《2023年施工班组内部承包合同（小编整理）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年施工班组内部承包合同（小编整理）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年施工班组内部承包合同（小编整理） 第一篇：施工班组内部承包合同 施工班组内部承包合同模板 项目甲方： 承包班组乙方： 按照中华人民共和国建筑法、建筑工程施工合同及有关规定，为明确双方的责任、权利和义务，本着自愿互利、权益同等的原则，经协商一样签定本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称： 1.2承包范围：设计图纸范围内的模板工程包括阳台栏板、止水带、顶层造形等模板工程 模板工程包括加工棚搭设、模板制安拆及清理、场内运输并在甲方指定位置堆码整齐。 1.2.1操作准备：领退料具、收料交接、选料配料、划线截料、木方压刨、拼口对缝、钉木条及取料和制成品分类堆放等全部操作过程。 1.2.2安
2、装：立模板、立支撑、锯钉木条、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺丝、安木条、钉卡子、吊正找平、贴嵌缝隙、补洞、清理木梢、预留空洞及搭拆支模架、二次模板修理及打模修理，上脱模剂等木模制平安过程。 1.2.3撤除：撤除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺杆、贴缝料及搭拆简易架。 1.2.4清理：清理模板干结水泥及砂浆、模板刷隔离剂每周转一次刷一次支拆模板清理工作区范围内全部木梢、废渣等垃圾；撤除最终一层结构模板后，要把全部铁钉起净并卸下钢管全部夹具、扣件；并且全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定地点，做到工完场清。项目部不担当乙方所产生任何零用工。 1.2.5其他：主体结构图纸范围内的预留洞
3、留设包括安装工程、预埋件安放，拉接筋打孔、后浇带、施工缝预留洞口、止水带、阳台栏板、浇混凝土前预留梁口、管道井等模板安拆挂设钢丝网片等、清凿胀模混凝土及修补，对拉螺栓止水螺杆的垫块制作、安、拆清理割头，以及浇混凝土时必需派备专人看护模板，跟踪检查。胀模，跑模的修补剔凿。 1.3承包形式：包清工、包质量、包平安、包进度、包辅材、铁钉、铁丝、海棉条胶带价已含在承包价格内，不再另算。 1.5工程质量等级：优质结构。 支付。 10、乙方班组承包人 住工地负责人，乙方班组住工地负责人必需每天24小时吃住在工地，跟班指挥，合理支配劳动力，外出必需向工长和生产经理请假。对本班组文明施工，质量工期、平安生产、
4、职业管理、工程结算等负有全部法律和经济责任。 11、乙方如出现工期惊慌，晚上不加班，甲方有权指派其他人员突击，工资双倍从乙方工程款中扣出。 五、工程结算 1、按模板接触面每平方米 元结算。人防地下室按 元/结算。 2、乙方自代生活费，在完成一层混凝土浇灌完10日内付已完工作量的70%，地上七层完成后10日内付已完工程量的70%，主体封顶混凝土浇灌完30日内付已完工作量的80%，余款在主体验收后六个月后一个月内全部付清。 第六条：劳务工作质量与验收 1、乙方完成商定劳务应认真依据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检交接检制度，随时接受甲方代表
5、和委派人员以及各项质检部门的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方要求返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。如乙方整改不力，甲方可以调遣其他班组关心整改至验收合格，其互助用工费用由乙方担当。如因乙方缘由质量达不到原定等级扣除0.5元/模板接触面积。 2、乙方依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以施工图纸、设计变更为根据，细心组织施工。 3、严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，乙方必需经甲方验收合格、记录后，方可接着下一道工序施工。对重大隐藏工程，有乙方通知甲方，由甲方据报业主、监理验收、办理隐藏工程验收手续后，方可进行下道工序施工。 第七条：平安生产 1、甲方负责乙方
6、担当的工程进行平安交底，提出明确的平安生产要求，并进行监督检查，乙方必需认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程。 2、乙方必需按建设部“一标四规范要求进行平安生产、提高班组自身平安意识，加强班组职工平安教化和管理，做好平安设施防护和自身防护用品的佩戴，严禁冒险作业。 3、乙方在动力设备、高压线路、地下线路、地下管道、易燃、易爆地段及交通要道旁边施工前，应向甲方提出平安爱惜措施，经批准后实施，甲方担当费用。 4、施工中如因乙方违背上述规定而发生伤亡事故其一切责任损失由乙方 对总包单位的工程款结算和催要。双方真诚商定：乙方余款的20%情愿协同甲方一起与总包单位结算，假如总包单位许诺干
