《2023年实用工程合同集锦（建筑工程施工合同协议书实例）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年实用工程合同集锦（建筑工程施工合同协议书实例）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年实用工程合同集锦（建筑工程施工合同协议书实例）工程合同 篇1施工单位：_公司(以下简称甲方)承包单位：_有限公司(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则1.工程名称：_2.工程地点：上_3.工程内容：根据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求，_防水工程采用_防水涂膜(_厚)，_防水工程采用_防水涂膜(找平层上作基层处理)。二、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价_防水
2、每平米_元;_防水每平米_元。结算时按实际面积结算。四、质量标准乙方应确保公司_防水工程达到优良标准，严格参照_省防水工程新规范标准_和_市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任1. 甲方责任：(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2.乙方责任：(1)听候
3、甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_%给乙方，留_%的工程款作保修金，三年保修期
4、满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、其它本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：(签章)_代表：_乙方：(签章)_代表：_工程合同 篇2：某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，则该损失应当由（ ）承担。A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师答案：B。：对于单价合同，下列叙述中正确的是（ ）：A 采用单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小B 单价合同的特点之一是风险由合同
5、双方合理分担C 固定单价合同由发包人承担物价上涨的风险D 可调单价合同由承包人承担物价上涨的风险答案：B：对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是 （ ）：A 分别调整单价和总价B 按市场价调整单价C 以总价为准调整单价D 以单价为准调整总价答案：D：在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是 （ ）：A 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险B 全部工程量和通货膨胀的风险C 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险答案：B：一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标
6、报价较高的原因是 （ ）：A 承包商丧失了今后一切的索赔权力B 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿C 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中答案：D：固定总价合同适用于 （ ）的项目：A 工期长、工程量变化幅度很大B 工期长、工程量变化幅度不太大C 工期短、工程量变化幅度不太大D 工期短、工程量变化幅度很大答案：C：关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是 （ ）：A 采用该计价方式不利于业主方的投资控制B 采用该计价方式不利于业主方的进度控制C 该计价方式不宜用于项目管理合同D 该
7、计价方式不宜用于施工总承包管理合同答案：A：按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定的时间内予以确认或提出修改意见，则视为（ ）：A 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C 工程师未确认，承包人应修改进度计划D 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示 答案：B。建设工程合同（示范文本）规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间 限制则由双方在专用条款内约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已同意。工程师对进
8、度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。：按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（ ）：A 工程验收通过B 承包人送交了竣工验收报告C 办理完移交工程手续D 发包人支付了竣工结算款 答案：C。建设工程合同（示范文本）规定，承包人收到竣工价款后14天内将竣工工程交付给发包人，施工合同即告终 止。：按照施工合同示范文本的规定，因承包人的原因不能按时开工，（ ）后推迟开工日期A 需承包人书面通知工程师B 应经建设行政主管部门批准C 应经工程师批准D 需承包人书面通知发包人 答案：C。建设工程合同（示范文本）规定，承包人不能按时开工，
9、应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包商未规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。：按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ ）：A 投标书及其附件B 招标阶段对投标人质疑的书面解答C 资格审查文件D 工程报价单E 履行合同中的变更协议 答案：A、D、E。建设工程合同（示范文本）的协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中对双方有约束力的文件
10、。：依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失 ，则该损失应由（ ）承担。A 发包人B 承包人C 设备供应人D 发包人和承包人分别答案：A。施工合同示范文本通用条款中关于因不可抗力事件而出现的责任承担：工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应
