇:工期延迟申请书 工期延迟申请书 敬重的医药公司领导 由于以下几点事项我们要求工期顺延: 1:地下室开工至今未搬。 2;地下室9月5号物业不让施工。 3:二楼地暖未铺未定开工至今。 4:一楼增加墙面和顶部乳胶漆,9月12号通知 / 待定。5:二楼增加顶部吊顶,8月30号通知。 6:三楼下水管道未布置,影响二楼顶面施工。7:一楼和二楼消防未检修。 8;钢架以下消防未做。 望公司领导与物业协商解决 聚丰装饰工程公司2023年9月13日 其次篇:施工企业工期延迟风险的 施工企业工期延迟风险的 缘由分析及防范措施 中建二局深圳分公司 代力 建筑工程项目工期管理是项目管理

2、的重点内容之一,工期是否准时干脆影响承包方的履约效果。然而,由于建筑工程具有浩大、困难、周期长和相关单位多等特点,以及发包方为追求效率和降低本钱而压缩工期等因素,在工程实施中,因发包方或承包方缘由,延误工期是经常发生的事情。这就使得承包方面临巨大的违约风险,甚至成为发包方拒付进度款和工程款的抗辩理由。作者从法律视角,从工期延迟的缘由、法律责任判定以及相应的应对对策等方面入手,对工期延迟误的缘由和可能带来的风险,进行全面剖析,以期使承包方在合同履约过程中,合理利用法律手段规避项目工期风险,在与发包方发生工期纠纷的状况下,更好的利用有效证据抗辩发包方,削减不必要的纠纷和经济损失。 一、工期确实定

3、一开工日期确实定合同商定的开工日期,一般为起先施工的相对日期,在实 践操作中,发包方及承包方通常在合同中商定“具体的开工时间以取得施工答应证后发包方或监理发出的开工令为准。因此,建设工程开工时间,一般以发包方签发的开工令确认时间为准,值得留意的是,深圳市施工合同格式文本中还规定了7日的准备期。 但是假如发包方签发的开工令确认的开工时间,早于建设行政主管部门,颁发的施工答应证确认的开工时间,则以建设行政主管部门颁发的施工答应证确认的开工时间,作为建设工程开工时间;假如发包方签发开工令后,拖延向承包方提交施工资料、施工场地,则开工时间以发包方实际提交施工资料、施工场地的时间计算;假如承包方在领取

4、施工答应证之前,已经实际施工,且双方商定以实际施工日为工期起算时间的,按照商定执行。 二竣工日期确实定合同商定的竣工日期,一般为承包方完成工程的相对日期和确定日期。建筑施工合同示范文本通用条款32条规定,工程具备竣工验收条件,承包方向发包方供应完好竣工资料及竣工验收报告,工程竣工验收通过后,承包方送交竣工报告的日期为实际竣工日期。假如发包方对工程提出修改看法,承包方修改后通过竣工验收的,实际竣工时间为承包方修改后提出请发包方验收的日期。 此外,最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明中第十四条规定:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,依据以下情形分别处理: 1、建设工程

5、经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期若合同有其他商定从其商定,适用示范文本通用条款32.4条; 2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款32.2条规定,发包人收到竣工验收报告后应在28天内组织有关单位验收; 3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自运用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 承包方在实际施工中,要严格遵守相关法律和建设工程施工合同(示范文本)中规定的开竣工确定方法,当法定事实出现时,要刚好保存相关证据,主动、主动与发包方协商,用往来函件、会议纪要等书面方式共同确认开竣工日期,、固定证据、

6、避开争议,同时为确保工程良好运行争取更多的工期。 二、承包方合法工期顺延的几种情形及法律分析 一因发包方未履行合同商定和法定的义务而导致的工期顺延在建筑施工合同示范文本的通用条款8.1条、13.1条,以及合同法其次百七十八条、其次百八十三条中都规定了发包方施工过程中所应当履行的义务,同时规定了承包方合法顺延工期的情形,主要有以下四个方面: 1、发包方未依据合同商定做好施工的前期准备。在开工之前,发包方有义务为承包方供应必要施工条件,例如办理土地征用、平整施工场地,将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款商定地点,组织承包方和设计单位进行图纸会审和设计交底,开通与公共道路通道等以及专