7、脆支付班组人工费，乙方保证不从总包单位干脆付款，否则乙方余款20%自愿作为违约金。甲乙双方在上述原则基础上，甲方确定保证乙方工程款100%兑现。 第十三条：其他条款 1、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系，否则由此引起的一切责任和损失由乙方担当。 2、乙方需要甲方签证时，必需在每一事项发生之日起7日内办妥手续，必需由主管工长、现场经理签名。甲方如需乙方人员做零工，乙方应主动协作每工按70元计算。 3、乙方听从甲方管理方法，遵守甲方的各项规章制度。 4、本合同及一切附件、涉及本合同变更、说明及终止一切协议等资料，必需由合同双方当事人签名，其行为才被认定为有效，否则无效。 第十四条：合
8、同的生效终止 1、合同生效日期：自乙方与甲方签字之日起生效。 2、合同终止日期：乙方工程全部完工并支付，甲方付款完毕后终止。第十五条：附加条款 1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。 2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 第十六条：补充条款：乙方施工人员必需统一到食堂就餐，甲方集中供应开水，乙方人员不得在宿舍内运用电炉、电壶、电锅、热得快等，一经觉察罚款自负。 甲方代表： 家庭地址： 身份证号码： 联系电话： 乙方代表： 联系电话： 其次篇：施工班组内部承包合同(钢筋工) 合同号： 重庆柏森建筑劳务有限公司 钢筋工班组内部承包合同 甲方全称： 重庆柏森建筑劳务有限公司 乙方全称： 周勇，
9、男，身份证号：*571 一、工程概况： 1、工程名称：合川区北城沙坪路还建二期5#楼 2、工程地点：合川区北城沙坪路 二、合同内容：内容、范围、工作量计算方式及确认 1、承包范围：_5#楼_工程中涉及的全部钢筋制作、安装，焊接本工程中全部直径大于等于12的钢筋均接受焊接属本承包范围。 2、承包内容： 、承包范围内的全部钢筋加工机械、辅材。 、全部钢筋制作、绑扎、焊接，以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材，购置花岗石垫块，安装塑料垫块，马凳铁的制作安装。 、施工现场内及作业面的钢筋刚好清理、收捡，协作下车等工作包括文明施工的突击支配，不发生一切计时工。 、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责，进入现
10、场的机具必需有出厂合格标记，并经由项目部检查合格后方能安装运用。其中包括手套、绑扎钩、雨衣、平安帽，必需统一颜色，并且要有合格证，对讲机不少于3部等其它工具。 、两天内清理完已完工作面，并将剩余的材料用于上一层中。 三、工程单价包括内容定额规定内容及相关文件内容： 1、工程单价按施工图图算量计算： 0.00及地下室顶板及以下钢筋：根据结施图依据520元/吨计算。 0.00以上主体、装饰钢筋：按_25_元/m2计算，二次结构中的构造柱、拉墙筋、圏梁、过梁等合计增加1.5元/平方米，本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。 2、单价包括的范围 、单价中包括钢筋到场后的上下车费、
11、并转运到指定地点分类堆放整齐，钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购置及安放、预埋铁制作及安放；墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等，场内钢筋多次转运，浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上协作作业，负责检查调效钢筋和爱惜层厚度，确保结构符合规范相关规定验收时，钢筋扫描全部合格，若结构验收钢筋扫描不合格，钢筋班组负责担当全部经济损失及法律责任，并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。 、单价中包括：文明施工，原材料成品、半成品分类堆放整齐，不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整齐、洁净、美观、全部成品及半成品和原材料必需按指
12、定地点并挂牌堆码整齐，每天完工后要将层散落材料回收洁净放入库房。 、单价中包括；乙方自带合格的钢筋加工设备断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备，对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必需满意钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、平安帽、平安带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和平安用具及低耗品。 、钢筋损耗不得超过1%，超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购置价赔偿给甲方。 、施工现场不得有长于500mm的直径大于 10mm以内的钢材废料，所发生的短料必需按甲方要求接长后运用，工程收尾时甲方觉察照旧有长于300mm的钢筋时要求乙