11、顺延。：依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（ ）：A 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B 投保人和被保险人是保险合同的当事人C 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D 保险合同的有效期至工程保修期满为止答案：C：建筑工程一切险的保险终止时间可以是（ ）：A 工程动工B 全部工程验收合格C 工程所有人实际占有全部工程D 施工合同约定的竣工E 保修期满答案：B、C：建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（ ）的损失。A 外力引起的电气装备B 地震导致施工建筑物C 台风摧毁施工现场内的临时工程D 水灾导致被保险人
12、在工地上原有建筑物E 气温变化造成精密仪表答案：A、B、C：某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用不可替代的专有技术，该施工项目（ ）方式发包。A 应该采用公开招标B 应该采用邀请招标C 应该采用议标D 可以采用直接委托答案：D。招标投标法规定，属于以下情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：涉及国家安全、国家秘密的工程；抢险救灾工程；采用特定专利技术、专有技术进行勘查、设计或施工。：考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ ）方式为宜。A 公开招标B 邀请招标C 议标D 方案竞赛答案：B。方案竞赛是设计招标的招标方式；议标是材
13、料采购中采用的招标方式。题中提到特殊行业，说明潜在的投标人很少，所以对于这样的项目宜采用邀请招标。：招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（ ）等。A 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B 竞争的激烈程度相对较差C 招标时间长D 招标费用高E 评标工作量较大答案：A、B。：招投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（ ）。A 招标人承担，费用由投标人承担B 投标人承担，费用由招标人承担C 招标人承担，费用由招标人承担D 投标人承担，费用由投标人承担答案：A。招标投标法规定，招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。：公开招标在开标时，应当由
14、（ ）。A 招标监督机构主持，所有投标人均应参加B 招标监督机构主持，投标人自愿参加C 招标人主持，所有投标人均应参加D 招标人主持，投标人自愿参加答案：C。招标投标法规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。：按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中（ ）。A 与投标人就投标价格进行谈判B 将中标结果通知未中标的投标人C 强制中标人接受新的承包条件D 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E 授权评标委员会确定中标人答案：A、C、D。：当投标人对现场考
15、察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定不一致时，应以（ ）为准。A 现场考察时招标人口头解释B 招标文件规定C 书面回函解答D 仲裁机构裁定答案：C。：对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（ ）。A 设计方案优劣B 环境保护措施是否合理C 投资估算是否超过限额D 投标报价是否最低E 社会信誉是否良好答案：A、B、C、E。B属于“三废治理方案” ，是设计招标书评审的主要内容；C的投资估算是属于设计人的工作；D应当要求投标报价合理。：某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）。A 投标人可以修改投标文件的实
16、质内容B 投标人不得修改投标文件的实质内容C 招标人可以要求投标人延长投标保函期限D 投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求E 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求答案：B、C、D、E。招标投标法规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当重新招标。：确定中标人后，招标人与投标人应以（ ）作为施工合
17、同价。A 标底价B 投标价C 评标价D 标底修正价答案：B。：对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（ ）。A 不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C 不予淘汰，允许投标人重新报价D 初评阶段予以淘汰答案：B。：某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照招标投标法的规定，中标 人（ ）招标人的要求。A 应当接受B 可以接受C 应当拒绝D 可以拒绝答案：C。招标投标法规定，招标人与中标人之间已经形成了法定认可的关系，任何一方的要求争得双方的一致同意，否则是无效的。中标通知书发出后，招标人提出降价要求，对该降价要求，按照招标
18、投标法的规定，中标人应该拒绝招标人的要求。：按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ ）的顺序履行。A 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款答案：C。：某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有订立书面合同，此时应认定（ ）。A 施工合同成立，但不生效B 施工合同成立，且已生效C 施工合同不成立，不生效D 施工合同
19、不成立，但有效答案：B。口头形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。：当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在（ ）履行。A 支付货币一方所在地B 接受货币一方所在地C 货币存放
20、地D 货币使用地答案：B。：某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供应商备齐钢材后应（ ）。A 将钢材送到施工现场B 将钢材送到发包人的办公所在地C 将钢材送到发包人的仓库D 通知发包人自提答案：D。合同法 中规定“合同生效后，履行地点不明确的，除给付货币和交付不动产外的其他标的在履行义务一方所在地履行” 。本题中的履行义务一方的履行地就是供货商所在地 。：合同履行中，承担违约责任的方式包括（ ）。A 继续履行B 采取补救措施C 赔偿损失D 返还财产E 追缴财产，收归国有答案：A、B、C。承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定
21、金责罚。：施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。A 工程师B 承包人C 工程师和承包人工程合同 篇3发包方：大连*管理有限公司承包方：甲方将XXXX拆迁项目中所涉及的部分建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。一、施工内容及工程量：1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。2、工程数量：934m23、拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。4、注意；施工中拆下的各类废旧材料归甲方所有，均由甲方自行处理。二、工程价款及结算