7、用条款中商定的其他义务,否则承包方有权要求工期顺延至施工条件具备为止,并就工期延误造成的损失向发包方索赔。此外,发包方未依据商定的时间和要求供应原材料、设备、场地、资金、技术资料的。根据合同法其次百八十三条,此种状况下承包方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、发包方未办理规划答应证和施工答应证以下称“双证。办理双证是发包方最重要的法定责任之一,也是合同通用条款规定法定义务之一,事关建筑工程的合法性,未办理就施工可能导致政府部门罚款,甚至责令停工整改。建筑工程施工答应管理方法第3条规定:“本方法规定必需申请领取施工答应证的建筑工程未取得施工答应证的,一律不得开工。第7条规定“

8、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程平安生产法律、法规和强制性标准的要求,不得压缩合同商定的工期。可见,尽管已到达双方合同商定的开工时间,只要发包方未依据法律和合同规定办理双证,承包方就可以对发包方的开工要求提出抗辩,要求工期顺延。假如是因为发包方缘由无法办理双证,承包方还有权要求发包方对其延期开工的损失进行赔偿。若是发包方未办理其他施工所需证件或申请批准手续也同样适用。 3、发包方未能按商定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行的。建筑施工合同示范文本通用条款第13.1条规定,此种状况下,经工程师确认,工期相应顺延。若承包方因此受到损失,可根据合同法第1

9、07条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合商定的,应当担当接着履行、实行补救措施或者赔偿损失等违约责任,向发包方索赔。 4、其他因发包方违背合同或法定规定所造成的工期顺延 合同法和建筑施工合同示范文本通用条款中还规定了一些承包方合法顺延工期的情形。合同法其次百七十八条规定,隐藏工程在隐藏以前,承包方应当通知发包方检查。发包方没有刚好检查的,承包方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建筑施工合同示范文本通用条款中第16.3条、第18条隐藏工程重新检验和工程检查的工期顺延状况;第12条因发包方缘由停工的状况;第27.4条发包方供应材料到货时间迟于一览表规定的供应时间而造成

10、的工期延迟状况等等。此外,发包方和承包方还可以在施工合同专用条款中商定发包方的其他义务,商定若发包方违背合同,工期相应顺延。这样,可以最大限度的保障工期。 二因客观缘由或第三方缘由造成的工期延迟,经工程师确认,工期相应顺延。 建筑工程具有困难、长期、干扰因素多等特点,在实际施工中,除因发包方过错发生的工期顺延外,还有一些其他缘由可能导致工期顺延,主要表如今建筑施工合同示范文本通用条款第13.1条规定的几种情形。在这些状况下,经工程师确实认,工期相应顺延。 1、工程师未按合同商定供应所需指令、批准等,致使施工不能正常进行 2、工程设计变更和工程量增加; 3、一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成

11、停工累计超过8小时 4、不行抗力或意外事务 5、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明第15条规定:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。 6、专用条款中商定或工程师同意工期顺延的其他状况。 三、工期顺延索赔的情形及法律分析在工期顺延的同时,承包方并非确定能得到赔偿,合同法和建设工程施工合同示范文本对于索赔的情形有明确规定。下面将索赔情形分为四个方面: 一发包方过错:合同法278、283条; 二发包方缘由以及发包方风险:合同法第284条;建设工程施工合同示范文本条款11条第2款、第12条,甲指分包造成的工期延误等; 三工