13、方班组按购置价赔偿。 6、后浇带绑扎钢丝网及焊马蹬铁。 7、外加工的箍筋的制作费据实在决算中扣除。上述全部工作项目都在承包范围内均不再发生计时工，如确属本合同工作以外发生的计时工，按技工普工平均工资100元/工日计算，并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续，过时不补，过时无效。 四、合同价款： 1、根据上述其次、三条工程承包范围及内容，经甲、乙双方一样同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算根据。 2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的全部工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费；自带各种自用材料和平安用具费、外来用工管理费，农忙措施费，赶工补偿费用，管理费、利
14、税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费；政策性文件及合同包含的全部风险、责任等各项应有费用。 3、乙方应交纳的务工费、施工平安保险费，由甲方代扣代缴以总产值的1.0%计算，劳务管理费据实按乙方工资占工程总工资比例由乙方支付。 五、材料机具供应 1、本工程由甲方供应的机械设备、工具用具为：塔吊、施工电梯及操作人员费用 2、乙方自备的机械设备、工具用具： 断钢机、弯钢机、调直机、切割机、电焊机、电锤、电钻、切割机、切割片等满意平安施工需求的机具，配件；二级配电箱以后的各种配电箱、各种电缆电线、照明设施甲方供应至二级配电箱和满意施工需求的全部其它电器材料；
15、辅材包括扎丝、元钉、元丝、垫块、粘胶带等满意施工需要的全部辅材。钢丝绳、石笔、纸张、笔墨、墨斗、墨线、油漆、线锤、卷尺、尺方、手推车、大小扫把、水管、找平水平管、手套、包括维护修理的帮助材料以及上述末提到但乙方承包范围内需运用的全部机械设备和工具、辅材。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中 3、防护用品中的平安帽、防护罩、平安带及其余防护用具由乙方自备。 4、甲方供材供应至施工现场仓库或现场堆场，其中钢材及水泥实行限额领用制度，钢材限额为下料单数量+1%的损耗，水泥限额为实际协作比+1%的损耗。乙方在施工过程中，应留意节省材料，严禁人为奢侈。如超过限额，超过部份的数量钢
16、材按6000元t、水泥按400元/吨由乙方赔偿。 5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定，对领用的材料要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对租用的甲方机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养，并按甲方规定支付租用费用。 6、周转材料中的易耗品实施限额管理，扣件损耗量规定为1%，超出部分由班组按市价赔偿。 六、质量标准： 质量要求：根据施工图进行施工，质量满意设计及国家现行工程验收技术规范要求，到达 优良 标准。 1、基础、主体质量必需到达质检站及监理公司验收90分以上，如验收时未到达90分，则扣除乙方班组总人工费的20%并由此给甲方造成返工、延期损失费由乙方全部负责，并在总工资中扣除。 2、
17、检查要求：柱梁板筋绑扎完后在班组自检合格后，由乙方质量负责人，通知 甲方各幢号工长，并共同检查，合格后报请监理、建设方验收，合格后才能隐藏。在本次检查中如出现第3条所列的质量问题，如不刚好整改，按第3条所列条款惩处，并无条件刚好整改，并请监理、建设方复检，如复检还不合格处，处以双倍罚款并责令该小班组换人。 2在每次质监站验收检查中，如有第3条所列问题，按第3条所列条款双倍惩处。 3主体竣工验收和本项目自检扫描，如觉察第3条所列问题，并需处理所需产生的一切费用均由乙方负责担当。 3、检查要求： 3.1钢筋的品种、级别、数量、规格； 3.2钢筋骨架尺寸； 3.3筋、板上墙加强钢筋、洞口加强筋、预埋
18、件遗漏、位置、数量； 3.4钢筋接头位置和数量； 3.5钢筋的搭接长度和锚固长度； 3.6受力钢筋爱惜层； 3.7箍筋的间距、数量及位置； 3.8受力钢筋的间距、数量及位置； 3.9钢筋节点构造。 对于3.1、3.2、3.3不合格将处以每处每次200元罚款。 对于3.43.9在每次检查中质量问题累计超过5处次以上包含5次者，超出部分处以每次每处50元罚款。 七、合同工期： 1、0.00以下基础依据工程总包单位要求执行，即总包单位追究甲方工期延误责任的，则由乙方担当与其施工相关的责任； 2、主体 按工程总包单位的要求执行，即总包单位追究甲方工期延误责任的，则由乙方担当与其施工相关的责任 ； 3、
19、因乙方缘由组织不力导致工期延误按 每天2000元罚款。 4、工期顺延的前提条件： 1、停电、停水、大型机械出现的故障问题。 2、暴雨、材料供应不到产生的。 3、政府行为，建设单位及有关单位要求的停工。注：其中1、2项一周内累计半天以上工期顺延；半天以内不作为延期条件。 5、在施工过程中，乙方若达不到甲方进度要求，甲方有权自己增加人员关心乙方完成任务。其单价由甲方确定给增加的人员，并在乙方总人工费中扣除，这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容，甲方有权单方面解除乙方的劳务合同，乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。 八、付款方式： 1、本合同付款方式：1每月10日之前，乙方将