22、方式：1、工程价款：（1）双方商定：本工程单价为15元/m2。（2）项目总金额；壹万肆仟元（14000元）2、结算方式：（1）自签订合同开工日，甲方只付工程款的30%（4200元）；（2）乙方完成全部拆除清运工作后2个工作日内，甲方一次性支付工程尾款。三、施工日期：1、本合同工程定于20xx年月日开工，于20xx年月日竣工。2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。四、双方责任及权力：甲方：1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热
23、源、燃气、通信等线路。3、配合乙方对施工人员进行安全教育。4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。乙方：1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施。2、积极配合甲方的工作。3、认真贯彻执行国家及大连市开发区有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。7
24、、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。五、违约责任：1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向北京市人民法院起诉。六、其他：1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。甲方：乙方：合同签订时间：年月日工
25、程合同 篇4合同编号NO:甲方（发包单位）： 江苏-建工有限公司乙方（承包单位）：无锡伍顺建材有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。一、 工程概况：1. 工程名称：住宅小区一期工程（1#7#楼）2. 工程地点：安徽宿州市红十字会医院南边3. 工程结构：框剪结构4. 承包内容：小区单元门的钢构雨篷加工与安装二、承包形式：大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。三、材料要求：1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工，并且必须达到国家标准要求
26、。2、玻璃采用6+6夹胶钢化玻璃。四、工艺要求：钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致，面漆颜色以选样为准。五、 加工、制作形式：按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.七、结算方式：1、950元/m2，该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。3、付款方式: 工程量完工验收合格一次性结算，雨棚主钢构安装完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的35%,验收合格后支付全部的10%，全部安装费的5%为质保金，一年后无质量问题全额无息返还。八、工程期限：1 / 31、工期：合同签订后按甲方编制进度计
27、划实施。2、暂停施工：甲方应以书面形式要求乙方停止施工，提出书面处理意见，乙方整改后以书面形式提出复工要求。3、工期延误：以下原因造成的工期延误，经甲方代表确认后，可考虑工期顺延：（1）施工现场未能达到开工条件；（2）其它工种施工施工交叉而影响施工。（3）发生重大设计变更，造成工程量增加或返工发生的天数。（4）人力不可抗拒的因素而延误工期。九、质量标准符合以下有关钢结构规范：（1）甲方提供的工程施工图纸；（2）钢结构施工与验收规范GB50205-20xx（3）质量要求：使用的原材料符合国标及图纸要求。十、质量验收：依据钢结构设计规范GBJ17-88；钢结构施工与验收规范GB50205-20xx
28、及设计图纸。 十一、双方义务：甲方义务：（1）配合乙方协调设计单位确保图纸无误。（2）甲方负责提供施工现场所需的施工条件、施工所需水、电。乙方义务：（1）乙方负责提供施工所需的全部机械以及二级箱以下的电缆等，所有焊条、切割片、油漆、钢丝刷等辅料。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料，检验资料和检验报告，报验资料等等。（2）乙方现场施工人员服从甲方及有关单位的管理。（3）及时接受并完成监理单位提出的整改意见。十二、安全生产：乙方应按本合同的规定建立健全安全保证体系，并制定一系列安全防范措施，以确保施工现场安全，教育施工人员坚持文明施工，按章操作。凡在施工期间发生的一切不安全事故和经济损失均由
29、乙方承担，甲方概不承担任何经济及法律责任。乙方在施工中必须遵守甲方的各项安全管理制度，自觉搞好与其他单位的关系，绝不允许出现酗酒闹事，打架斗殴、偷盗等有损甲方形象的现象发生。否则每次罚款5001000元，并承担造成的一2 / 3切后果。乙方负责其所管辖全体工人安全措施的落实，严格执行现场管理规定，教导工人进入现场必须戴安全帽，不得穿拖鞋、背心进入施工现场，施工操作严格按操作规程进行，严格用火管理制度，严防火灾事故发生，如发生一切不安全事故责任由乙方承担。 十三、合同纠纷：未尽事宜，双方协商解决。协商不成，由投诉方仲裁委员会仲裁，没有达成书面仲裁协议的，由合同签订地的人民法院处理，双方另行协商解
30、决。十四、合同时效：本合同经双方签章生效，甲方将合同款全部付给乙方后，此合同自行失效。（此合同一式肆份，甲、乙双方各执二份）（乙方报价单和已经确认的图纸作为合同附件）甲方：江苏精享裕建工有限公司 乙方：无锡伍顺建材有限公司甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：甲方法人代表或授权人（签名）：乙方法人代表或授权人（签名）：地址： 地址：电话： 电话：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：年月日年月日3 / 3工程合同 篇5甲方：乙方：为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。一、 工程名称：二、 承包工程内容：三、
31、 承包及付款方式：包工包料，暂估价为 万元，每月按实际完成工程量的%支付进度款。四、 工 期：20xx年 月 日开工到20xx年 月 日竣工。五、 工程质量1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。六、 工程造价1、 工程承包预算造价执行(20xx)浙江省市政设施养护维修工程定额;材料价格按施工当期的湖州市建设工程造价信息、浙江省建设维修工程造价信息计取;工程量按实计取;人工费按相应规