12、程师验收导致工期顺延:建设工程施工合同示范文本条款16.3、16.4、18; 四工程设计变更:建设工程施工合同示范文本条款29.1。在此种状况下,虽不属于发包方过错,但是承包方有权就因变更导致合同价款的增减及造成的损失要求补偿。 在发包方有过错的状况下,承包方的索赔是毋庸置疑的;在发包方没有过错但因其缘由导致无法正常施工的,承包方照旧有索赔的权利。因为影响施工的因素众多,发包方并不对每一个非为承包方缘由的因素都担当过错责任,但考虑到建筑行业的特殊性,这部分的损失应由发包方负责。 此外,因不行抗力和第三方缘由,承包方基本无法得到赔偿,只能要求工期顺延。因为这对于双方来说是无法预见的,双方不存在过

13、错,而且并非因为一方所导致,损失应由各方自行担当。不行抗力在建筑施工合同示范文本通用条款39.1条中有详尽的商定,当无疑义。对于第三方行为,若是因为发包方缘由导致,例如发包方没有办理“双证而导致政府禁止施工,此种状况下发包方存在过错,承包方可以索赔,但假如是因为当地政策转变,例如奥运会北京政府要求停工,则承包方无法要求得到赔偿。 四、工期延迟问题风险规避防范要点 从上文可知,承包方享有工期顺延权利,主要分为两种情形。一种是发包方存在过错。另一种是因为客观缘由或第三方缘由。虽然在这两种状况下承包方不担当责任,但负有较大的举证义务,需要大量的签证和证据材料证明自己具有工期顺延的正值理由,并主动向发

14、包方索赔。因此,施工人需要在适时候实行必要的行动,以规避工期延迟的风险。下面从三个方面介绍防范的要点。 一工期签证。工期签证最主要的目的一是为了顺延工期,减免违约责任;二是补偿费用,减免工期延长带来的费用损失。而且一旦发生争议,工期签证是最有力、最干脆的减免责任的重要证据,因此确定要从各方面规范重视。 1、办理签证要快速刚好。当出现工期延迟的法定情形时,确定要第一时间向发包方发送签证,否则会因为拖延造成证据丢失,不利于索赔。同时,承包方应依据合同商定的方式提出工期签证,特别是合同有商定时限时,要留意在顺延事务发生后合同商定时限内提出。假如合同有商定签证格式或程序时,也要严格遵守,避开出现签证无

15、效的情形。 2、签证内容要具体、精确。工期签证必需要明确两方面内容,一是工期顺延的具体天数,假如未明确天数,一旦发生争议将由鉴定机构来鉴定工期,费时费劲且不行意料因素太多。二是工期顺延的费用补偿。应明确工期延误给承包方增加的实际费用,包括人、财、机的具体数目、计算方式、做成具体的清单台账。假如不能计算出具体数字,也应写明停工人数、停滞的机械台班或材料,以便作为今后计算根据。此外,要留意写明事务起因经过,提出工期顺延和补偿根据,明确各方责任。 3、签署签证要意思明确。工期签证只有发包方和承包方一样同意才真正生效,不能只是简洁告知。通常表述“双方一样同意、“发包方同意“发包方批准等干脆表示发包方认

16、可的字样,尽量避开“状况属实等模糊字眼,提高签证效力。 4、管理签证要系统规范。建筑工程困难、长期、变更因素多的特点意味着需要大量的签证,这就需要有一套规范、严格的签证管理体系。做好签证的刚好报送、回馈、签收,整理签证台账,刚好保存签证原件,留意复印件一般是不具备证据效力的。做到任何签证都有据可查、有章可循。 二工期索赔。工期索赔是非承包方自己过错造成工期拖延带来的损失,在签证办理不成的状况下,向对方提出的经济补偿/或工期顺延的要求。向发包方索赔是一件很困难的事情,需要承包方从各个方面做好充分的准备。 1、承包方的义务。承包方搞好项目管理工作,表现出良好的履约实力是索赔胜利的保证。这就要求承包