20、上月完成工程量报甲方审核，甲方在30日之前完成审核，次月10日之前按完成工程量的80%支付款项；2工程完工竣工验收报告合格后，扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付，剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清，乙方每次结帐需向甲方供应员工工资表。 3、全部费用结算单需经甲方现场分项工长、责任工长、内业预算及本项目执行经理签字后生效，缺以上任何人签字的结算单均无效。 九、平安生产： 1、乙方必需协作甲方项目部对员工进行平安培训后方可上场施工。乙方施工人员必需按甲方规定标准穿戴劳保用品，并遵守甲方现场平安管理的各项规章制度，特种作业人员必需持有效证件方能上岗。严禁酒后上班，不准穿
21、拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准，不准随便撤除平安设施及防护装置，不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路，非机操工严禁用机电设备。若有违背上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次，若发生平安事故视事故状况分别担当事故费用。属乙方缘由发生的平安事故，乙方负责事故的统计并上报。 2、施工现场管理应符合建筑施工平安检查标准的规定,同时必需遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查，如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于 18周岁者杜绝运用，否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部担当并负责
22、处理。 4、乙方人员合同期间违背平安规章制度，违章作业造成的人员伤包括轻重伤残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故，单次费用在5000元以下的，乙方自行解决，若超过5000元时，由乙方担当30%，甲方担当70%。 5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，其费用由乙方担当，在支付给乙方的相关劳务费用中扣除，但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。 十、文明施工及住宿、生活区卫生： 1、全部乙方进场人员，必需听从甲方管理，如不听从管理，每发生一次担当违约责任300元/人.次。 2、如乙方班组人员有偷盗行为，则处予该班组担当违约责任金3000元/次，并将偷盗责移交派出所处理。随
23、地大小便处予200元/次。不管任何缘由在工地打架斗殴者每人每班组各处予担当违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同担当，由此造成的相关法律责任和经济损失应刚好上报公安机关备案。 3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方担当违约金5000元/次，再追究乙方经济和法律责任。 4、施工现场临时住房要建立卫生责任制，班组宿舍，必需每天派专人清扫洁净，保持清洁清洁用具自理，如觉察宿舍不清洁每一个房间处予违约责任50元/次，工人出工时宿舍被子、衣服、鞋、用具、清理整齐，否则一个房间处予违约责任50元/次。男女职工严禁混居，甲方不供应夫妻同住住房，属夫妻职工的，提倡在工地外租房居住，
24、一切费用自理。 5、乙方工人必需疼惜产品、公物、如觉察有意损坏产品、公物者则照价赔偿，并且处予违约责任金1000元/次。 6、乙方全部现场施工人员应在现场施工食堂就餐，不宜在外面就餐，其在外面就餐所发生卫生上疾病及食物中毒等一律由乙方负责、甲方不负任何责任。 7、乙方人员进场施工一个月内，生活费由乙方自行解决，甲方不负责借支现金以及饭菜票。 十一、双方责任、权利和义务： 一甲方责任： 1、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对其进行遵纪遵守法律、平安消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教化工作，并进行监督、检查。 2、甲方向乙方供应施工图及施工技术材料1份甲方供应原图，乙方自行复印，费用自
25、理。 3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施，尽可能为乙方的生活供应便利 4、甲方负责对乙方人员进行平安教化，对施工过程中的平安生产、文明施工、工程质量、工期支配、材料运用等状况进行监督管理。 5、甲方协调各分包工种之间的关系，使各分部工作的施工不影响本工程的施工。 6、甲方负责按进度支配及施工组织生产所需的各种材料选购供应。 7、甲方为乙方代购平安帽、平安带及建筑背心，其费用在第一次付款时扣出。 8、甲方应按合同规定刚好办理劳务和机械费用的结算、付款。 9、应刚好供应乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、平安、节省等措施，刚好供应必备的机械、工具和材料。 二乙方责任： 1、乙方负责完