32、定调整。2、 工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。七、 工程款拨付1、 工程竣工决算审核后，其余工程款付清。八、 施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。九、 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。甲方：乙方：年月日工程合同 篇6建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要
33、条件并支付工程价款。本文在汇总梳理建设工程领域现行法律法规和司法解释的基础上，总结出建设工程施工合同效力的若干情形。(一)合同无效的情形1、违法发包的施工合同。违法发包是指建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的单位或个人，或者肢解发包等违反法律法规规定的行为。2、转包的施工合同。转包是指施工单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为。3、违法分包的施工合同。违法分包是指施工单位承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于工程分包的约定，把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。4、挂靠的施
34、工合同。挂靠是指单位或个人以其他有资质的施工单位的名义，承揽工程的行为。5、“三无”工程的施工合同。发包人与承包人签订未取得土地使用权证、未取得建筑工程规划许可证、未办理报建手续的“三无”工程施工合同。6、没有按国家规定的程序和国家批准的投资计划的建设项目的施工合同。7、低于建设工程成本价所签订的施工合同。8、与经中标备案的合同实质性条款背离的施工合同。9、违法建筑工程的施工合同。10、施工总承包资质企业、专业分包资质企业作为劳务分包人签订的劳务分包合同。11、其他依法应当认定为无效的建设工程施工合同。(二)不认定合同无效的情形1、承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工
35、程竣工前取得相应资质等级的。2、具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同。3、发包人与承包人签订无取得土地使用权证、无取得建筑工程规划许可证、无办理报建手续的“三无”工程建设施工合同，在审理期间已补办手续的4、发包人经审查被批准用地，并已取得建设用地规划许可证，只是用地手续尚未办理而未能取得土地使用权证的5、违反建设工程规划许可证的规定，超规模建设所签订的建设工程合同经批准可补办手续，且无违反其他法律规定的6、对承包人超越建筑资质等级签订的建设工程合同，如承包人具备施工企业资质等级标准的规定的可上浮与建设项目的要求相符的等级条件，工程质量符合设计要求并验收合格的。7、承
36、包人跨省区或跨市承揽建设工程，但未办理外来施工企业承包工程许可证手续而订立的建设工程合同的。8、未取得施工许可手续的。9、其他依法不应当认定为无效的建设工程施工合同。工程合同 篇7发包方(甲方)：_ 地 址：_ _法定代表人：_电话_承包方(乙方)：_地 址：_法定代表人：_电话_依照中华人民共和国合同法和_市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。乙方在单项工程竣工前( )日通知甲方验收工程。第一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_。第二条 工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工
37、。二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。工程承包的方式，范围及材料供应三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;。3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。双方商定的其他事项：安全施工文明施工1承包人必须在施工过程中遵守操作规程，搞好安全生产，安全施工，保证人员的自身安全，独立承担大小安全事故和其他事故的责任。2在施工过程中出现的大小事故发包方不承担任何责任。一、本合同一式_ 份
38、，甲乙双方各执正本一份。二、本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同 篇8甲方（卖方）：住所：联系电话：乙方（买方）：住所：联系电话：甲、乙双方本着中华人民共和国合同法及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：一、乙方向甲方购买以下常规产品1、产品名称：2、规格：3、价格：4、数量：二、质量检验1、质量标准：按国家有关规定标准验收。2、尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。3、包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。三、付款方式本
39、合同签订后，乙方一次性支付合同总额的_%即人民币_元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，_天内生产完工，第_天内乙方需付清余款_元，货从_发出，_天内到达_。四、交货方式、交货时间、交货地点1、交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的_工地。2、交货时间：自收到定金之日起_天内货到达。3、交货地点：_。五、产品接收及检验货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收）。六、对产品提出异议的时间和办法乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现
40、有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于_日内向甲方提出书面异议，甲方将在_个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，_日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格。七、违约责任1、甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日_分之_的违约金，并承担因此所造成的损失。2、乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失。3、乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日_分之_的违约金，并承担因此所造成的损失。八、其他条件1、合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。2、本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以_市地方法院仲裁为主。3、未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。4、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。甲方（签字）：签订地点：_年_月_日乙方（签字）：签订地点：_年_月_日工程合同 篇9发包方（以下简称甲方）：_委托处理人（姓名）：_单位：_住所地