17、方要认真地按设计、合同、施工规范及工程变更进行施工,保证质量和工期,最大限度的防止不行抗力引起的损失扩大,主动履行自己的各项义务,避开留给发包方推脱索赔的借口。 2、重视索赔证据的收集。索赔胜利的关键在于施工索赔的证据是否充分有力。因此承包方要增加自己的证据意识,当工期顺延情形出现时,应刚好收集相关证据,包括合同、与发包方来往信件、现场照片、证人笔录、会议纪要、鉴定看法、政府相关文件和通知等等。值得留意的是,即使合同商定不存在任何延误工期签证或停工窝工损失补偿,当发生工期延误时,承包方也应刚好向发包方报送此种状况,为今后索赔打下基础。 此外,平常也要做好日常资料管理,探讨合同、招标文件的内容,

18、留意保存存档工程往来书信、修改增加的图纸、工地会议记录、工程财务资料、各种施工进度表、工程照片、气象报告以及在施工中发生影响工期和索赔的有关文件和记录,形成一个清晰反映整个工程全过程的数据库,为索赔供应刚好、精确、合法有效的证据,为索赔金额供应计算根据和基础数据。 在收集证据时要留意一下几点: 1重视原件证据的收集。资料复印件一般不具有证明效力。 2重视书面形式证据。凡是重大决议和双方意思表示都要以书面形式固定下来,例如接受会议纪要、往来工作联系单、承诺函、确认函等。书面语言要求简洁明确,根据清晰,数据精确具体。 3重视签字签收。一份书面文书尽管内容具体,假如形式不完备,例如缺少当事人签字盖章

19、、时间等要素,证据效力也是有瑕疵的。因此,书面文件,例如会议纪要、证人笔录等,确定要全部当事人当场签字,并签署时间。假如是送达发包方,最好在文件上干脆签收,或者是在邮单或送达单上写明文件名称和时间,并取得承包方有效签收的证明。其中有效签收是指签收人有签收权利,如发包方代表或发包方法定代表人、或收发员、或合同商定签收人。否则一旦发生诉讼,假如不能证明承包方曾发送过相关文件,将可能担当不能刚好结算,告知承包方或诉讼时效已过等不利法律后果。 假如发包方拒不签收文件,承包方可以实行两种方式规避风险。第一种,通过快递的方式寄送相关文件,在快递单上写清楚邮寄文件的名称和份数重要的文件最好去邮局寄,在快递单

20、上保存邮戳,在EMS网站上打印邮件跟踪查询记录该查询记录可让邮局盖章,这样承包方就可以证明其主见过权利。其次种,对于大额且较重要的签证或文件通过挂号又公证的送达方法,就是就寄挂号信的行为办理公证,取得公证书,证明力更强。 3、索赔程序及相关文件。 1当索赔事务发生后,应刚好在合同规定的时限内 一般是商定时限为28天向监理工程师提出索赔意向书,意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。从索赔事务起算日起至索赔事务结束日止,要认真做好同期记录,主要包括事务发生及经过的现场实际状况、人员设备闲置清单、工期延误和损害状况、增加的费用和现场人员、材料、机械的状况等。每天都应有记录,而且要有现场监理工程人员

21、的签字。从现场取得的证据,如现场照片、证人证言等也应请监理工程师签字确认。 2具体状况报告。在索赔事务的进行过程中每隔一星期,或更长的时间承包方应向监理工程师提交索赔事务的阶段性具体状况报告,说明索赔事务目前状况和费用索赔根据。同时将具体状况报告抄送、抄报相关单位。 3最终索赔报告。索赔事务造成影响结束后,承包方应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔具体报告。 最终索赔报告包括以下内容: 施工单位正规性文件; 索赔申请表:填写索赔项目、根据、证明文件、索赔金额和日期; 批复的索赔意向书 编制说明:索赔事务的起因、经过和结束的具体描述; 附件:与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件,包括承