26、成从工程开工之日起至合同终止以及合同商定的全部工作内容。 2、乙方派周勇为其工程施工负责人,必需驻守工地现场.3、乙方派_为专职平安员，_为质量员，负责木工车间有技术要求工人的日常工作。 4、根据甲方的施工进度支配，做好承包范围内劳动力组织及材料的节省管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺当进行，不影响其他工程的施工。 5、合同履行期间，无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度，遵守国家政策法令，遵守本合同商定的全部内容，自觉接受甲方现场管理人员的支配指挥、监督及检查。若乙方违背合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方担当违约责任金壹万元正，状况严峻导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决
27、者，甲方有权终止合同。 6、参与图纸会审和施工方案的探讨，参与施工生产协调会，参与施工过程中的生产管理，负责施工过程中的超平、放线、关心甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料，负责办理工程的中间 交接验收，担当成品爱惜。 7、坚持平安生产、文明施工、节省用材、对施工过程中违背操作规程和现场规定所发生的大、小平安事故，其经济及刑事责任全部由乙方自行负责担当，对野蛮施工，违背操作规程及不负责任，失职等造成的质量、平安及材料损失，担当全部责任。 8、因乙方缘由造成的返工与停工，乙方负全部责任，并自愿在总工资中扣除20%来赔偿给甲方。 9、因乙方协作不力，造成其他工种工期延误时，乙方应担当全部责
28、任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。 10、严格限制材料消耗，对无正值理由造成的超定额、超预算、超支配的材料用量乙方将担当全额赔偿，结算时在总工资中扣除。 11、负责甲方为乙方人员所买的综合保险费，乙方担当保险总金额的100%费用，结算时在班组总工资中扣除。 12、乙方进场人员负责正确配带甲方发放的胸牌、平安帽和衣服背心、并按甲方购置的本钱价在结算时在总工资中扣除。 13、乙方严格按国家及重庆关于对农夫工工资的相关管理规定，确保每月支付清农夫工工资，若有民工举报、民工闹事、新闻煤体及电视暴光，甲方将处予乙方担当违约金5000元/次。 14、乙方合同工程禁止转包和再分包，乙方不得将本合同项目
29、的劳务作业转包或分包给他人，否则，乙方将担当因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方觉察乙方违背本条商定的，有权单方面通知乙方解除合同，乙方担当劳动酬劳总额10%的违约金，并且乙方缴纳的保证金甲方不退还。 15、乙方负责刚好申报班组人员增减花名册，若因缓报或漏报造成的损失均由乙方负责。 16、乙方班组长在签订合同时必需持有效身份证原件及复印件，班组成员自然人必需持有效身份证复印件，签订合同时附在正本合同上。 17、乙方应对工人工资逐月造表发放，工资发放表必需由本人签字，严禁代签，每个月的5号交由项目部存档。 18、乙方班组在工程完工质检站验收合格后，结算时由甲方项目经理按合同文本开启甲方公司正式
30、收方单，甲方项目经理开启的收方单必需有乙方班组长及组员自然人签字盖手印后，由项目经理交回甲方公司工程部、造价部、劳资部门审核签字，最终由劳资主管领导签字后此收方单方能生效。 19、如图中有设计错误和不合格，乙方必需马上向甲方技术人员刚好提出，假如未及 时提出，造成返工，乙方自负经济损失，并且双倍扣出经济损失，经济损失从工程款中扣出。 十二、保证金及保修金： 1、保证金： 乙方在签订合同时支付50000.00元伍万元人民币作为质量和工期保证金。待乙方担当的工作保质、保量、圆满顺当完成后，由甲方无息退还乙方。若在施工中乙方出现大的质量、平安问题，返 工的整改费用超过5000元者，进度总工期超出10
31、天者，违背该合同商定条款者，此保证金不退还乙方。 十三、违约责任： 1、若乙方质量达不到要求，乙方必需进行整改直到满意相关规范要求，若乙方不整改或出现重大质量事故，甲方有权单方终止合同，结算时只办理验收合格部分的工程量，不合格的工程量由乙方担当全部材料费及人工费损失。 2、如乙方的施工进度不能满意甲方要求，甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满意甲方的工期要求，导致工期横道图短期节点延误按2000元/天惩处，直至解除合同并限期撤离现场，并由乙方担当相应损失和相关责任。 3、因乙方缘由中途终止合同，乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算，乙方担当解除合同给甲方造成的损失，损失费在办理结算时
32、由甲方扣除。乙方所缴纳的履约保证金不退还。 4、乙方必需无条件听从甲方项目经理及管理人员的指挥和支配，否则造成的损失由乙方负责，同时甲方有权要求乙方停工整改，直至终止合同。 5、如甲方觉察乙方有拖欠农夫工工资的现象，甲方有权不经乙方同意，干脆从支付给乙方的进度款中代扣代支，并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严峻导致农夫工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的，其违约责任按上述第2、3条款处理，发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次，乙方还须担当5000元/次的违约金。 十四、合同解除： 1、假如甲方不依据本合同的商定支付劳务酬劳时，乙方可以停止工作。停止工作超过
33、28天，甲方仍不支付劳务酬劳，乙方可以通知甲方解除合同。 2、如因不行抗力缘由致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。合同解除以后，双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的爱惜和移交工作，有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算条款的效力。 十五、其他条款： 1、本合同自双方代表签字并由乙方交清合同履约保证金之日起生效。 2、组本钱分包合同的文件及优先说明依次如下：(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的劳务合同及其附件、补充协议(3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。 3、双
34、方商定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决，协商不能解决时，应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。 4、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，甲方盖章： 乙方： 代表人签字： 本合同签订日期：_ 年_月_日，本合同签订地点重庆市江北区桥北苑9号。 第三篇：内部施工承包合同 甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方) 乙方:xxxxxx(以下简称乙方) 为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着同等互利、协商一样,遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则,并结合本工程的具体状况订立本协议。 一、工程名称:鞋业商城
35、商铺工程d单元 二、工程地址:渝西科技工业园区 三、建筑面积:约5000m 2四、建筑结构:砖混结构 五、承包方式:包工包料 六、工程造价:含价有税费300元/m 2七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不行抗力因素顺延。 八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设帮助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以一般地板、墙体涂料为一般涂料,如有更改,双方另行协商)。 九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为根据。 十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和协作试验资料交由甲方统一管理。 十一、施工中的具体要求:
36、1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。 2、平安责任:乙方在施工过程中,应严格依据国家的有关规范平安技术操作积累进行施工,做到文明施工,场地整齐,平安措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切平安事故均自行负责。 3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工阅历收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。 4、工期要求:由于本工程工期紧,
37、任务重,乙方必需严格依据甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上状况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。 十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。 十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。 十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。 甲方:合川市大石建司铜 乙方: 商业商铺工程项目部 代表人: 代表人: 签字日期: 年 月 日 第四篇：施工