22、包方发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及具体计算资料。 三竣工验收留意事项 1、工程完工后应刚好提交竣工验收报告,竣工验收前应审查是否有工期违约问题,刚好做好应对措施。主要对以下几点进行审查:1签证是否落实;2工期是否无责任; 3工程款支付是否有保障;4结算是否落实;5工程资料、工程移交是否规范。 2、为避开竣工结算后,发包方再提起工期反索赔、质量反索赔,承包方可以在竣工结算书上写明:“双方再无其他争议,或另外签订补充协议互免违约责任。 3、工程实践中,承发包双方在竣工结算过程中,对个别项目有分歧,但为了避开影响工期的交付运用等,双方可先就没有争议的项目签订结算书,以后再解决有争议的项目。

23、五、案例 A学校以下简称学校于2023年4月22日和某一建筑安装工程有限公司以下简称教学楼承包方签订了一份教学楼工程施工总承包合同。承包范围为教学楼土建、水电安装施工,该工程建筑面积为5368.66平方米,框架五层,质量标准为合格,要求2023年4月26日开工,2023年11月30日竣工,工期220天日历天,本工程接受固定单价合同,按1999年建设工程施工合同示范文本版本进行签订,合同商定工程预付款为合同价的20%,中间付款按工程形象进度的70%支付,工程竣工验收合格后付至合同价的85%。 合同签订后,承包方按合同商定时间如期进行施工,但在工程主体封顶后封顶时间为2023年8月15日,学校的工

24、程款因资金惊慌未能按时支付合同规定封顶后7日内付款,即付款时间为2023年8月22日,学校容许承包方工程款会立即到位,要求承包方接着施工,但经承包方多次催要,工程款仍未到帐,因此承包方于2023年8月23日给学校打了一份书面报告,报告中称若学校在七日内仍不能付款,承包方将不得不停工。七日后学校仍未付款也未赐予答复,承包方又于2023年8月30日给学校打了其次份报告,该报告中明确表态,因学校未按合同商定付款,因此本承包方将于2023年9月1日停工,停工期间的全部损失由学校担当,随即承包方对工地进行了全面停工,在停工期间承包人也多次刚好地向学校发出了索赔报告。两月后,学校筹到了工程款并支付给承包方

25、,同时书面要求承包方全面开工。承包方在收到学校的工程款后却给学校发了一份索赔报告,报告中说学校应对该停工期间的工期及费用损失进行赔偿,否则不能开工。后经双方多次协商,学校仅对延误的工期进行了确认,但对费用索赔却未达成一样看法,因此承包方拒绝复工。工程始终拖了一年,一年后承包方向学校发出关于补偿教学楼停工期间损失函件的律师函,要求学校赐予赔偿这一年零两个多月的工期及费用损失,否则将提起诉讼。 争议焦点 1、承包方的停工是否有法律根据? 2、承包方所要求的停工期间对工期和费用损失进行补偿是否有法律根据? 3、工程款利息如何计算?简要评析 1、建设工程施工合同示范文本第26条第4款:发包方不按合同支

26、付工程进度款的,双方又达成延期付款协议的,承包方可以停止施工,由发包方担当责任。合同法第269条也规定:“建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。由此可见,在形象进度款方面,当承包方完成了一个阶段形象进度,发包方应当支付相应形象阶段的进度款。假如发包方未支付的是进度款,则承包方就享有抗辩权,可以不履行接着施工的义务。因此在本案中学校在主体完工七日内未支付进度款,承包方以此为据在向学校发出了书面通知而学校仍不履行的状况下进行停工是有法律根据的。但是否全部的停工都由学校来担当呢?回答是否认的,在学校支付了该笔进度款后,承包方以学校不同意该期间的损失为由照旧停工是无法律根据的。合同法

27、第269条同时也有另一层含义,建设工程合同应为承包方应先履行完工义务,发包方支付价款的合同,假如承包方支付了进度款,承包方就应当履行接着施工的义务,至于发包方延期付款的违约责任及停工期间的损失应另行处理,如未达一样看法,可实行调解、仲裁或诉讼的方式进行处理,但承包方不能以未达成一看法为由拒绝接着施工的要求。 因此,可以说承包方在学校应付进度款之日至已付进度款之日期间的停工是有法律根据的,而自学校已付进度款之日以后的停工是无法律根据的。 2、建设工程施工合同示范文本第36条第2款:发包方未能按合同商定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包方担当责任的其他状况,造成工期延误和或承包方不能刚好得到

28、合同价款及承包方的其他经济损失,承包方可以书面形式向发包方索赔当然要按合同规定的索赔程序,在本案中承包方在停工期间曾多次刚好地向学校递交了书面索赔报告,因此可得知索赔程序是合法的。承包方停工确实是由学校迟付工程款引起的,学校赐予赔偿也是应当的。示范文本第13条第1款:因发包方未能按商定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行,造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延,本案中学校已对应付进度款之日至已付进度款之日期间的工期进行了确认,因此此段时间的工期可相应顺延是有法律根据的。相应顺延工期;示范文本第12条:因发包方缘由造成停工的,由发包方担当所发生的追加合同价款,赔偿承包方由此造成的损失,因此

29、承包方向学校要求费用补偿是有法律根据的。对于该停工期间的费用可接受实际发生损失的方法进行逐项累加计算。但是根据上面第1条的分析,自学校已付进度款之日以后的停工,学校是不需要负责的,因此该停工期的工期也是不能顺延的,费用也是不能补偿的,相反学校还可以就该段时间的工期及费用损失向承包方进行反索赔。因此,可以说承包方在学校应付进度款之日至已付进度款之日期间的工期及费用补偿是有法律根据的,而自学校已付进度款之日以后的工期及费用补偿是无法律根据的。 3、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明第十七条规定:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有商定的,依据商定处理;若没有商定的,

30、则按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条规定:“利息从应付工程价款之日计付。因此在本案中该笔进度款的利息的计息时间应从应付款之日即2023年8月22日起至已付款之日止,利率按该期间中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。 第三篇:延迟返校申请书 延迟返校申请书2篇 篇一 敬重的老师: 我于 XX 年 XX 月 已被 XX 单位聘用录用,如今正在单位工作或者正在试用期,不便利回校参加岗前培训。 单位相关信息如下:单位名 称为: XXXX,地址: XXXXX,联系电话: XXXXX,最好是固定电话,并附上就业证明材料一份。 我承诺在校外期间遵纪遵守法律,不参加任何违法活动,留意人身财产

31、平安,经常与家长和学校保持联系,按时交回和完成学校布置的各项任务和作业,按时回校参加论文辩论相关工作,按时回校办理离校手续。 请审批。 申请人: XXX 班 别: XXXX 学 号: XXXXX xxxx年 X月 X日 篇二 兹有xx学校xx班级学生xxx,本应按学校规定时间三月中旬返校,因实习工作缘由不能按时返校,特此申请延迟返校。 个人承诺与声明: 我保证严格遵守学校教学管理规定,保持与学校联系,依据学校要求按时返校完成学业考试、按时办理相关毕业手续。遵纪遵守法律,不做损害学校以及个人声誉的事情,个人平安问题由自己和家长负责,学校不担当任何相关责任。我父母或监护人知情且同意我的申请。 申请

32、人签名: xxx 日期:xxxx.xx.xx 电话: 父母或监护人看法: 签名:xxx 日期:xxxx.xx.xx 电话: 第四篇:延迟退休申请书 延迟退休申请书 在经济飞速进展、人们往来越来越亲热的今日,我们都会用到申请书,利用申请书我们可以表达自己的愿望和诉求。大家知道申请书的格式吗?以下是我细心整理的延迟退休申请书,仅供参考,欢迎大家阅读。 延迟退休申请书1 市*中心: 本人生于 年, 年参加工作, 年进入市*中心工作,历任中心办公室主任、中心副主任等职务,按规定应于20xx年11月办理退休手续。因工作需要和本人意愿,根据有关文件精神,申请延期退休一年,接着在市*中心工作。 特此申请,请