38、班组承包合同 施工班组承包合同 合同编号：ZH-09-00 1发 包 方:以下简称：甲方分 包 方:施工班组身份证号：以下简称：乙方工程名称：酒店客房装饰工程。 根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法，建设工程质量全管理条例以及建设工程平安生产管理条例等法规，为了完善项目部内部管理责任制，确保工程质量，施工进度、平安生产，文明施工，实现项目管理目标，结合本工程特点，把客房装饰工程分项承包给乙方施工。在乙方已踏勘现场并弃分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，为确保工程顺当完成，明确双方职责，经双方协商，签订以下条款共同信守。 一 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程
39、内容：装饰工程，酒店建筑面积约m2，共16层，本合同范围包括部分该酒店客房内装饰工程。 4.工程工期；2023年5月20日至2023年9月30日。 二承包方式 接受半包清工方式： 1.包括内容：包单价，包质量，包工期，包平安，包文明施工全部发生的一切人工费及工人劳保福利，机械用具及机械耗材。 2.不包括内容：垂直运输机械，主配电箱每层两个，施工用水接口每层一个及走廊照明灯每层六盏。 三承包范围及工作内容 本工程客房工程具体内容包括以下： 1.酒店客房装饰工程不包括内容：入户门及连通门的制作及安装，水电安装，消防，空调安装，洗手间推拉门制作，洗手间淋浴间玻璃隔断及玻璃门成品制作，防白蚁处理，地毯
40、铺贴 2.酒店客房装饰工程包括内容：客房报价清单的内容及清单上未有而装饰图上出现的全部内容。 3.甲方供应的施工图以设计师签名为准及补充附件的全部内容。 4.材料的搬运地下仓库至楼层及垃圾清理楼面至地下指定点，成品爱惜。 5.如因甲方更改图纸造成工程量增减的，如增减量不超过总工程量5%的不得另行计算，如增减量超过5%的按超出部份计算。 6.施工用木梯由甲方供应材料，乙方负责制作。 7.施工现场垃圾乙方应每天派专人清理并运输到地下指定点。 8.工人工作服及平安帽由乙方按甲方要求统一配置，费用乙方担当。 四工程单价及结算方式 1.按本合同第一至第三大条的内容，单价以酒店八层828房样板间作为标准间
41、计价，每套房综合包干单价为￥11500.00元。每层42间套房，其中*35号及*11号两间套房为大号套房，每间大号房按1.5间计算，即每层套房总数为43间。每层套房总造价为：43间X11500元494500元大写：人民币：肆拾玖万肆仟伍佰元整 本合同单价一次性包死，该单价已包含人工费，机械费及机械耗材费，包括乙方范围内用到的全部的机械，施工运用电线及斗车，措施费，管理费，利润，工人福利，各种涨价风险，窝工费，不行预见费及完本钱工程所需要的一切人工费不含税金，以后不再增减。 2.按本合同规定的条款按实结算，由于甲方施工指导错误要求乙方对已完工程返工，或设计变更，现场签证增加费用甲方据实增加；设计
42、变更或现场签证削减费用的，甲方据实扣减。如本工程合同价款中所包含的某些工序和工作内容非乙方完成时，结算中按实扣除。 3.增加工程现场签证单必需按附件流程进行操作，三天内交到甲方财务处，过期则视为无增加。 4.为了保质保量按时完成工程任务，乙方必需在2023年9月30日前合格完成全部工作内容的95%以上。如按时完的，则甲方赐予乙方每间房500元的嘉奖；如不能按时完成的，甲方赐予乙方每间房500元的罚款。 4.结算程序: (1)工程完工验收后5天内，乙方向工程项目部提交结算资料，包括以下资料：结算书，工程计算表；甲供材料的领料单，退料单；变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料；需要供应的其他资
43、料 2项目部施工员及总工长初审，项目副经理签字； 3公司预算部复审，填写工程款结算单； 4签字生效； 5工程款结算单送交财务部，扣除保修金3%，支付余下工程款。 5.全部流程必需在15天内全部完成。 注：无材料领用单的按甲方实购量视为全部领用，无退库单的按领用单数量视为全部领用，按此进行限额领料核算；无质量鉴定，平安施工，文明施工，工期评审合格证的扣除该项价格，全部工程结算单及每月工程现场签证核对单均由老板签字认可有效，未有老板签字均无效。 五付款方式：每次工程款支付，不得超过已完工程产值的70% 1.本工程无预付款，按实际完成进度总量70%进行付款；工人进场开工后一周，按每人每天20元的标准
44、借支伙食费。 2.在业主工程款不到位状况下，甲方可酌情削减付款比例； 3.本工程完成验收并结算成后20天内，扣除3%工程保修金，余下工程款全部支付完毕； 4.本工程全部工程款均由本人到甲方财务部提取，其他任何人不能提取。 六材料的供应和管理 1.甲方根据工程进度将工程用的材料按支配刚好供应到施工现场，由乙方根据规定提前一周提出用料支配，并对材料供量不精确造成的窝工，影响工期和材料支配富余奢侈等有关损失，由乙方担当。 2.施工区域范围内的剩余材料均为甲方全部，乙方无权处理，一旦觉察除追缴外，视情节将对乙方处以材料市场价格两倍以上的罚款，并在乙方的工程结算中干脆扣除。 3.乙方必需严格依据图纸的尺寸精确用料，严禁长料短用，大料小用。如觉察有意奢侈材料者每次罚款500元。如觉察三次出现者，甲方有权责令其退场，所完成工程量按70%结算。 4.限额用料： 1材料领用必需填写领料单，材料多余