33、领导批示。 申请人: 日期: 延迟退休申请书2 xx单位: 本人生于年,年参加工作,年进入xx单位工作,历任xxxx,xxxx等职务,按规定应于xxxxx年xxxx月办理退休手续。因工作需要和本人意愿,根据有关文件和规定,申请延期退休一年,接着在xx单位工作。 特此申请,请领导批示。 xxx 20xx年xx月xx日 延迟退休申请书3 市xx中心: 本人生于20xx年,20xx年参加工作,20xx年进入市xx中心工作,历任中心办公室主任、中心副主任等职务,按规定应于20xx年11月办理退休手续。因工作需要和本人意愿,根据有关文件精神,申请延期退休一年,接着在市xx中心工作。 特此申请,请领导批示

34、。 申请人:xx 日期:xx 延迟退休申请书4 公司领导: 我叫XXX,诞生于20xx年X月X日,现公司从事xx工作。20xx年6月我将到达退休年龄,但由于本人系高级技术人员或高级工程并且身体健康状况良好,情愿为公司进展接着奉献力气。现特此向公司提出延迟退休申请,望公司予以批准。 特此申请! xx 20xx年3月X日 延迟退休申请书5 市xx中心: 本人生于xx年,xx年参加工作, 年进入市xx中心工作,历任中心办公室主任、中心副主任等职务,按规定应于20xx年11月办理退休手续。因工作需要和本人意愿,根据有关文件精神,申请延期退休一年,接着在市xx中心工作。 特此申请,请领导批示。 申请人:

35、xxx 日期:年月日 延迟退休申请书6 敬重的XX领导: 本人XX,XX年XX月XX日诞生,今年10月满55周岁;XX年参加工作,工龄XX年。现为XX工程师,XX市首届优秀专家,XX市劳动模范,XX省五一劳动奖章等称号。 本人主持探讨的课题XXXX、XXXX等两项科研成果均获XX奖。因科研工作需要以及本人意愿,申请延迟退休。特此说明: 一、本人主持的科研课题XX被评为xxxx市科学技术进步一等奖,现已申请XX省科学技术进步奖,课题评审进入关键阶段。 二、本人在XX单位工作了XX年,对单位抱有深厚的感情,对科研照旧抱有很大的热忱,盼望接着做出自己的奉献。 综上所述根据有关文件精神,申请延期退休,

36、接着在XX工作。 特此申请,请领导批示。 致此 敬礼! 申请人:XX XXXX年XX月XX日 延迟退休申请书7 市xxxx中心: 本人生于20xx年,xx年参加工作,xx年进入市xxxx中心工作,历任中心办公室主任、中心副主任等职务,按规定应于20xx年11月办理退休手续。因工作需要和本人意愿,根据有关文件精神,申请延期退休一年,接着在市xxxx中心工作。 特此申请,请领导批示。 申请人:xxx 日期:20xx年xx月xx日 延迟退休申请书8 公司领导: 我叫_社保号_,诞生于XX年X月,现公司从事_工作。_年_月我将到达退休年龄,但由于本人系高级技术人员或高级工程并且身体健康状况良好,情愿为

37、公司进展接着奉献力气。现特此向公司提出延迟退休申请,望公司予以批准。 特此申请! 申请人: 日期: 延迟退休申请书9 xx单位: 本人生于xx年,xx年参加工作,xx年进入xx单位工作,历任xxxx,xxxx等职务,按规定应于xxxxx年xxxx月办理退休手续。因工作需要和本人意愿,根据有关文件和规定,申请延期退休一年,接着在xx单位工作。 特此申请,请领导批示。 申请人: 日期: 延迟退休申请书10 敬重的XX领导: 本人XXX,女。汉族,XXX年X月X日诞生,到X年X月满55周岁。X年参加工作,中共党员;教龄X年。是X校高级老师,曾获市级骨干老师;感动草原十杰母亲,优秀班主任,优秀指导老师

38、等荣耀称号。 本人身体健康;最近几年始终都是全勤;能精彩的完成学校领导分给的各项教学任务; 本人在X校工作了X年,对单位抱有深厚的感情,对教化事业有极大的热忱,盼望接着做出自己的奉献。 综上所述根据有关文件精神,我自愿申请延期退休,接着在香山中心校工作。特此申请,望领导批准。 申请人:XXX 20xx年3月 延迟退休申请书11 敬重的领导: 您好!本人XXX,1957年10月19日诞生,今年10月19日就满60周岁。在XXXXXX(单位工作近X年,如今是XXXXXXXX职务,在工作期间,都能以踏实、严谨的工作作风,认真对待每一份工作。按时按质完成单位、部门支配的每一项任务;勤勤恳恳、踏踏实实,

39、是自我的工作看法 如今本人已经到达法定退休年龄,但是舍不得离开工作过这么多年的岗位,舍不得始终关切我照看我的企业大家庭。虽然我本人已经到达了退休年龄,但是各个方面包括身体都还能胜任这个工作岗位,信任自己还能用多年积累起来的工作阅历为企业发挥余热,奉献一份绵薄之力。 特申请接着在岗工作,请单位领导考虑本人的实际状况,准予延迟退休年限。诚谢! 以批准为盼。 申请人:XXX 日期:20xx年XX月XX日 延迟退休申请书12 A单位: 本人生于xxx年,xx年参加工作,xx年进入A单位工作,历任xxxx,xxxx等职务,按规定应于xxxxx年xxxx月办理退休手续。因工作需要和本人意愿,根据有关文件和

40、规定,申请延期退休一年,接着在A单位工作。 特此申请,请领导批示。 xxx 20xx年x月x日 延迟退休申请书13 敬重的XX领导 本人XXX,女,汉族,XXX年X月X日诞生,到XXX年X月X日满55周岁。X年参加工作,中共党员;教龄X年,曾获市级骨干老师;感动草原-十杰母亲,优师等荣耀称号。 本人身体健康,精力充分;最近几年始终都是全勤,能接着完成教学任务及领导分给的各项工作任务。 本人在校工作了年,对单位抱有业有极大的热忱,盼望接着做出自己的奉献。 综上所述根据有关文件精神,我自愿申山中心校工作。特此申请,望领导批准。 申请人:XXX 日期:20xx年XX月XX日 延迟退休申请书14 公司

41、领导: 我叫XXX社保号XXXXXXXXXXXX,诞生于20xx年X月,现公司从事xxxxxx工作。20xx年6月我将到达退休年龄,但由于本人系高级技术人员或高级工程并且身体健康状况良好,情愿为公司进展接着奉献力气。现特此向公司提出延迟退休申请,望公司予以批准。 特此申请 申请人:xxx 日期:20xx年xx月xx日 延迟退休申请书15 公司领导: 我叫(社保号),诞生于x年x月,现公司从事工作。20xx年6月我将到达退休年龄,但由于本人系高级技术人员(或高级工程)并且身体健康状况良好,情愿为公司进展接着奉献力气。现特此向公司提出延迟退休申请,望公司予以批准。 特此申请 20xx年3月 第五篇:延迟辩论申请书 延期辩论申请书 敬重的老师: 您好! 我是xx系xxxxxxx班学生xxx,由于本人要在2023年5月29日参加xxxxxxx考试,考前3天要进行现场审核、考后一周左右有面试。且考试地点与学校距离太远无法依据规定时间折返两地,因此不能按时参加学校毕业设计的辩论。在此,恳请学校领导批准申请延期辩论! 在此特别感谢学校老师、领导对我们的关心和求职期间莫大的支持与关心! 申请人:xxxx 联系电话:xxxxxxxxxxx 学生家长:xxxx 联系电话:xxxxxxxxxxx xxxx年x月xx日

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